2026年全国一级建造师之一建通信与广电工程实务考试黑金提分题详细参考解析660

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年一级建造师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、数字电视发射机的绝大部分技术指标由（）决定。A.调制器B.解调器C.发射器D.校正器

2、架空光缆线路在雷害特别严重地段采用（）措施防雷。A.与电杆连接B.装设架空地线C.绝缘处理D.穿管保护

3、彩色三要素指的是彩色光的亮度、色调和（）。A.色失真B.色差度C.染色度D.饱和度

4、在通信管道工程中，入孔位置不应选择在()。A.建筑物、单位门口B.机房、建筑物引入点C.被管道穿越的铁路两侧D.长度超过150m的管道上

5、计算机网络的主要目的是()。A.资源共享B.提高系统可靠性C.均衡负荷D.提供灵活的工作环境

6、对广播电台录音室进行建筑声学处理的要求是：房间中声音扩散均匀、隔绝噪声和（）。A.控制声源响度B.控制声音啸叫C.有适当的混响时间D.控制频响失真

7、关于演播室调光系统安装的说法，错误的是()。A.调光控制台应安装在可以移动的台面上B.调光柜(箱)、调光控制台应安装在专用机房内，室内不能有水源C.调光柜应安装在土建预留的型钢基座上，固定应牢靠D.相同规格调光柜并排安装后，顶部最大高差应不大于2mm

8、光缆线路工程中继段应测试（）。A.光纤反射损耗B.光纤接头损耗C.光纤模场直径D.光纤抗张强度

9、扩声、会议系统安装工程，要求机柜内设备应按设计要求排列，当设计无要求时，应按照()从上到下依次排列。A.系统信号流程B.设备的轻重C.设备布线方便D.设备散热高低

10、下列行为中，属于扰乱电信市场秩序的是（）。A.向互联网传播病毒B.盗接他人电话线路C.盗窃电话设施D.故意破坏正在使用的公用电信设施

11、NFV最核心的内容是（）。A.SDNB.IPC.网络切片D.软件解耦

12、不参与电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设的电信业务经营者，原则上在()年之内，不得在同路由或同位置建设相同功能的电信设施。A.1B.2C.3D.4

13、当Ra=（）时，表示事物在灯光下显示出来的颜色与在标准光源下一致，显色性最好。A.80B.100C.120D.200

14、在DWDM系统中，用在光发送端机后面的放大器是()。A.预放大器(PA)B.功率放大器(BA)C.光线路放大器(LA)D.再生中继器(REG)

15、在电源系统中，()可保证相间电压稳定。A.交流工作地B.直流工作地C.保护地D.防雷接地

16、施工单位提取的安全生产费不得用于（）A.安全生产培训B.施工现场临时用电系统C.新建项目安全评价D.安全生产标准化建设

17、3G移动通信系统在不同环境下能提供的速度是：车速环境144kbit／s，步行环境()kbit／s，室内环境2Mbit／s。A.256B.384C.512D.1024

18、通信网中，()属于常见的业务节点。A.电话机B.传真机C.计算机D.语音信箱系统

19、我国GSM通信系统采用900MHz和1800MHz两个频段。对于900MHz频段，上行的频带为()。A.895～915MHzB.895～910MHzC.890～910MHzD.890～915MHz

20、金属加强构件、骨架填充式、铝—聚乙烯粘接护套通信用室外光缆，包含24芯非零色散位移型”类单模光纤，光缆的型号应表示为()。A.GYGTA2484B.GYCTA2484C.GYBTA2484D.GYJTA2484

21、采用气流敷设光缆时，吹缆前应将适量润滑剂加入管内。润滑剂加入量直接关系到（）。A.管孔内壁光滑度B.吹缆长度及速度C.管道径路坡度D.管道径路弯曲度

22、当事人要求听证的，应当在收到《行政处罚意见告知书》之日起()日内以书面或口头形式提出。口头形式提出的，案件调查人员应当记录在案，并由当事人签字。A.1B.2C.3D.4

23、专线式组网的会议电视网络应考虑安全可靠，设置不同物理路由或采用（）卫星、数字微波等不同传输媒介组成备用信道保证信道畅通。A.光缆B.市话电缆C.同轴电缆D.对称电缆

24、通信行政处罚听证由拟作出行政处罚的()组织。A.通信主管部门B.法制工作机构C.承担法制工作的机构D.法院

25、实现全光网络的核心器件是()。A.光分插复用器(OADM)B.光交叉连接器(OXC)C.光纤放大器(OA)D.光分波器(ODU)

26、在雷击区，架空光（电）缆的分线设备及用户终端应有（）。A.保安装置B.架设地线C.安装防雷排流线D.接地电阻

27、通信网的功能中最具智能的部分是（）。A.信息传送B.信令机制C.网络管理D.信息处理

28、选择广播电视中心场地时，应使用精密声级计的()测量环境噪声A.慢档B.快档C.脉冲或脉冲保持D.峰值保持

29、基站安装天线时，20米的塔放电源线应当采用（）点接地。A.1点B.2点C.3点D.4点

30、SDH设备测试时，光接收机灵敏度和最小过载光功率，是指输入信号处在（）nm区，误码率达到10-12时，设备输入端口处的平均接收光功率的最小值和最大值。A.850B.1310C.1550D.1620

31、下列人员中应持证上岗的是()。A.光缆接续人员B.缆沟开挖人员C.高空作业人员D.架空立杆人员

32、天线馈线金属护套应在顶端及进入机房入口处的（）作保护接地。A.内侧B.外侧C.上方D.下方

33、通信网中常见的业务节点是()。A.交换机B.传真机C.路由器D.信息服务器

34、管道光缆敷设完成后，在一人孔内发现光缆的曲率半径不符合要求，这可能影响东光缆的（）指标。A.对地绝缘B.接头损耗C.通道衰减D.偏振色散

35、5G的关键指标中，设备的密度应达到（）万个/km2，移动性达到（）km/h。A.200350B.500500C.600500D.350400

36、将交流电转换成直流电的设备是（）。A.整流设备B.逆变器C.直流变换器（DC／DC）D.交流不间断电源（UPS）

37、光缆对光纤具有良好的保护性能，侧压强度好；结构紧凑、缆径小，适用于管道布放；光纤密度大，可上千芯至数千芯；施工接续中无须清除阻水油膏，接续效率高的是()光缆。A.层绞式结构B.束管式结构C.骨架式结构D.都不对

38、下列GPS无限安装的做法,符合要求的是()。A.保持垂直,离开周围金属物体距离≥1mB.在我国北方地区安装于铁塔的北侧C.保持周围遮挡物对天线遮挡≤30°D.使GPS天线处于避雷针顶点下倾50°保护范围内

39、在DWDM传输设备的网元中，()可以把输入端任一波道信号可控地连接到输出端任一波道中去。A.OAB.OMUC.ODUD.OXC

40、()适用于通信网和其他通信设备。既能用于新的陆上网络，又可对现有系统进行升级改造，它特别适用于DWDM系统的传输。A.G.652B.G.653C.G.654D.G.655

41、关于蓄电池内容说法错误的是()。A.电池的内阻越小，蓄电池的容量越大B.若想缩短充电时间，充电电流必须加大，反之，充电电流可减少C.浮充充电指的是整流设备与蓄电池串联的工作方式D.充电终期应采用较小的电流是有益的

42、移动通信系统的网络优化过程是一个平衡容量、质量和（）三者之间矛盾的过程。A.安全B.覆盖C.干扰D.切换

43、属于服务网关(S-GW)功能的项目是()。A.接入控制B.网元选择C.路由选择D.地址分配

44、光缆跨电杆应做弯曲处理，伸缩弯在电杆的两侧扎带间下垂（）mmA.100B.200C.250D.400

45、软交换是一种提供()功能的软件实体。A.业务提供B.呼叫控制C.承载D.传输

46、移动通信网络建设过程中的矛盾是（）。A.容量.覆盖B.容量.质量C.覆盖.质量D.覆盖.容量.质量

47、架空线路工程中，终端杆应向拉线侧倾斜()mm。A.80～100B.100～120C.120～140D.140～160

48、关于光缆沟质量要求的说法，错误的是()。A.为了保证附属设施的安装质量，必须按标准保证沟底的线路直线段要直B.光缆沟的质量要求为五个字：直、弧、深、平、宽C.光缆沟的沟底要平坦，不能出现局部梗阻、塌方或深度不够的问题D.按土质及地段状况，缆沟应达到设计规定深度

49、广播电视中心的场地选择的要求有：远离电磁干扰源、地震断裂带和（）等。A.城市中心B.大型公共设施C.发射台及微波站D.强噪声源

50、关于天线塔接地和防雷要求的说法，正确的是（）A.用一根专用防雷接地线引线将接闪器直接和接地体相连B.若天线塔所处底层结构复杂，接地体电阻不应大于10?C.防雷接地线穿越机房时要与设备接地装置相连D.在天线塔的塔楼部分敷设人工避雷带

51、电杆应安装放电间隙式避雷线，电杆上的避雷线安装应断开()间隙。A.50mmB.100mmC.200mmD.400mm

52、除面积小于()的卫生间以外，均应设置火灾自动报警系统。A.2m2B.3m2C.4m2D.5m2

53、通信局(站)的天线必须安装()。A.避雷带B.避雷针C.引下线D.地网

54、功率因数、效率和设备噪声是()设备的指标。A.交流配电B.直流配电C.直流一直流转换D.开关整流

55、架空光缆需要整改的是（）。A.跨越公路高度5米B.顺着市区街道高4.5米C.6米的线杆离铁路8米D.光缆线路距离房顶2米

56、卫星电视接收系统室内核心设备是()。A.馈源B.高频头C.数字综合解码卫星电视接收机D.功率分配器

57、我国中央和地方所有上星电视节目传输采用的信道编码和调制传输标准是（）A.PAL-RB.NTSC-OC.DVB-SD.ABS-S

58、世界各国卫星电视广播普遍采用（）波段。A.LB.SC.CD.X

59、合理选用管孔，有利于穿放光(电)缆和维护工作。选用管孔的总原则是（）。A.先下后上，先中后侧B.先上后下，先中后侧C.先下后上，先侧后中D.先上后下，先侧后中

60、下列不属于数字数据网特点的是()。A.传输质量高B.带宽利用率低C.速度快D.网络运行管理简便

61、馈线防水弯最低处应（）。A.低于馈线窗下沿B.与相邻馈线保持一致C.高于馈线窗下沿D.与上下馈线保持一致

62、将基础直流电源的电压变换成通信设备所需要的各种直流电压的设备是（）。A.整流设备B.逆变器C.直流变换器（DC/DC）D.交流不间断电源（UPS）

63、终端节点功能包括()。A.接收信令和输出信息的处理B.发送信号和接收信号C.用户信息和信令信息的处理D.接收信号和用户信息

64、吊线在终端杆及角深大于()的角杆上应做终结。A.5mB.10mC.15mD.30m

65、阀控式密封铅酸蓄电池循环寿命约()。A.300～500次B.500～800次C.800～1000次D.1000～1200次

66、移动通信是有线通信网的延伸，它由无线和有线两部分组成，无线部分提供用户终端的()，利用有限的频率资源在空中可靠地传送语音和数据。A.管理B.接入C.维护D.输出

67、（）是传播广播电视节目通道的起点。A.节目制作B.节目播出C.节目传输D.节目信号发射

68、阀控式密封铅酸蓄电池的顶盖用()封口，具有全封闭结构。A.聚氯乙烯塑料B.PVC塑料C.沥青D.超细玻璃纤维

69、支撑网包含同步网、信令网和()三部分。A.管理网B.运营网C.业务网D.信息网

70、国际卫星分组交换网属于（）。A.骨干网B.局域网C.城域网D.广域网

71、我国GSM通信系统采用900MHz频段时，移动台发、基站收的频段为()。A.1710～1785MHzB.1805～1880MHzC.890～915MHzD.935～960MHz

72、按照《电信运营业重大事故报告规定（试行）》，电信运营业重大事故包括（）。A.某电信运营商两省网之间通信全阻60分钟B.重伤4人、造成直接经济损失在600万元的生产事故C.党政军重要机关相关通信阻断D.移动电话通信阻断5万户·小时

73、计算机互联网中的核心设备是（）。A.路由器B.服务器C.接入设备D.传输链路

74、当事人提出听证要求后，法制工作机构或者承担法制工作的机构应当在举行听证()日前，送达《行政处罚听证会通知书》。A.3B.5C.7D.9

75、()也叫衰减最小光纤(在1550mm处)。A.G.652B.G.653C.G.654D.G.655

76、当事人要求听证的，应当在收到《行政处罚意见告知书》之日起()日内以书面或口头形式提出。口头形式提出的，案件调查人员应当记录在案，并由当事人签字。A.1B.2C.3D.4

77、《国家广播电影电视总局建设工程项目设备材料管理办法》规定的设备材料采购方式不包括()。A.政府采购B.招标采购C.指定采购D.市场采购

78、中短波广播发射机测试项目中，三大电声指标包括非线性失真、频率响应和（）。A.频率稳定度B.整机效率C.信噪比D.谐波失真

79、光纤中存在色散会导致（）。A.脉宽变宽B.脉宽变窄C.幅度变大D.幅度变小

80、建设单段长度为300m的管道，宜采用的管材是()。A.栅格管B.梅花管C.ABS管D.硅芯管二、多选题

81、某移动站全向天线安装，符合要求的是A.B.C.D.

82、架空电缆接头应在近杆处，200对及以下和200对以上电缆接头距电杆应为()。A.400mm，600mmB.600mm，800mmC.800mm，1000mmD.700mm，800mm

83、违法事实确凿并有法定依据，对公民处以50元以下、对法人或者其他组织处以()元以下罚款或者警告的行政处罚的，可以当场作出处罚决定。A.500B.1000C.1500D.2000

84、接入网是通过（）接口与用户相连。A.SNIB.UNIC.Q3D.SDN

85、安装600*300*2600机柜说法正确的是()A.可使用2个底脚螺栓固定B.一列有多个机柜时，可将多个机柜连在一起后接地C.调整机架垂直度时，可在底脚处放置硬纸板D.将机架垂直度偏差控制在2.5mm以内

86、交流供电系统由交流供电线路、低压交流配电屏、()等部分组成。A.燃油发电机组和蓄电池B.燃油发电机组和逆变器C.整流设备和逆变器D.整流设备和蓄电池

87、PTN系统的同步采用（）方案，可以实现高质量的网络同步。A.帧同步B.时钟同步C.网同步D.信道同步

88、蓄电池的主要指标包括电动势、内阻、（）和循环寿命。A.放电电压B.放电电流C.终了电压D.充电电流

89、电源线室外部分应做防雷接地，当长度20m，应（）接地。A.1点B.2点C.3点D.4点

90、综合布线系统中，与普通用户离得最近的系统是（）A.设备间子系统B.工作区子系统C.水平子系统D.管理子系统

91、关于通信电源系统的说法，错误的是（）。A.在通信电源系统中，为了确保供电的可靠，应采用由两台以上的整流设备并联运行的方式，当其中一台发生故障时，另一台可以自动承担为全部负载供电的任务B.为了节约电能，提高效益，必须提高电源设备的效率，可以采用太阳能电源和风力发电系统C.通信设备要求电源电压稳定，电源电压过高，会损坏通信设备中的元器件；电压过低，设备可以正常工作D.电源装置必须小型化、集成化，能适应通信电源的发展和扩容

92、广播电视建设项目送审设计文件里的建筑图应包括（）。A.平面图B.系统原理图C.系统方框图D.设备位置图

93、防洪标准等级为Ⅰ级的通信局站是()。A.移动基站B.宽带接人站C.微波通信站D.卫星地球站

94、在直流供电系统中，应采用（）的供电方式。A.交流不间断电源B.柴油发电机后备C.整流设备与电池并联浮充D.双路市电

95、自承式电缆的吊线为7股钢绞线，标称直径为φ3mm和()两种，其抗张强度分别不小于3000kg和1800kg，吊线用热塑材料涂敷，以防钢丝锈蚀。A.φ3.5mmB.φ4.5mmC.φ4.75mmD.45.2mm

96、县级广播电视节目收转机房距架空电力线路35kV允许的最小距离为()。A.50mB.100mC.150mD.200m

97、国际卫星分组交换网属于（）。A.骨干网B.局域网C.城域网D.广域网

98、TCP协议的功能不包括（）。A.把数据分成数据包B.给数据包写上序号C.利用算法进行路由选择D.请求数据重发

99、关于蓄电池内容说法错误的是()。A.电池的内阻越小，蓄电池的容量越大B.若想缩短充电时间，充电电流必须加大，反之，充电电流可减少C.浮充充电指的是整流设备与蓄电池串联的工作方式D.充电终期应采用较小的电流是有益的

100、分组交换的主要缺点（）A.传输误码率高B.经济性差C.链路利用率低D.实现技术复杂三、问答题

101、A现场部分角杆向内角倾斜，施工队分析原因有：拉线距高比不符合要求、角杆杆根没有向内角方向移位、没有按设计安装杆根装置、杆根装置安装位置不正确、拉线程式不符合规定。问题：指出A现场可能导致角杆向内角倾斜的其它原因。

102、背景某架空线路单位工程的工作量及技工、普工的总工日数如下表：人工费按技工50元/工日、普工20元/工日，材料费预算价格为7000元/km，其他费用计划开支为20000元，工程按计划进度完工。问题1.列式计算本工程的拟完工程计划施工成本和已完工程计划施工成本。2.如果材料费实际开支平均为6500元/km,其他费用实际开支为25000元，在其他条件不变的情况下，计算已完工程实际施工成本。3.计算本工程的成本偏差并简要分析。4.计算本工程的进度偏差并简要分析。

103、光缆敷设前，项目部组织了吊线架设高度检查，重点检查了通过绿化林区、村镇房屋、跨越公路以及电力线交越时吊线的架设高度，部分数据见表2。表2部分吊线架设高度问题：1.分别说明表2中的垂直净距是否合格，规范要求值各是多少？

104、某公司承担了一项架空光缆线路工程，全称100Km线路经过城区、农田和草原，分两个中继段，其中A段40Km，B段60Km。架空光缆施工工序先后关系见图5-1，项目部根据公司资源状况，结合工程特点，按每个施工队同事只能实施一项工作进行了工作分解，计算了各项工作的持续时间，确定了各项工作的工作逻辑关系，编制了逻辑关系及持续时间表。并据此绘制了进度计划网络图，图5-2给出了部分进度计划网络图。问题：1.在答题区复制时间表，再补充完整紧前工作和紧后工作（可只复制1、4、5列）2.绘制本项目完整的进度计划双代号网络图。3.列出本项目的关键路径，并计算本项目的计划工期。4.列出本项目制作拉线的质量控制点。5.针对本工程的剩余物资，施工单位应如何处理？

105、某施工单位承接了一项移动通信基站设备安装工程，工程包括部分管道工程施工，第一次施工会议上现场勘察人员进行了安全技术交底，参会人员包括施工单位各中继段项目负责人和各班组组长，交底人从施工作业特点、危险因素、安全操作规程和标准等方面，对施工人员进行了详细说明和讲解，并要求参会人员交底记录上签名。管道部分开工后，一人打开井盖下作业，不久晕倒，经消防人员施救后生还。工程如期完成，施工单位提交了竣工资料和质量保修书，其中竣工文件包括：工程说明、开工报告、建筑安装工程量总表、工程设计变更单及洽商记录、停(复)工报告、、交、(完)工报告、交接书，监理工程师交竣工资料退回，要求补全后再提交。问题：1.指出本项目安全技术交底的不妥之处并说明正确的做法。2.有限空间工作的安全防护有哪些？3.请补全竣工文件中缺少部分。4.管道光缆线路工程中哪些部分需要进行隐蔽验收？5.质量保修证书应包括哪些内容？

106、背景资料：具有一级通信工程总承包资质的A施工单位，承接了某电信运营商的一个长途干线500km的省际光缆工程，施工项目部编制了施工组织设计。主要内容包括：①项目概况；②编制依据；③施工方案；④质量、进度、成本、安全管理目标及控制计划；⑤施工车辆、机具及仪表使用计划和材料需求计划；⑥对建设单位的其他承诺。在质量控制计划中，项目部把挖光缆沟、光缆接续、接头盒封装、中继段测试作为质量特殊过程加以辨识，并制定了相应的控制措施。在工程施工过程中，建设单位要求比原计划提前1个月完工，A施工单位为了赶工期，私自将其中的100km工程分包给了具有通信管线建设资质的B单位。工程按调整后的工期完工后顺利通过初验，试运行期间发现分包给B单位的部分光缆护套对地绝缘不合格，经过检查发现为接头盒进水导致。问题：2.指出施工组织设计中缺少的主要内容。3.A施工单位将部分工程私自分包给8单位是否合法说明理由。4.施工单位把挖光缆沟、光缆接续、接头盒封装、中继段测试作为质量控制特殊过程识别是否合适说明理由。5.为了保证接头盒封装的质量，应采取哪些质量控制措施

107、【背景资料】：某项目部负责施工的移动通信基站安装工程包括39个基站的安装及调测工作，工期为60天，工程保修期为1年。项目部计划工程后期整理竣工资料。项目部在完成了5个基站以后，建设单位提出本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站。由于本工程的设计比较到位，工程中未发生工程变更；由于项目部的认真管理，工程中未发生质量及安全事故；由于监理单位的现场监理人员数量有限，部分工程文件的签字确认不及时。建设单位将部分验收合格的基站交由代维单位维护，此部分基站即进入到试运行阶段。建设单位在验收完最后一个基站2个月时，组织设计单位、施工单位进行了竣工验收。竣工验收1个月以后，建设单位编制完成初步决算，并到其上级主管部门办理了备案手续。在竣工验收后半年的设备运行过程中，设备运行正常。在通信基站竣工验收后1年半时，由于部分电池不能充电，建设单位通知施工单位前去处理。问题：6.建设单位提出“本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是否合理项目部若要配合建设单位提出的这个要求，应做哪些工作7.建设单位组织竣工验收的时间是否合适说明理由。建设单位组织的竣工验收存在哪些问题8.建设单位在竣工验收的备案工作中存在哪些问题9.施工单位是否应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题说明理由

108、某工程公司采用包工包料的承包方式在外地承接了一项市区六孔PVC塑料管道工程。主要工作有：切割水泥路面、用风镐开挖水泥路面、人工开挖沟槽、机械夯实管道基础、敷设PVC管道、回填等，大部分地段管道埋深超过2米。项目部组织技术人员进行了现场勘察，了解了现场地形、水文情况，核对了设计重点部位的工程量及安全技术措施的可行性。PVC塑料管运至施工现场后，施工单位材料员和监理工程师仅查看了厂家发货单及产品合格证即接收了该批PVC管，但在随后的进场验收时，发现部分PVC管管壁厚度偏小，误差超标。问题10.识别本工程的施工现场环境因素。11.说明针对管道埋深情况应采取的安全技术措施。12.现场勘察还应包括哪些内容?13.本工程设立临时设施的原则应是什么?14.对PVC管质量问题，施工单位应如何处理?

109、总包单位从某通信公司承接了一项通信线路工程，经建设单位同意，将其中的100公里光缆敷设工程分包给乙施工单位，分包合同约定工期为4月1日至7月9日，施工计划速度为1公里/天，分包价格为10元/米。乙施工单位预算成本为6元/米，其中包括机械租赁费2000元/天，人工费80元/工日。至4月底乙单位检查发现，完成施工35公里，实际开支20万元。施工中发生以下事件：事件一：乙单位因租赁机械故障，停工3天，窝工30个工日。事件二：建设单位变更路由，增加敷设光缆8公里，乙单位因配合路由复测，5月20日停工，5月27日复工，约定新增距离采用包工包料的承包方式，材料费按500元/公里计算，分包价格按照主合同计算，乙单位配合用工80个工日，事件三：因洪涝灾害，导致6月7日到6月17日停工，窝工10个工日。问题：1.分析各个事件中乙单位是否可以向甲单位索赔，并说明理由。2.分步计算乙施工单位可索赔工期和费用。

110、2016年6月A施工单位中标一项传输设备安装工程，建安工程费100万元，其中材料费30万元，(建设单位提供)施工费为建安工程费扣除材料费的80％，最终合同款为5184万元，其中施工费56万元，安全生产费用0．84万元，合同工期为：2016年7月1日～2016年10月14日，未约定保修期，项目经理部编制的进度计划横道图如图1所示。工程如期进行，系统测试时发现一段光缆衰减过大，不能满足设备要求：建设单位于2016年9月1日决定增加一个中继站及10km管道光缆，仍由A施工单位施工，施工费按照招投标确定的打折比例结算。增加的设备由建设单位提供，材料由施工单位采购，设计单位修正了设计，增加了两个单向工程设计，主要费用预算如下：(1)中继站设备安装工程设备费50万元，建安费5万元，其中材料费16.5万元。(2)管道光缆工程建安费20万元，其中材料费15万元。A施工单位接受了中继站设备安装工程的施工任务，拒绝了管道光缆的施工任务，建设单位将管道光缆的任务另行委托给了B施工单位。本工程除以上变更之外，其他工作与原设计相同。工程最终于2016年10月9日完成，A施工单位同时将竣工技术文件和工程结算文件报送建设单位，工程于2016年10月24日初验后进入试运行，2017年2月20日完成终验后于次日零时正式投入使用。【问题】17.根据横道图用直方图形式绘制，按周编制成本计划。18.根据横道图绘制计划时间—成本累计曲线。19.A单位拒绝管道光缆施工是否合理20.双方签约的合同价款521.84万元是否符合规定说明原因并写出计算过程。22.计算A施工单位的最后结算价款及本工程的保修金。23.建设单位应分别在何时完成A施工单位结算文件的审定和保修金外的工程款的支付

111、背景资料：某施工单位承担了一项密集波分复用(DWDM)传输设备安装工程，采用包工不包料形式，测试仪表由施工单位提供，工作分解见下表。工序安排见下图。本工程中，甲、乙两站是终端站，丙、丁两站是光放站。工程进行中，发生了以下一些事件：事件一：当施工队伍进入现场准备甲站设备安装时，发现设计的OMU机架位置已被占用，经调查确认，系设计制图时位置画错，需重新安排位置，由此造成误工1天。事件二：乙站设备安装时，发现建设单位采购的设备少一架ODF，经协商确定利用另外一列中的ODF，但需要重新订购光跳线，由此造成误工损失2天。事件三：系统优化即将开始，建设单位告知由于光纤整治未完成，需延时3天。事件四：丁站设备安装和丙站的本机测试均按安排的最早时间如期完成，但当进行到丁站本机测试时，光谱仪出现故障，需送修5天。问题：24.根据工序安排绘出双代号网络计划图，标明工作持续天数。25.指出双代号网络计划图中的关键路径，并计算工期。26.在甲、乙两站的测试中，OTU的哪些测试用到光谱分析仪27.指出四项事故中的直接事故责任单位。28.说明各个事件对工期的影响及原因。29.指出机盘安装的注意事项。

112、某电信工程公司在某地承接了40公里架空光缆线路工程，线路主要沿三级公路架设，中间穿越一条铁路。承办方式为包工不包料，计划工期40d。合同签订后，项目部组织相关技术人员编制了施工设计，主要内容包括：工程概况，详细的施工方案，工程进度目标及施工进度计划，工程质量、安全、成本目标及其控制计划，车辆和施工机具使用计划，对建设单位的其他承诺，公司提供一套测试仪表和一套接续工具供该项目使用，并要求竣工资料整理工作随工程进行完成。表1为项目部编制的工程量统计表的一部分。【问题】30.指出本工程施工组织设计中缺少的主要内容。31.列出可能影响本工程进度的相关单位。32.按照表2格式列出各项工作的紧前工作和紧后工作。33.如果本工程按照计划工期完成，给出光缆接续和中继段测试两项工作的最迟开始时间和最迟完成时间。

113、总承包一级资质的A公司，承担了500个基站的施工任务，内容包括基站设备安装调测和部分基站的机房装修，合同工期20d，经建设单位同意，项目经理将机房装修任务分包给了具有建筑装饰专业承包三级资质的B公司，100个郊区基站分包给了具有通信用户管线资质的C公司。施工过程如下：34.省通管局质监人员到了现场检查施工质量，项目经理以现场有监理工程师及工期紧为由拒绝接受检查。35.某天，小雨，A公司项目经理对郊区基站质量巡检，发现塔上有人穿着拖鞋施工，塔下人员未戴安全帽，项目经理叮嘱队长“注意安全，明天必须佩戴齐全安全防护工具”后离开，收工阶段，2人下塔时滑落，导致1死，1重伤。本事故的调查报告内容包括了施工发生单位的概况、施工救援情况、施工造成的人员伤亡和直接经济损失、事故责任认定、事故防范和整改措施。36.监理工程师审核施工资料时发现提供的基站站点参数仅包括站名、站号、配置基站类型、参数信息，要求补充完善。【问题】37.A公司的分包行为是否合法说明理由。38.事件1中，项目经理做法是否妥当说明理由。39.指出事件2相关人员违规之处。40.判定事故等级，补充事故调查报告还应包含的内容。

114、背景资料某施工单位承接了一项传输系统工程。在甲乙两地间新建1条直埋光缆和1个32×10G的DWDM系统。其中A站安装设备包括电源柜.ODF架和DWDM设备各1架,安装平面位置见图1-1。图1-1机房平面图工程初验前,建设单位要求对光缆路由进行调整,需增设标石如下：标石B后增加1个监测标石B1,标石C后增加1个直线标石C1,标石E后增加1个接头标石E1,已埋设的标石标识见图1-2。测试OTU光接收灵敏度及过载光功率时,测试人员按图1-3连接了设备和仪表问题1.分别给出A站设备在图1-1中的安装位置序号。2.画出标石B1.C1.E1的标识符号。3.本项目光缆中继段测试需要配备哪些仪表?4.图1-3中F.G.H分别代表什么仪表?

115、（通信与广电工程合同管理）某项目经理部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望该项目经理部帮助其完成一个存在较多质量问题的直埋光缆线路工程的整改工作，要求将其整改成一个合格工程。该直埋光缆线路工程存在的问题主要有：部分地段的光缆埋深不够、应加保护管的地段没加保护管、过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁、部分光缆接头衰耗较大等。该运营商对此项目经理部非常信任，知道其能胜任此项目。项目经理部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝接受此项目。在运营商和施工单位洽谈此项目的合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同额一次包死，施工过程中不允许再发生变更，但报出的合同价格不得超过自己所了解的工程量的价格。施工单位认为，现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见。最终，在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了此项目的合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同额。在合同中同时规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。问题：(1)此合同对于施工单位存在哪些风险？施工单位应如何防范这些风险？(2)在此项目的合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题。这时，项目经理部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，项目经理部应如何做？(3)如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应怎样做？解决争议的方法有哪些？(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目经理部在某一段无法整改，从而使得项目经理部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔？

116、【背景资料】A施工单位具有通信信息网络系统集成甲级资质，通过招投标承接到某通信运营商的六省长途传输设备扩容工程的施工任务。由于施工阶段A施工单位正在从事另外一项大型工程的施工，因此没有足够的资源按照合同约定完成此项目，限于合同工期和需求要求，A施工单位与建设单位经协商后，将其中三省的工程量分包给具有通信信息网络系统集成丙级资质的B施工单位施工。本工程中，A施工单位将材料检验、线缆绑扎、单机及系统测试作为重要过程进行管理。B施工单位按照A施工单位的质量管理要求进行管理，并在施工前请A施工单位的技术人员给作业人员讲课，并按照A施工单位设置的重要过程和质量控制点进行控制。B施工单位项目经理将施工要求向三个省的施工负责人作了口头交底。B施工单位在施工过程中，放绑的线缆多次出现返工，并且两个机房更换列熔丝基座时发生了短路事故。质量监督机构现场检查时，发现B施工单位的机架安装、焊接、线缆绑扎等工程量均不符合规范要求，因此质量监督机构对A、B两个施工单位均做出了处罚。B施工单位认为工程由A施工单位承包，不应处罚自己；A施工单位认为质量问题是B施工单位造成的，自己也不应受到处罚。【问题】：（1）建设单位在本工程管理过程中存在哪些问题？（2）B施工单位在本工程管理中存在哪些问题？应怎样做？（3）机架安装工作的质量控制点有哪些？（4）说明质量监督机构是否应该对A、B两个施工单位进行处罚。

117、4背景某项目经理部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目经理部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求将其整改造成一个合格工程。该运营商对此项目经理部非常信任，知道其能胜任此项目，项目经理部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金额一次“包死”，施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。42.问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险应如何防范(2)针对此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目经理部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决争议(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目经理部在某一段时间无法整改，从而使得项目经理部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔

118、4背景某项目经理部承接了某地120km的直埋光缆线路工程，包括三个中继段，工程采用包工包料的承包方，工期约定为10月10日至11月30日。线路沿线为平原和丘陵地形，沿途需跨越多条河流及公路。项目经理部分析了约定工期期间，单位施工资源充足，在未进行现场勘察的情况下，只是根据以往在该地区的施工经验组织编制了施工组织设计。编写的施工组织设计中包括工程概况、施工方案、工程管理目标及控制计划、车辆及工机具配备计划，其中施工方案、工程管理目标及控制计划的主要内容如下：(1)施工方案安排三个施工队同时开工，分别完成三个中继段的施工任务。开工前，要求各施工队应认真做好进货检验工作。施工过程中，要求各施工队均采用人工开挖、人工放缆、人工回填的施工方法；各施工队应认真按照施工规范的要求进行施工，作业人员应做好自检、互检工作，保证工程质量；对于工程需要变更的地段，各施工队应及时与现场监理单位联系，确定变更；对于需要进行保护的地段，施工队应按照规范要求进行保护；工程中，每个中继段光缆全部敷设完成后，应及时埋设标石，以防止光缆被损坏。工程验收阶段，项目经理部负责及时编制竣工资料；做好与建设单位剩余材料的结算工作；积极配合建设单位的竣工验收。(2)工程管理目标及控制计划①工程质量管理力争实现一次交验合格率达到98%。为了达到此目标，要求各施工队在施工过程中严格按照设计及规范要求施工；严格执行“三检”制度、“三阶段”管理、“三全”管理；按照PDCA循环的管理模式进行管理。②工程进度管理要求各施工队按计划进度施工。在施工过程中对进度实行动态管理，发现问题及时采取措施。③工程安全管理要求无人员伤亡事故发生。在施工过程中各施工队应严格按照安全操作规程施工，安全检查员应按照PDCA循环的方法进行工作，要在各工地不断巡回检查。在施工过程中，施工队由于地形不熟悉，多项工作组织较为混乱；部分地段由于“乱扔乱放”，使得施工受阻；部分工作由于材料质量问题而发生返工；出现了有些时段施工人员过剩的窝工现象。工程最终于12月20日完工。44.问题(1)本工程施工组织设计的结构是否完整?如果不完整，还缺少哪些内容?(2)本工程施工方案缺少哪些主要内容?(3)本工程施工方案中已有的内容存在哪些问题?(4)工程管理目标及控制计划的内容是否完整?如果不完整，还缺少哪些内容?(5)除施工方案以外，项目经理部的哪些工作还存在问题?

119、某施工单位承担了一项传输设备安装工程，共有2个站合同约定工期70天。项目部编制了进度计划（见图5），资源配备见下表5。施工单位项目经理及其他人员的人工成本按平均600元/天计算。本工程单机和系统调试租赁同一仪表。租赁费为2000元/天。工程开始后，各队每天完成的工作量与计划相同。进行到第35天，项目部接建设单位封网通知，自次日起停工3天。进行到第45天，因使用不当造成仪表故障，停工4天。仪表装修费用5000元计入当日成本。停工期间，人员费用按正常人工成本50%计算，仪表使用费按原价计算。为了赶工，项目经理部系统测试人员从第1天晚上开始加班，连续加班6个晚上。每晚加班完成的工程量相当于正常日完成工作量的50%。人工成本与正常日人工成本相同，仪表不计使用费。问题：1.计算本工程每10日的计划工作预算成本（BCWS）。2.绘制时间-计划预算成本累计曲线。（曲线中需标注每10日末的累计值）3.分别计算第40日末、第60日末的已完成工作实际成本（ACWP）。4.分别计算第40日末、第60日末的已完成工作预算成本（BCWP）。5.计算本工程施工单位可索赔的费用和工期6.计算本工程实际工期。

120、某施工单位承接了一项无线网建设工程，包括基站设备安装及部分传输系统建设，监理人员在检査架空线路时发现一段线路不符合验收规范，如图1-1所示，要求施工队整改；检查基站现场时发现不同铁塔站点GPS天线安装位置不一致，共有E、F、G、H四种位置情形，如图1-2所示，要求施工队整改。工程完工后，某天一个片区无线网络中断，因在保修期内建设单位要求施工单位抢修，施工单位收到通知后，维护班根据经验，带上了机具仪表赶赴现场，初步判断是因市电停电引起的业务中断，测量电源柜供电电压为-43V，网管系统显无线设备和传输设备同时掉电。经维护人员现场发电，设备供电后业务恢复。问题：1.本次抢修携带的机具仪表有哪些？2.写出图1-1中A、B、C、D代表的材料（构件）名称。3.图1-1中的哪些数值不满足规范要求？验收规范要求是什么？4.图1-2中安装位置不合格的有哪些？验收规范要求是什么？5.分别写出可能造成设备同时掉电的原因及对应的预防措施。四、问答题

121、（通信工程施工招标投标管理）某城市的通信建设单项工程包括5个单位工程，建设单位为了引进竞争机制，将此项目的5个单位工程分别进行招标。建设单位请长期与其合作的某施工单位编制了标底，并向20家施工单位发出了招标邀请函，这些单位都购买了标书，并按照建设单位的要求向其交纳了估算合同价2%的投标保证金。在投标截止日，有A、B两家施工单位因路上堵车而未按规定时间提交投标文件，经向建设单位解释，建设单位接受了两单位的标书。在开标时，发现C施工单位的投标文件中对一个标段有两个报价。在开标结束后，C施工单位解释此问题是因为封装文件时疏忽所致，并说明了有效文件的版本。此次评标决定以最接近标底法确定中标人。在评标时，评标委员会发现D施工单位投标文件中的施工方案编制得比较优秀，只是其中的工作量与报价的内容不对应，因此，评标委员会请其对此问题作出澄清，以确定有效工作量。对于E施工单位的投标文件，评标委员会发现其中的工作量汇总时存在数据错误，因此请该单位对此进行补正。另外，还有其他个别的投标文件也存在含义不清、文字错误等问题，评标委员会也都请他们作了必要的说明或澄清。经建设单位的权衡，最终确定了A、B、C、D、E5家施工单位分别中标一个单位工程。在签订合同时，建设单位请A施工单位再适当地把费用压低一些，A单位迫于无奈只好同意。最终，建设单位与5家施工单位签订了施工合同。建设单位在合同签订一个月以后，向未中标的各施工单位退还了投标保证金。由于建设单位资金紧张，工程开工后一直未按合同约定向各施工单位拨付进度款。各施工单位为了尽快完成此项目，分别垫资完成此工程。未中标的施工单位在了解到此工程招标投标过程中的一些问题以后，欲对此建设单位的行为进行投诉。问题：(1)建设单位在此次招标活动中有哪些违规行为？建设单位怎样做才正确？(2)未中标的施工单位应向哪个部门投诉建设单位的违规行为？

122、背景资料：某DWDM传输设备安装工程由甲、乙、丙、丁四个站组成，其中甲站、丁站为终端站，乙站、丙站为光放站。本工程新建一套公务系统、一套网管系统，施工单位承包方式为包工不包料。项目经理对工程进行工作分解后，根据工程量列出了工作的持续时间，所需主要资源以及工作的工艺关系如下表所示：本工程的资源配置为：最多能投入6人、各种仪表1套，工程计划工期42天。据此，项目经理经安排后绘出了双代号网络图如下：施工单位的资源成本如下表（其它成本不计）：本工程在实施过程中发生了如下事件：事件一：由于设计单位疏忽，工程中发现甲站走线位置与机房实际情况不符，修改设计造成甲站安装增加了4人·天的工作量；建设工程教育网事件二：丁站本机测试时发现一块光波长转换器机盘的发光功率不合格，需要厂家更换，停工5天；事件三：在整理竣工资料期间，由于施工人员参加职称考试，造成工期延误2天。1.按照项目经理部的安排，在答题卡上重新绘制网络图，标出各工作的时间参数，在图中用双箭线标出关键路径并计算本程的计算工期。时间参数的格式为：(新大纲是不是已删除双箭线网络图？)本题1-3问参考《项目管理》2.根据图中的安排分别计算人工及人员直接开支成本、仪表成本、管理成本和总计划成本。3.利用改变工作之间组织关系的方法对图中的安排进行工期优化，绘出优化后的双代号网络图并用双箭线标出关键路径，计算优化后的工期。建设工程教育网4.分别指出本工程中的三个事件是否可以向建设单位提出索赔要求并简要说明理由，计算本工程可索赔的工期。P311案例1L4201045.本工程的系统测试项目包括哪些？P121

123、【背景资料】某通信运营商计划在某地建设4G试验网工程，委托只有设备入网资质的4G设备生产厂商编制了初步设计，工程估算价约280万元。初步设计得到运营商的批准后，该运营商采用包工不包料的形式将此工程承包给一家长期合作的施工单位，并委托施工单位进行基站站址工作，后由设计单位根据选址及设备的情况编制施工图设计。施工图设计完成后工程开工，由于部分站点选择在民用建筑上，运营商工程管理人员数量有限，又委托施工单位负责完成所选站址的租用谈判工作。在此项目的施工过程中，质量监督机构进行了现场检查，并对运营商做出了相应处罚。【问题】（1）本工程实施阶段的程序符合要求吗？简述通信建设工程项目实施阶段的程序要求。（2）本工程委托设备厂商编制初步设计的做法是否合适，为什么？简述通信建设工程对设计编制单位的选择要求。（3）指出本工程设计阶段是否存在问题并说明理由。（4）本工程是否应进行招投标，为什么？

124、某光缆线路工程采用直埋敷设方式，施工单位对施工方案进行了策划，编制了详细的施工组织设计，工程顺利开工。施工过程中，测试中发现部分光缆对地绝缘不合格，且光纤接续衰减过大，不合格接续点的统计数据如下：技术负责人组织人员分析原因后，采取了相应的纠正措施，光纤接续衰减达到了指标要求。问题：1、绘制接续不合格的排列表和排列图。2、指出接续不合格的主要原因。4、直埋光缆工程的隐蔽验收部位有哪些？

125、某施工单位在东南沿海某省建设一干线传输线路工程，包括直埋光缆线路、波分设备安装。部分线路同沟敷设一本地网光缆，开工前，项目部将工程分解为路由复测、开箱检验、单盘测试、机架设备安装、走线架安装、光纤布放、缆沟回填、误码测试、光缆配盘、埋设标石、电源线敷设及成端、中继段测试、传输系统优化、信噪比测试、光缆成端、本机测试、工程验收等17个工序。施工中硬土空旷区光缆埋设图如图所示，施工作业人员在光缆熔接过程中，采用熔接机监测光缆接续情况，熔接机屏幕显示如图2所示。在测试阶段，对波分设备信噪比进行测试，信噪比测试图如图3所示。问题：1.图1中a、b、c的最小值是多少？A、B、C、D分别代表什么2.指出图2中异常情况的图序号，并说明如何处理。3.按施工顺序选出设备安装调试的专业工序4.指出图3中纵轴、横轴的单位及使用仪表名称。

126、某本地传输网工程，包括线路和设备两部分。光缆沿线与原有光缆、铁路交越。建设单位和施工单位签订了承包合同，合同工期16周；交越过路手续和赔补由建设单位负责，钢管、水泥、沙石由施工单位采购。施工单位提交了初步的施工进度网络计划并得到了建设单位的批准，如图2所示(每周按7天计算)。施工过程中发生了下列事件：事件1：开工后建设单位办理穿越铁路手续时，铁路部门要求另选地点穿越。为此，施工单位配合选址10个工日，人员误工30个工日。根据新的穿越方案，施工单位增加费用5万元挖沟进度延迟3d。事件2：钢管到货后，经检验为未镀锌钢管，施工单位进行镀锌处理造成误工20工日，进度延迟4d。事件3：在光缆接续时，由于光纤熔接机故障造成误工10个工日，进度延迟5d。事件4：部分坡坎强度达不到要求，重新加固增加30个工日，增加材料费6000元，进度延迟3d。事件5：为加快进度，施工单位在系统测试时增加了人员和仪表，使得该工作进度缩短了1周。其余各项工作实际进度和费用与原计划相符。【问题】?45.施工单位提交的施工进度网络计划中的关键工作有哪些?计算工期是多少??46.针对上述每个事件，分别回答施工单位能否向建设单位提出工期及费用的索赔并简述理由。47.本工程中施工单位能得到的工期补偿为多少天?总工期比原计算工期提前或拖后多少天??48.若在合同中约定人工费综合工日为100元／工日，误工费为50元／工日，计算在工程结算时施工单位得到的赔偿数额。49.施工单位索赔时应向建设单位提交哪些文件??50.在与原有光缆交越施工时，施工单位应采取哪些措施保护原有光缆的安全?

127、背景某项目经理部负责本地网直埋光缆线路环网工程的施工，合同规定采用包工不包料的形式承包，工程的路由报建工作已由建设单位完成，工程于4月15日开工，工期37天。该工程包括三个中继段，其中A中继段为50km、B中继段为60km、C中继段为70km，三个中继段构成一个环形网。项目经理部将各中继段均分为两个作业组，在各中继段进行流水作业。各段的作业组中，1组负责挖沟及障碍处理，2组负责放缆、回填及标石的埋设，各组的日进度均为2km。三个中继段的路由复测工作分别由TA、TB、TC三组完成。规定光缆盘长为2km。由于施工单位只能为项目经理部配备一套测试仪表及一台熔接设备，因此项目经理部决定三个中继段的接续测试工作由D组负责完成。各中继段的竣工资料整理工作包含在施工过程中完成，不再单独安排时间编制。各组的工作量、完成时间及需完成的工作如下表。问题1.上述各项工作的工作顺序应如何排列？2.光缆接头和成端接续两项工作哪项应先完成？为什么？3.项目经理部在此项目施工计划中是如何进行工作分解的？4.此工程项目经理部采用流水作业法合适吗？为什么？5.在考虑工序搭接的情况下，如果要求工期最短（时间按整天考虑）、费用最低，请绘制此工程包含放缆回填及埋设标石、路由复测、接续及测试、挖沟及障碍处理的横道图。6.如果时间按整天考虑，各中继段的作业组正常施工，在考虑流水作业的情况下，针对A中继段画出双代号网络图。假设A中继段光缆接续测试需要6天。

128、某项目经理部负责施工的移动通信基站安装工程包括39个基站的安装及调测工作，工期要求60天，工程保修期1年。项目经理部计划工程后期整理竣工资料。项目经理部在完成了5个基站以后，建设单位提出此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站。由于此工程的设计比较到位，工程中未发生工程变更；由于项目经理部的认真管理，工程中未发生质量、安全事故；由于监理单位的现场监理人员数量有限，部分工程文件的签认不及时。建设单位将部分验收合格的基站交由代维单位维护，此部分基站即进入到试运行阶段。建设单位在验收完最后一个基站2个月时，组织设计单位、施工单位进行了竣工验收。竣工验收一个月以后，建设单位编制完成初步决算，并到其上级主管部门办理了备案手续。在竣工验收后半年的设备运行过程中，设备运行正常。在通信基站竣工验收后1年半时，由于部分电池不能充电，建设单位通知施工单位前去处理。问题：51.此工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括哪些内容？52.建设单位提出“此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是否合理？项目经理部若要配合建设单位提出的这个要求，应做哪些工作？53.建设单位组织竣工验收的时间选择得合适吗？为什么？建设单位组织的竣工验收存在哪些问题？54.建设单位在竣工验收的备案工作中存在哪些问题？55.施工单位是否应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题？为什么？

129、某施工单位承接了了一项移动通信基站设备安装工程，主要包括传输设备、电源设备、基站设备及天馈线系统的安装、测试和开通；基站地网及市电引入工程的施工任务由建设单位单独分包。施工单位增派人员，加快设备安装进度，在专项质量检查中，检查组发现基站天馈线驻波比不合格的数量偏高，要求项目部进行分析并及时整改。问题：1.指出本工程中天线和馈线安装的质量控制点。2.用因果分析图法分析电压驻波比不合格的可能原因。

130、某工程公司承接了一项光缆线路工程，线路全长240公里，其中利用高速公路原有硅芯管管道吹放光缆200公里。市区管道光缆10公里，新埋设硅芯管道并吹放光缆30公里。合同约定光缆、硅芯管、接头盒由建设单位提供，其他材料由施工单位提供。接到施工任务后，项目部对工作进行了分解，并依据资源状况对每项工作每天能够完成的工作量进行了估算，各工作的工程量、公司的成本预算定额及各工作每天能够完成的工作量估算见表5。随后，项目部依据表5及各工作的工艺关系制定了本项目工期最短的进度计划。本计划的计算工期满足合同工期要求并留有余量，计划得到了公司的批准，该计划的双代号网络图的一部分如图5所示。工程开工前，公司通知项目部因吹缆设备和熔接机不足，要求工作D、G不能同时进行，但要连续进行；工作E、H、J不能同时进行，但要连续进行。项目部据此对进度计划进行了调整，调整后的工期比合同工期提前2天，为了确保工程按合同工期完成，项目部对除了J工作之外的非关键工作的开始时间，均按最早开始时间安排，调整后的进度计划得到公司的批准后如期开工。工程开工后分别发生了以下事件：事件一：因光缆到货延后10天，造成单盘检验比计划最早开始时间推后10天，造成人员窝损失5000元。事件二：在吹缆过程中，吹缆机损坏维修，停工2天，维修成本10000元。事件三：新建硅芯管管道工作开始2天后，因建设单位协调跨越铁路方案，造成路由变更停工15天，人员窝工损失30000元。事件四：在吹缆施工中，因大雾高速公路封路，停工1天。开工后第30天末，A、B、C、I工作全部完成，D工作完成90公里，F工作完成12公里，其他工作未开始，工程核算实际成本315000元。问题：1.绘制项目部初次进度计划的双代号网络图。2.绘制项目部调整进度计划后的双代号网络图。3.进度计划调整后的关键工作有哪些？合同工期是多少天？4.计算第30天末的BCWS、BCWP、ACWP。5.计算第30天末的cv和sv，分析进度和费用偏差，写出纠偏措施。6.分别写出事件一至事件四可以索赔的费用和工期。

参考答案与解析

1、答案：A本题解析：调制器主要用于音、视频编码和数字预校正，它是电视发射机的核心部分。发射机的绝大部分技术指标由调制器决定。

2、答案：B本题解析：P147

3、答案：D本题解析：彩色三要素指的是彩色光的亮度、色调和饱和度。电视三基色指的是电视系统中实际应用的红、绿、蓝基色光。声音的特性是由响度、音调和音色三个要素来描述的。

4、答案：A本题解析：本题考核的是人孔位置的选择。人(手)孔位置应符合通信管道的使用要求。在机房、建筑物引入点等处，一般应设置人(手)孔。管道长度超过150m时，应适当增加人(手)孔。管道穿越铁路、河道时，应在两侧设置人(手)孔。小区内部的管道、简易塑料管道、分支引上管道宜选择手孔。一般大容量电缆进局所，汇接处宜选择通道。在道路交叉处的人(手)孔应选择在人行道上，偏向道路边的一侧；人(手)孔位置不应设置在建筑或单位的门口、低洼积水地段。故选项A正确。

5、答案：A本题解析：教材页码P14-17计算机网络的主要目的是共享资源。

6、答案：C本题解析：录音室的声学要求：一是应有适当的混响时间，并且房间中的声音扩散均匀；二是应能隔绝外面的噪声。为满足第一个要求，录音室的墙壁和顶棚上应布置上适当的吸声材料，在地面上要铺上地毯。演播室的声学要求：（1）要求尽可能短的混响时间和平直的频率特性；（2）良好的隔声与减振措施；（3）没有声学缺陷。

7、答案：A本题解析：本题考核的是演播室调光系统的安装。调光控制台应安装在固定的台面上，不能安装在可以移动的台面上。故选项A正确。

8、答案：B本题解析：P144

9、答案：A本题解析：本题考核的是扩声、会议系统安装工程。机柜内设备安装应按设计要求排列就位，设计无要求时可按照系统信号流程从上到下依次排列。

10、答案：B本题解析：P375下列行为属于危害网络安全和信息安全的行为，属于严格禁止的范畴。1.对于此问题，<(最高人民法院关于审理破坏公用电信设施刑事案件具体应用法律若干问题的解释ìì(法释[2004J21号)中提到，下列行为属于破坏公共电信设施罪，将受到刑法处罚:(1)采用截断通信线路、损毁通信设备或者删除、修改、增加电信网计算机信息系统中存储、处理或者传输的数据和应用程序等手段，故意破坏正在使用的公用电信设施，造成以下情况的:①火警、匪警、医疗急救、交通事故报警、救灾、怆险、防汛等通信中断或者严重障碍，并因此贻误救助、救治、救灾、抢险等，致使人员伤亡的:②造成财产损失达到规定数额的:③造成通信中断超过规定时间的:④造成其他严重后果的。(2)故意破坏正在使用的公用电信设施尚未危害公共安全，或者故意毁坏尚未投入使用的公用电信设施，造成财物损失，才知成犯罪的:(3)盗窃公用电信设施的;(4)指使、组织、教唆他人实伍本解释规定白故意犯罪行为的。2.利用电信网从事窃取或者破坏他人信息、损害他人合法权益的活动。3.故意制作、复制、传播计算机病毒或者以其他方式攻击他人电信网络等电信设施。4.危害电信网络安全和信息安全的其他行为。任何组织或者个人不得有下列扰乱电信市场秩序的行为:1.盗接他人电信线路，复制他人电信吗号，使用明知是盗接、复制的电信设施或者码号:2.伪造、变造电话卡及其他各种电信服务有价凭证3.以虚假、冒用的身份证件办理入网手续并使用移动唱话。

11、答案：C本题解析：SDN是NFV的基础；网络切片是NFV最核心的内容。

12、答案：C本题解析：联合建设的牵头单位将商定的并经电信管理机关盖章同意的建设方案报城市规划、市政管理部门审批，履行建设手续。项目竣工验收后，工程相关文件应及时向当地电信管理机关备案。不参与联合建设的电信业务经营者，原则上在3年之内，不得在同路由或同位置建设相同功能的电信设施。

13、答案：B本题解析：当Ra=100时，表示事物在灯光下显示出来的颜色与在标准光源下一致，显色性最好。

14、答案：B本题解析：光纤放大器(OA)在WDM系统中的应用主要有三种形式。在发送端光纤放大器可以用在光发送端机的后面作为系统的功率放大器(BA)；在接收端光纤放大器可以用在光接收端机的前面作为系统的预放大器(PA)；用在无源光纤之间以抵消光纤的损耗、延长中继长度，称之为光线路放大器(1A)。再生中继器(REG)是SDH系统的范畴。

15、答案：A本题解析：教材页码P51-53接地系统有交流工作接地、直流工作接地，保护接地和防雷接地等，现一般采取将这四者联合接地的方式。1.交流工作接地可保证相间电压稳定。2.直流工作接地可保证直流通信电源的电压为负值。3.保护接地可避免电源设备的金属外壳因绝缘受损而带电。4.防雷接地可防止因雷电瞬间过压而损坏设备。

16、答案：C本题解析：施工单位提取的安全生产费用应当在以下范围内使用：1.完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括施工现场临时用电系统、洞口、临边、机械设备、髙处作业防护、交叉作业防护、防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害、地下工程有害气体监测、通风、临时安全防护等设施设备支出；2.配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；3.开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；4.安全生产检查、评价〔不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；5.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；6.安全生产宣传、教育、培训、支出；7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；8.安全设施及特种设备检测检验支出；9.其他与安全生产直接相关的支出。

17、答案：B本题解析：教材页码P42-453G移动通信系统在三种环境下能提供的传输速率分别为：行车或快速移动环境下最高144kbit/s，室外或步行环境下最高384kbit/s，室内环境下2Mbit/s。

18、答案：D本题解析：教材页码P1-4最常见的业务节点有智能网中的业务控制节点（SCP）、智能外设、语音信箱系统，以及Internet上的各种信息服务器等。

19、答案：D本题解析：本题考核的是GSM移动通信系统的工作频段。我国GSM通信系统采用900MHz和1800MHz两个频段。对于900MHz频段，上行(移动台发、基站收)的频带为890～915MHz，下行(基站发、移动台收)的频带为935～960MHz，双工间隔为45MHz，工作带宽为25MHz。

20、答案：A本题解析：暂无解析

21、答案：B本题解析：暂无解析

22、答案：C本题解析：教材页码P341-343当事人有昕证要求时，应当在收到《行政处罚意见告知书》之日起3日内以书面或口头形式提出。口头形式提出的，案件调查人员应当记录在案，并由当事人签字。

23、答案：A本题解析：暂无解析

24、答案：A本题解析：暂无解析

25、答案：B本题解析：本题考核的是光交叉连接器。光交叉连接器是实现全光网络的核心器件，其功能类似于SDH系统中的SDXC，差别在于OXC是在光域上实现信号的交叉连接功能，它可以把输入端任一光纤(或其各波长信号)可控地连接到输出端的任一光纤(或其各波长信号)中去。通过使用光交叉连接器，可以有效地解决现有的DXC的电子瓶颈问题。

26、答案：A本题解析：教材页码P352-354在雷击区，架空光（电）缆的分线设备及用户终端应有保安装置。

27、答案：C本题解析：网络管理功能主要负责网络的运营管理、维护管理和资源管理，保证网络在正常和故障情况下的服务质量，是整个通信网中最具智能的部分。信息传送的通信网的基本任务，传送的信息主要分为三类：用户信息、信令信息和管理信息。信息传送主要由交换节点和传输系统完成。

28、答案：A本题解析：场地环境噪声用精密声级计慢档测量，在125-4000HZ(1/1倍频程)频率范围内，在各测量频率声压级的平均值均宜低于80dB

29、答案：C本题解析：P119.电缆和接地线应保持夹角小于或等于150接地线方向应指向接地点方向，并保持没有直角弯和回弯。电源线长度在10m以内时，需两点接地，两点分别在靠近天线处和靠近馈线窗处:电源线长度在1Q"-'60m以内时，需三点接地，三点分别在靠近天线处、馈线中部和靠近馈线窗处:电源线长度超过60m，每增加20m，应增加一处接地

30、答案：C本题解析：光接收机灵敏度和最小过载光功率：指输入信号处在1550nm区，误码率达到10-12时，设备输入端口处的平均接收光功率的最小值和最大值。测试所用仪表有SDH传输分析仪(包括图案发生器、误码检测仪)、可变衰耗器及光功率计。

31、答案：C本题解析：高处作业人员应当持证上岗。安全员必须严格按照安全控制措施和操作规程进行现场监督、检查。

32、答案：B