2026年一级建造师之一建工程法规考试题库及参考答案详解（巩固）

2026年一级建造师之一建工程法规考试题库及参考答案详解（巩固）1.某建筑施工企业的安全生产许可证遗失，正确的做法是()。

A.需申请人在官网发布信息

B.先由申请人告知资质许可机关

C.需申请人缴纳罚款后补办

D.无需在官网发布信息，由申请人告知资质许可机关后补办【答案】：B2.2004年2月1日某建设单位与某施工单位签订了施工合同，约定开工日期为2004年5月1日，竣工日期为2005年12月31日。2004年2月10日施工单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工单位为保证工期，于2004年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为2004年5月10日。该工程保险开始生效日为()。

A.2004年2月10日

B.2004年4月20日

C.2004年5月1日

D.2004年5月10日【答案】：B3.当事人对仲裁协议的效力有异议的，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由（）。（2016）

A.受案的仲裁委员会决定

B.仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定

C.工程所在地的基层人民法院裁定

D.合同签订地的中级人民法院裁定【答案】：B4.张经理打算在M市为公司购置一块建设用地，便委托当地老同学李某代办此事，双方从未谈及劳务报酬。李某经多方调查、咨询，挑选出一块令张经理满意的地皮，并做好了办理相关手续前的各种准备工作，但最终由于M市建设规划发生变化而未能实现。李某为此垫付了不少费用。对此，下列表述中除（）以外都是合理合法的。

A.张经理应提供委托事务的必要费用

B.张经理可以不向李某支付报酬

C.张经理可以向李某支付相应的报酬

D.委托合同必须是有偿的【答案】：D5.下列是关于双方当事人在合同中既约定违约金，又约定定金时，一方违约时，另一方当事人（），保护自己的合法权益。

A.可以选择使用违约金或者定金条款要求对方承担责任

B.只能依据违约金条款要求对方承担责任

C.可以采用违约金条款加定金条款金额之和要求对方承担违约责任

D.只能依据定金条款要求对方承担责任【答案】：A6.根据《建筑法》，有权对建筑工程实施强制监理的范围进行规定的机构是（）。

A.国家安全生产监督管理行政主部门

B.国务院

C.省级建设行政主管部门

D.住房和城乡建设部【答案】：B7.2012年4月6日，甲建筑公司与乙水泥厂签订了一个购买水泥的合同，合同价为100万元，约定违约金比例为1%。同时，应水泥厂的要求甲建筑公司交付了2万元定金。合同交货时间为2012年8月6日。2012年4月16日，乙水泥厂与甲建筑公司协议，由丙水泥厂代为提供水泥，甲建筑公司表示同意。但是，在2012年8月6日，丙水泥厂并没有按时提供水泥，则（）。

A.由丙水泥厂承担违约责任，支付违约金1万元，返还定金4万元

B.由丙水泥厂承担违约责任，不支付违约金，而是返还定金4万元

C.由乙水泥厂承担违约责任，支付违约金1万元，返还定金4万元

D.由乙水泥厂承担违约责任，不支付违约金，而是返还定金4万元【答案】：D8.劳动者的下列情形中,用人单位可以随时解除劳动合同的是()。2017真题

A.在试用期后被证明不符合录用条件

B.严重违反用人单位的规章制度

C.被起诉有大量欠债

D.经常生病不能从事岗位工作【答案】：B9.在施工招标文件规定的投标截止日前，投标单位递交了投标文件和投标保证金，说明该（）

A.要约可以撤回

B.承诺不能撤回

C.要约是法律行为

D.承诺是法律行为【答案】：A10.就法律关系的主体而言，债的主体（）

A.双方都是特定的

B.双方都是不特定的

C.债权人是特定的，债务人是不特定的

D.债务人是特定的，债权人是不特定的【答案】：A11.在一般情况下，事故现场有关人员应当先向（）报告事故。

A.安全生产监督管理部门

B.本级人民政府建设行政主管部门

C.本单位负责人

D.负有安全生产监督管理职责的有关部门【答案】：C12.连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起（）内要求保证人承担保证责任。

A.6个月

B.9个月

C.1年

D.2年【答案】：A13.关于仲裁庭的组成，下列说法错误的是()。

A.仲裁庭可以由3名仲裁员组成，仲裁员可以由当事人选定

B.当事人可以约定由1名仲裁员组成仲裁庭

C.由1名仲裁员组成仲裁庭的，仲裁员不能由当事人选定

D.仲裁庭由3名仲裁员组成的，设首席仲裁员【答案】：C14.施工企业为建造师提供虚假申报材料申请注册的，可能承担的行政责任是()。2017

A.取消投标资格

B.降低资质等级

C.责令限期改正

D.吊销企业资质证书【答案】：C15.2014年3月5日，某建筑公司所承揽的某住宅小区施工项目竣工。按照施工承包合同的约定，建设单位应该在2014年4月1日支付全部剩余工程款，但是建设单位以各种理由推托迟迟不予支付。考虑到人际关系问题，建筑公司没有立即对建设单位提起诉讼。2014年12月3日，建筑公司听说银行正计划将此住宅小区拍卖，理由是建设单位没有偿还贷款。而这些住宅则是作为贷款的抵押物。于是建筑公司提出自己对该小区拍卖所得价款享有优先受偿权。以下的表述正确的是()。

A.建筑工程价款包括承包人因发包人违约所造成的损失

B.根据我国《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》，建筑公司享有优先权期限为一年，可以自己对小区进行拍卖

C.建设单位没有偿还贷款，所以银行享有最优先受偿权

D.2014年12月3日已经超过了国家规定的行使优先权的期限，所以建筑公司无权享有优先受偿权【答案】：D16.关于工程总承包的说法，正确的是()。2017真题

A.采购-施工总承包（P-C）是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目采购和施工，并对承包工程的采购和施工的质量、安全、工期、造价负责

B.工程总承包是指发包人将全部施工任务发包给具有工程总承包资质的企由该企业按照合同的约定向建设单位负责，承包完成施工任务

C.设计采购施工总承包（EPC）是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目设计和施工，并对承包工程的设计和施工的质量、安全、工期、造价负责

D.交钥匙总承包的施工必须由总承包企业自行完成【答案】：A17.根据《建设工程质量管理条列》，下列分包情形中，不属于违法分包的是（）（2013）

A.施工总承包合同中未有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成

B.总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位

C.施工总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位

D.分包单位将其承包的专业工程进行专业分包【答案】：A18.案外人对执行标的提出确有理由的异议的，人民法院应当（）。

A.中止执行

B.终结执行

C.不予执行

D.继续执行【答案】：A19.女职工的生育产假不得少于（）天。

A.60

B.90

C.120

D.180【答案】：B20.甲市的玉先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由了市的某建筑企业施工建设。玉先生入住不到一年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由()人民法院管辖。

A.甲市

B.乙市

C.丙市

D.丁市【答案】：B21.在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，()或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.设计单位【答案】：A22.发包人与承包人未签订书面建设工程施工合同，承包人按照发包人的指令进行了工程施工，发包人在验收基础上支付了相应款项，则双方之间建设工程施工合同（）。

A.没有成立

B.有效成立

C.效力有待确定

D.竣工验收合格后方有效【答案】：B23.某建设工程进行招标，某甲投标文件中报价1100万元，评标价950万元，双方签订合同时合同价为980万元，但向建设行政主管部门仍以1100万元进行备案。双方进行结算工程款时发生争议，人民法院在处理该案件时，应以()万元为根据。

A.1100

B.950

C.980

D.建设工程所在地价格部门发布的指导价【答案】：A24.某电梯采购合同中约定，甲方向乙方订购5部电梯，由乙直接将其中2部电梯交付给丙。但乙一直未向丙交付电梯。则该合同中应由()承担违约责任。

A.甲向丙

B.乙向丙

C.乙向甲

D.丙向甲【答案】：C25.甲公司投标承包了一栋高档写字楼工程的施工总承包业务，经业主方认可将其中的专业工程分包给了具有相应资质等级的乙公司，工程施工中因乙分包的工程发生了质量事故给业主造成了10万元的损失而产生了赔偿责任。对此，正确的处理方式应当是（）。

A.业主方只能要求乙赔偿

B.如果业主方要求甲赔偿，甲可以乙是业主认可的分包商为由而拒绝

C.甲不能拒绝业主方的10万元赔偿要求，但赔偿后可按分包合同的约定向乙追赔

D.乙可以拒绝甲的追赔要求【答案】：C26.下列关于劳动仲裁时效的说法中，错误的是()。

A.劳动争议申请仲裁的时效期间为1年

B.因对方当事人同意履行义务而中断的，从中断时起，仲裁时效期间重新计算

C.仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算

D.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁时效期间为知道或应当知道其权利被侵害之日起1年【答案】：D27.安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由（）现场实施全过程监督。（2013）

A.施工单位负责项目管理的技术负责人

B.装、拆卸单位的专业技术人员

C.监理单位负责安全的工程师

D.出租单位生产管理人员【答案】：B28.根据物权的权利主体是否为财产的所有人划分，物权包括（）。

A.动产物权、不动产物权

B.自物权、他物权

C.用益物权、担保物权

D.以上都不正确【答案】：B29.关于民事诉讼中简易程序的说法，正确的是()。2017

A.第一审民事案件和第二审民事案件的审理均可适用简易程序

B.基层人民法院审理的民事案件，当事人双方可以约定适用简易程序

C.简易程序应当在立案之日起6个月内审结

D.简易程序的审理期限由本院院长批准可以延长【答案】：B30.对于现场大气污染的防治，下列说法中错误的是()。

A.重点是防止扬尘污染

B.运送土方、垃圾、设备及建筑材料等，不污损场外道路

C.土方作业阶段，采取措施后，作业区目测扬尘高度小于1.5米

D.结构安装装饰阶段，作业区目测扬尘高度小于1米【答案】：D31.施工企业拒不执行公安消防机构作出的禁止施工处罚决定的，将由（）负责强制执行。

A.作出决定的公安消防机构

B.公安机关

C.人民法院

D.建设行政主管部门【答案】：A32.某施工企业的项目经理李某在工程施工过程中订立材料采购合同，承担该合同付款责任的是()。

A.李某

B.施工企业

C.李某所属施工企业项目经理部

D.施工企业法定代表人【答案】：B33.甲、乙、丙三家施工单位通过合同约定实行联合共同承包。该3个施工单位的资质等级依次为施工总承包特级、一级和二级。根据《中华人民共和国建筑法》的规定，该联合体应当按照()的资质等级许可范围承揽工程。

A.甲

B.乙

C.丙

D.三家施工单位约定【答案】：C34.根据《环境噪声污染防治法》，关于建设项目环境噪声污染防治的说法，正确的是（）。

A.建设项目可能产生环境噪声污染的，施工企业必须提出环境影响报告书

B.环境影响报告书应当报生态环境主管部门批准

C.环境影响报告书中应当有施工企业的意见

D.环境影响报告书应当征得该建设项目所在地单位和居民的同意【答案】：B35.关于工程建设项目是否必须招标的说法，正确的是()。(2015真题)

A.使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招标

B.施工单项合同估算价为人民币100万，但项目总投资额为人民币2000万元的工程建设项目必须进行招标

C.利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的建设工程项目可以不进行招标

D.需要采用专利或者专有技术的建设工程项目可以不进行招标【答案】：C36.人民法院使用普通程序审理的案件，应当在立案之日起（）个月内审结完成。

A.3

B.4

C.5

D.6【答案】：D37.建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚作出后()日内，公布期限一般为6个月至3年。

A.3

B.5

C.7

D.20【答案】：C38.当事人对仲裁协议的效力有异议的，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由()。

A.受案的仲裁委员会决定

B.工程所在地的基层人民法院裁定

C.合同签订地的中级人民法院裁定

D.仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定【答案】：D39.关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是()。

A.对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人

B.对于建筑采购买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债权人

C.在施工中产生噪音，扰乱居民，不会有债的发生

D.材料供应商为施工企业自愿保管财物不会产生债【答案】：A40.根据《立法法》,地方性法规、规章之间不一致时,由有关机关依照规定的权限作出裁决,关于裁决权限的说法,正确的是()

A.同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时,由制定机关的上级机关裁决

B.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致,不能确定如何适用时,应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决

C.部门规章与地方政府规章之间对同事项的规定不一致时,由部门规章的制定机关进行裁决

D.根据授权制定的法规与法律规定不一致,不能确定如何适用时,由全国人民代表大会常务委员会裁决【答案】：D41.根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》，全部或部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额()左右的比例预留保证金。

A.3%

B.5%

C.10%

D.15%【答案】：A42.某工程部位隐蔽前，施工单位急于赶工，未通知监理单位前来验收，后监理单位要求检验，但检验后发现质量达到合同约定的要求，则由此增加的费用和延误的工期由()承担。

A.施工单位

B.建设单位

C.监理单位

D.施工单位与监理单位共同【答案】：A43.关于借款合同的说法，正确的是()。

A.借款合同是实践合同

B.对支付利息的期限没有约定，不能协议也不能按合同条款或者交易习惯确定的，借款期限1年以上的，应当在每届满1年时支付

C.自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或约定不明确的，视为支付利息

D.借贷双方约定的利率超过年利率24%，则该借款的利息约定无效【答案】：B44.某市政工程由于政府部门规划调整，导致该工程停工达1年之久，施工企业拟让该工程的项目经理甲担任其他市政工程的项目经理，根据有关规定，关于甲任职的说法,正确的是()。

A.甲不能同时担任该两个项目的项目经理

B.经建设单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理

C.经施工单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理

D.经建设主管部门同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理【答案】：B45.某旧城改造项目范围内有部分建筑需要拆除，建设单位向市政府房屋拆迁管理部门申请领取房屋拆迁许可证，则其应提交的资料中不包括()。

A.旧城改造项目批准文件

B.建设用地规划许可证

C.建设工程规划许可证

D.国有土地使用权批准文件【答案】：C46.在代理关系中，第三人知道行为人超越代理权，还与行为人实施民事行为，给他人造成损害的，由()。

A.第三人与行为人承担连带责任

B.行为人自行承担

C.第三人自行承担

D.被代理人与第三人承担连带责任【答案】：A47.建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，一般应在不超过()小时赶赴工地现场。

A.12

B.36

C.48

D.24【答案】：D48.碎石、土石的再利用和回收率力争达到()。

A.20%

B.40%

C.50%

D.30%【答案】：C49.关于转代理的说法，正确的是()。

A.法定代理人死亡后可以转代理

B.复代理人和代理人均为被代理人选定

C.转代理不成立的，代理人对自己所转托的人负民事责任

D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，可以不取得被代理人的同意【答案】：C50.注册商标有效期自核准之日起计算为()年，有效期满需要继续使用的，应当在期满前()个月内申请续展注册。

A.106

B.206

C.106

D.1012【答案】：D51.分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于承担的说法，正确的是()。（2013）

A.分包单位只对总承包单位负责

B.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利

C.总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿

D.建设单位与分布单位无合同关系，无权向分包单位主张权利【答案】：C52.根据《建设工程质量管理条例》，对涉及()的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。

A.改变建筑局部使用功能

B.建筑主体和承重结构变动

C.增加内部装修

D.增加投资额度【答案】：B53.建设单位和施工单位签订施工合同，合同在A市签订，工程项目在B市，后因为工程款的支付问题，施工单位欲提起诉讼，应向()法院提出。

A.建设单位所在地

B.施工单位所在地

C.A市

D.B市【答案】：D54.承诺对要约内容的非实质性变更指的是（）。

A.受要约人对合同条款中违约责任和解决争议方法的变更

B.承诺中增加的建议性条款

C.承诺中要求增加价款

D.受要约人对合同履行方式提出独立的主张【答案】：B55.甲患病住院急需用钱又借贷无门，乙表示愿意借给甲2000元，但半年后须加倍偿还，否则以甲的房子代偿，甲表示同意。根据我国《民法典》的规定，甲、乙之间的借款合同因（）。

A.显失公平而无效

B.欺诈而可撤销

C.乘人之危而无效

D.乘人之危而可撤销【答案】：D56.甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，乙公司无法按时完成生产任务致使交货延迟，给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法，正确的是()。2016

A.供电局向甲施工企业承担责任

B.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任

C.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任

D.乙公司向甲施工企业承担责任【答案】：D57.特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检查合格有效期届满前()向特种设备检测机构提出定期检验要求。

A.5天

B.15天

C.20天

D.1个月【答案】：D58.下列关于安全专项施工方案的实施的说法，正确的是()。

A.施工单位发现专项施工方案有错误的，立即予以修改、调整

B.因规划调整、设计变更等原因确需调整的，修改后的专项方案应当按规定重新审核和论证

C.建设单位应派专人对专项方案实施情况进行现场监督和按规定进行监测

D.专项施工方案验收需经监理工程师签字后，方可进入下一道工序【答案】：B59.注册建造师甲与原施工单位解除了聘用合同，选择一家在本专业有多项工程服务资质的单位担任建设工程施工的项目经理，则其必须进行（）。

A.初始注册

B.延续注册

C.变更注册

D.增项注册【答案】：C60.连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起到规定时间内要求保证人承担保证责任，规定时间一般为（）个月。

A.3

B.5

C.6

D.8【答案】：C61.根据《建筑法》，下列情形中，符合施工许可证办理和报告制度的是()。

A.实行开工报告批准制度的工程，其开工报告主要反映的是施工企业应具备的开工条件

B.某工程因地震中止施工，1年后向发证机关报告

C.某工程因洪水中止施工，1个月内向发证机关报告，2个月后自行恢复施工

D.某工程因政府宏观调控停建，1个月内向发证机关报告，1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证【答案】：D62.某施工企业与职工小张因为劳动报酬拖欠的问题产生了争议，小张准备去当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。依据《劳动法》的规定，下列说法正确的有()。

A.劳动争议仲裁委员会由用人单位代表、工会代表、职工代表组成

B.发生劳动争议，小张也可以直接去法院起诉

C.小张在劳动关系存续期间发生的该争议，不受仲裁时效期间的限制

D.小张要去仲裁必须经单位劳动争议调解委员会调解，调解不成，才能向劳动仲裁委员会申请仲裁【答案】：C63.建设单位为工程项目办理质量监督手续应在（）。

A.领取工程规划许可证前

B.领取工程规划许可证时

C.领取施工许可证前

D.领取施工许可证后【答案】：C64.关于建设工程代理的说法，正确的是（）。（2016）

A.招标活动应当委托代理

B.代理人不可以自行辞去委托

C.被代理人可以单取消委托

D.法定代表人与法人之间是法定代理关系【答案】：C65.下列债中，属于当事人之间按照约定生产的债是()。

A.侵权之债

B.不当得利之债

C.无因管理之债

D.合同之债【答案】：D66.下列说法不正确的是（）。

A.要约的撤回要在要约的通知到达受要约人之前

B.要约的撤回要在要约的通知同时到达受要约人

C.承诺的内容应当与要约的内容一致

D.要约不可以撤回【答案】：D67.甲仓库为乙单位保管500吨水泥，双方约定保管费用为1000元。后乙未能按约支付保管费用，则甲可以（）。

A.行使质押权变卖全部水泥

B.行使质押权变卖部分水泥

C.行使留置权变卖全部水泥

D.行使留置权变卖部分水泥【答案】：D68.根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》,施工企业负责人要定期带班检查施工现场,其每月检查时间应不少于其工作日的（）。

A.15%

B.20%

C.25%

D.30%【答案】：C69.《建筑法》规定，关于总分包单位质量责任的表述中，不正确的是()。

A.建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责

B.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担按份责任

C.分包单位应当接受总承包单位的质量管理

D.总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任【答案】：B70.关于物权特征的说法，不正确的是（）。

A.物权是一种支配权，无须他人的意思或义务人的行为介入

B.物权是一种财产权，直接体现为财产利益的权利

C.物权是一种相对权，用以对抗特定的相对人

D.物权是具有排他性，同一物上不许有内容不相容的物权并存【答案】：C71.甲将自有的一幢房屋卖给乙，双方签订了房屋买卖合同。但在交房前，甲又与丙签订了另外一份合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列说法中正确的是（）。

A.甲与乙之间订立的合同无效

B.甲与丙之间订立的合同无效

C.乙可以要求丙将返还该房屋

D.乙不能取得该房屋所有权，只能要求甲承担违约责任【答案】：D72.根据建设部《绿色施工导则》中规定，在场界四周隔挡高度位置测得的大气总悬浮颗粒物（TSP）月平均浓度与城市背景值的差值不大于（）。

A.0.06毫克/立方米

B.0.07毫克/立方米

C.0.08毫克/立方米

D.0.09毫克/立方米【答案】：C73.乙施工企业向甲建设单位主张工程款，甲以工程质量不合格为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时，甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法，正确的是()。

A.乙的债权属于法定不得转让的债权

B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩

C.乙转让债权应当经过甲同意

D.乙转让债权的通知可以不用通知甲【答案】：B74.根据《建设工程质量管理条例》,建设工程在超过合理使用年限后仍需要继续使用,产权所有人应当委托具有相应资质等级的鉴定,并根据鉴定结果采取加固维修等措施,重新界定使用期

A.工程质量监督单位

B.建筑安全监督管理单位

C.监理单位

D.勘察、设计单位【答案】：D75.某施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为结算依据，该工程结算价约7000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（）d内核对（审查）完毕并提出审查意见。

A.20

B.30

C.45

D.60【答案】：D76.根据《工程建设项目施工招标投标办法》，不属于施工招标文件内容的是（）。

A.投标人须知

B.技术条款

C.施工组织设计

D.合同主要条款【答案】：C77.关于生产安全事故的报告和处理，下列说法中正确的有()。

A.单位负责人应当于2小时内向安全生产监督管理部门报告

B.实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报生产安全事故

C.特别重大事故由国务院或其授权有关部门组织事故调查组进行调查

D.火灾事故造成的伤亡人数发生变化的，应当在30日内及时进行补报

E.事故发生地与事故单位不在同一地区的，由事故单位所在地人民政府调查【答案】：B78.根据《刑法》的规定，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果且情节特别恶劣的，处（）。

A.3年以下有期徒刑或者拘役

B.3年以上7年以下有期徒刑

C.5年以下有期徒刑或者拘役

D.5年以上10年以下有期徒刑【答案】：B79.关于用益物权和担保物权,下列说法正确的是()。

A.用益物权只适用于不动产,担保物权适用于不动产和动产

B.国家所有的自然资源,只有单位能成为其用益物权人

C.属于集体所有的自然资源,单位、个人依法可以占有、使用和收益

D.根据“一物一权”原则,一物上面只能有一个担保物权【答案】：C80.（2020年真题）关于团体标准的说法，正确的是（）。

A.国家鼓励社会团体制定高于推荐性标准相关技术要求的团体标准

B.在关键共性技术领域应当利用自主创新技术制定团体标准

C.制定团体标准的一般程序包括准备、征求意见、送审和报批四个阶段

D.团体标准对本团体成员强制适用【答案】：A81.唐某和张某因为婚姻破裂主张离婚，现就离婚及之后的财产分割正在诉讼进行中。关于该案的审判，下列哪一说法是正确的()。

A.唐某与张某共同提出申请不公开审理此案，法院可据此不公开宣判

B.根据相关法律规定，该案不应当公开审理，但应当公开宣判

C.法院根据当事人的申请不公开审理此案，但应当公开宣判

D.法院应当公开审理此案并公开宣判【答案】：C82.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，未取得安全生产许可证的企业不得（）。

A.进行项目开工

B.参与项目投标

C.从事建筑施工活动

D.办理工程竣工验收【答案】：C83.注册建造师李某与某建筑施工企业签订了劳动合同，其劳动合同期限为6个月，则李某的试用期应不得超过()。

A.半个月

B.1个月

C.2个月

D.3个月【答案】：B84.注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效，对此，实践中出现下列情况时，正确的做法是（）。

A.当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由总监理工程师签章

B.当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由担任施工项目负责人的注册建造师签章

C.修改注册建造师签章的施工管理文件时，应当由所在企业指定同等资格的注册建造师进行

D.分包工程的施工管理文件应当由总包单位的注册建造师签章【答案】：B85.人民法院审理上诉案件，认为原判决认定事实清楚，但适用法律法规错误的，应（）。

A.判决驳回上诉，维持原判

B.裁定撤销原判，发回重审

C.依法改判

D.判决变更【答案】：C86.重大误解、显失公平、欺诈、胁迫和趁人之危签订的合同是（）。

A.无效合同

B.有效合同

C.效力待定合同

D.可变更、可撤销合同【答案】：D87.仲裁协议应当具备的内容是()。

A.仲裁事项、仲裁员、选定的仲裁委员会

B.请求仲裁的意思表示、选定的仲裁委员会、仲裁事项

C.仲裁事项、仲裁规则、选定的仲裁委员会

D.仲裁事项、仲裁地点、仲裁规则【答案】：B88.当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩，法院予以支持的是()。

A.兑付国债本息请求权

B.支付存款本金及利息请求权

C.支付工程款请求权

D.基于投资关系产生的缴付出资请求权【答案】：C89.关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是（）（2016）

A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制

B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁

C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年

D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算【答案】：A90.在施工过程中，某施工企业的生产条件不符合国家规定，致使多人重伤、死亡。该施工企业的行为构成()。

A.重大责任事故罪

B.重大劳动事故罪

C.强令违章冒险作业罪

D.工程重大事故罪【答案】：B91.仓储保管企业甲保管了建设单位乙的一批预制构件，保管期满后，乙未支付保管款项，甲无法联系到乙，甲对保管的预制构件享有()权。

A.质押

B.抵押

C.留置

D.担保【答案】：C92.依法实施强制监理的工程项目，对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准负有审查责任的是（）。

A.发包人驻工地代表

B.工程监理单位

C.设计单位

D.项目技术负责人【答案】：B93.施工人员对设计结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在()监督下现场取样并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

A.施工企业质量管理部门

B.设计单位或监理单位

C.工程质量监督机构

D.建设单位或监理单位【答案】：D94.建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托（）鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期（2013）

A.勘察、设计单位

B.监理单位

C.建筑安全监督管理机构

D.工程质量监督机构【答案】：A95.（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于建设工程争议评审的说法，正确的是（）。

A.当事人协议采用争议评审方式后，如果不接受评审组的建议或者越决，也不能再通过仲拔或者诉讼的方式解决争议

B.在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行

C.争议评审制度是法定的争议解决方式

D.采用争议评审的，发包人和承包人应当在开工日后的14日内或者争议发生后，协商成立争议评审组【答案】：B96.建筑业企业从事施工活动的范围是（）。

A.营业执照的范围

B.合同的范围

C.资质等级许可的范围

D.工程实际范围【答案】：C97.关于工程总承包的说法，正确的是（）。2018真题

A.工程总承包企业经建设单位同意或根据合同约定，可以直接将工程项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质的企业

B.建没单位选择工程总承包企业必须依法招标

C.工程总承包评标应当采用综合评估法，评审的主要因素包括工程总承包报价、项目管理组织方案、设计方案和工程业绩等

D.工程总承包项目经理必须具备工程建设类注册执业资格和高级工程师技术职称【答案】：A98.在财产保险中，保险事故或者保险合同约定的条件满足时，对保险人享有保险金给付请求权的人是指（）。

A.被保险人

B.保险合同受益人

C.保险合同投保人

D.保险合同关系人【答案】：A99.下列关于招标人与中标人订立合同的说法中，正确的是（）。

A.双方应自中标通知书发出之日起的15日内订立书面合同

B.合同的标的、质量、价款、履行期限等主要条款应当招标文件和中标人的投标文件的内容一致

C.如果市场行情有变，双方可就合同价款订立补充协议

D.对经过备案的中标合同的补充条款可作为结算工程款的依据【答案】：B100.发包人与承包人因建设工程质量发生争议，双方同意交仲裁机构仲裁。仲裁机构作出裁决书后，发包人不服仲裁裁决并向法院起诉，则法院应当（）。

A.不予受理

B.依法受理

C.撤销裁决书

D.重新审理并作出判决【答案】：A101.施工许可证与安全生产许可证之间的关系是（）。

A.两者无任何关系

B.两者同时取得

C.施工许可证以安全生产许可证为前提

D.安全生产许可证以施工许可证为前提【答案】：C102.由于施工过程中会产生噪声污染，根据法律规定，施工单位应在（）申报环境噪声污染防治情况。

A.开工15日前向建设行政主管部门

B.开工15日前向环境保护行政主管部门

C.开工30日前向工程所在地居民委员会

D.开工30日前向环境保护行政主管部门【答案】：B103.生产经营单位为应对某一种或者多种类型生产安全事故而制定的工作方案属于（）。

A.综合应急预案

B.施工单位的生产安全事故应急救援预案

C.现场处置方案

D.专项应急预案【答案】：D104.某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定金为6万元。采购方依约支付了6万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为（）万元。

A.16

B.10

C.12

D.4【答案】：C105.关于建设工程代理行为的说法，正确的是()。

A.建设工程承包活动属于法定代理

B.建筑材料设备的采购不得委托代理

C.建设工程诉讼只能委托律师代理

D.建设工程招标活动可以委托代理【答案】：D106.根据《著作权法》，著作权是（）。（2014）

A.随作品的发表而自动产生

B.随作品的创作完成而自动产生

C.在作品上加注版权后自动产生

D.在作品以一定的物质形态固定后产生【答案】：B107.某施工企业与开发商签订了工程承包合同，采用政府指导价，由于延付工程款导致工期后延2个月，之后遇到市场价格上涨20%，其后延2个月的工程的费用应该（）。

A.按原合同价执行

B.按新价格执行

C.按签合同时市场价执行

D.按涨价前的市场价执行【答案】：B108.关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）。2018真题

A.首席仲裁员应当由仲裁委员会指定

B.当事人双方必须各自选定合议仲裁庭中的一名仲裁员

C.当事人未在规定期限内选定仲裁员的，由仲裁委员会主任指定

D.仲裁庭应当由3名仲裁员组成【答案】：C109.注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下；情节严重的，吊销执业资格证书，()年内不予注册；造成重大事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

A.3

B.5

C.1

D.10【答案】：B110.根据我国《民事诉讼法》的规定，下列关于执行的说法，正确的是()。

A.民事判决、裁定由基层人民法院或者由被执行财产所在地的基层人民法院执行

B.人民法院受理执行申请后，当事人对管辖权有异议的，应当自收到执行通知书之日起10日内提出

C.申请执行的期间为2年，不适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定

D.执行过程中，案外人不得对人民法院执行的标的提出书面异议【答案】：B111.根据《标准化法》，我国工程建设领域制定的行业标准，在相关技术要求公布了国家标准后，则()。

A.行业标准即行废止

B.行业标准优先适用

C.国家标准优先适用

D.两个同时适用【答案】：A112.关于工程总承包企业的责任及风险管理的说法，错误的有()。

A.建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责

B.工程总承包企业应当组织分包企业配合建设单位完成工程竣工验收

C.工程总承包企业和分包企业就分包工程对建设单位承担连带责任

D.工程总承包企业和分包企业应分别向建设单位签署工程质量保修书【答案】：D113.关于建设工程合同纠纷和解的说法，正确的是（）。2018真题

A.诉前和解成立后，当事人不得任意反悔要求撤销

B.诉中和解达成协议的，即可结束全部或部分诉讼程序

C.执行中和解达成协议的，即可结束执行程序，且不可恢复

D.仲裁中达成和解协议的，视为撤回仲裁申请，且不可反悔【答案】：B114.某地方建设行政管理部门于2007年5月10日针对某建筑公司恶意拖欠劳务费用下发了给予其一年内禁止在本区域内参加投标的处罚决定，建筑公司于2007年5月15日收到该处罚通知，建筑公司对此不服的话最迟应于（）前提起行政复议。

A.2007年6月10日

B.2007年6月15日

C.2007年7月10日

D.2007年7月15日【答案】：D115.下列关于建设工程承包制度说法正确的是（）。

A.依合同约定建筑材料由工程承包单位采购的，发包单位应当指定承包单位购入用于工程的建筑材料

B.依合同约定由工程承包单位采购建筑构配件的，应当由发包单位指定建筑构配件的生产厂、供应商

C.工程勘察、设计、施工企业不可以组成联合体对工程项目进行联合总承包

D.工程总承包是国际通行的工程建设项目组织实施方式，有利于发挥具有较强技术力量和组织管理能力的大承包商的专业优势【答案】：D116.《注册建造师管理规定》中规定，注册建造师或者其聘用单位未按照要求提供注册建造师信用档案信息的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门责令限期改正；逾期未改正的，可处以（）的罚款。

A.500元以上2000元以下

B.1000元以上1万元以下

C.5000元以上2万元以下

D.2万元以上5万元以下【答案】：B117.关于延续注册,说法正确的是（）。

A.注册证书与执业印章有效期为5年

B.注册有效期满需继续执业的,最迟在注册有效期届满后30日内申请

C.延续注册应当公告审批结果

D.多专业注册的,各专业分别办理延续注册申请【答案】：C118.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业资质不良行为的是()。

A.以他人名义投标

B.将承包的工程违法分包

C.允许其他单位以本单位名义承揽工程

D.未按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重【答案】：C119.下列监理形式中,不属于监理工程师对建筑墙体、屋面的保温层施工的监理形式是（）。

A.旁站

B.抽检

C.巡视

D.平行检验【答案】：B120.下列关于施工单位安全生产责任制度的说法，正确的是()。

A.施工单位主要负责人是指施工单位法定代表人

B.施工单位的项目负责人对项目的安全施工负责

C.专职安全生产管理人员应常驻现场对安全生产进行监督检查

D.装修工程应按照工程总造价配备相应数量的专职安全生产管理人员【答案】：B121.根据《建筑业企业资质管理规定》，施工企业采用提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理，申请人在()内不得再次申请。

A.4年

B.3年

C.2年

D.1年【答案】：D122.对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由()组织专家论证、审査。

A.施工企业

B.安全监督管理机构

C.建设单位

D.监理单位【答案】：A123.建筑施工企业项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的()。

A.25％

B.80％

C.35％

D.75％【答案】：B124.关于仲裁的说法，正确的是()。2016

A.仲裁委员会隶属行政机关

B.仲裁以公开审理为原则

C.仲裁委员会由当事人协商确定

D.仲裁裁决作出后可以上诉【答案】：C125.下列选项中，关于法的效力层级的叙述，不正确的是（）。

A.法律的效力是仅次于宪法而高于其他法的形式

B.地方性法规的效力，高于本级和下级地方政府规章

C.行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和部门规章，高于地方性法规

D.省、自治区人民政府制定的规章的效力，高于本行政区域内的较大的市人民政府制定的规章【答案】：C126.甲与乙订立了一份水泥购销合同，约定甲向乙交付200t水泥,货款6万元，乙向甲支付定金1万元；如任何一方不履行合同应支付违约金1.5万元。甲因将水泥卖给丙而无法向乙交付，给乙造成损失2万元。乙提出的如下诉讼请求中，不能获得法院支持的是

A.要求甲双倍返还定金2万元

B.要求甲双倍返还定金2万元，同时支付违约金1.5万元

C.要求甲支付损害赔偿2万元

D.要求甲支付违约金1.5万元【答案】：B127.建筑公司总经理主某将列入工程概算的安全施工措施费用50万元挪作他用,工地因安全生产条件不符合国家规定而导致重大经济损失和人员伤亡，王某的行为涉嫌构成（）。

A.渎职罪

B.重大劳动安全事故罪

C.重大责任事故罪

D.工程重大安全事敌罪【答案】：B128.无证经营的包工头王某的农民工建筑队，挂靠在具有二级资质的某建筑公司下承包了一栋住宅楼工程，因工程质量不符合质量标准而给业主造成了较大的经济损失，慈经济损失应由（）承担赔偿责任。

A.王某

B.某建筑公司

C.某建筑公司和王某连带

D.双方按事先约定【答案】：C129.关于建设工程合理使用年限的说法，正确的是（）。

A.建设工程合理使用年限由建设单位决定

B.超过合理使用年限的建设工程必须报废、拆除

C.建设工程合理使用年限从工程实际转移占有之日起算

D.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用年限【答案】：D130.根据我国《行政强制法》，当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，没有行政强制执行权的行政机关可以自期限届满之日起（）内，依法申请人民法院强制执行。

A.15日

B.1个月

C.3个月

D.2年【答案】：C131.一方当事人的违约行为导致工程受到10万元的损失，对方及时采取了措施，支出费用2万元，但仍未能终止损害，工程实际损害费用14万元，依据我国《民法典》的违约责任规定，违约方应承担的赔偿额为（）万元。

A.12

B.13

C.14

D.16【答案】：D132.下列单项合同中，可以不一招标的是（）。

A.使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为80万元的材料采购合同

B.上市公司投资的商品房项目中合同估算价为500万元的材料采购合同

C.个人捐资的教育项目中合同估算价为80万元的监理合同

D.外商投资的供水项目中合词估算价为1000万元的施工合同【答案】：A133.关于城市维护建设税的说法，正确的是（）。

A.城市维护建设税，以纳税人应当缴纳的消费税、增值税、营业税税额为计税依据

B.城市维护建设税，与消费税、增值税、营业税分别缴纳

C.城市维护建设税税率统一为5%

D.凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位，都是城市维护建设税的纳税义务人【答案】：D134.根据《劳动合同法》，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作，用人单位决定解除劳动合同的，需要提前（）以书面形式通知劳动者本人。（2015）

A.10日

B.15日

C.20日

D.30日【答案】：D135.按照《建设工程质量管理条例》规定，工程建设过程有关主体的下列行为中，除()外都是违法的。

A.为降低成本，设计单位对某重要设备指定了生产商

B.建设单位装修过程中指令拆除承重墙

C.施工单位项目经理暗自修改了水泥混凝土的配合比

D.监理工程师采用旁站、巡视、平行检验的方法实施监理【答案】：D136.根据《企业所得税法》，下列四个企业中属于非居民企业的是()。

A.在北京工商局登记注册的企业

B.在美国注册但实际管理机构在上海的外资独资企业

C.在美国注册的企业设在上海的办事处

D.在北京市工商局注册但在非洲开展工程承包的企业【答案】：C137.关于建设工程代理行为的说法，正确的是()。

A.建设工程承包活动属于法定代理

B.建设工程中为了保护被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理

C.建设工程诉讼只能委托律师代理

D.建设工程招标活动可以委托代理【答案】：D138.关于工程建设标准的说法，正确的是（）。（2016）

A.国家标准和行业标准均是强制性标准

B.工程建设国家标准由国务院工程建设主管部门审查批准

C.公布国家标准后，原有的行业标准继续实施

D.国家标准的复审一般是在颁布后5年进行一次【答案】：B139.根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，关于建筑市场诚信行为公告的说法，正确的是()。2017真题

A.招标投标违法行为记录公告在任何情况下都不得公开涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录

B.对于取消担任评标委员会成员资格的行政处理决定应当给予公告

C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面更正申请，公告部门应在接到申请后停止公告

D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应暂停对违法行为记录的公告【答案】：B140.下面关于诉讼时效期间的表述中，不正确的是（）。

A.诉讼时效期间一律为3年

B.普通诉讼时效期间为3年，法律另有规定的除外

C.《合同法》规定，因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的时效期间为4年

D.《海商法》规定，就海上货物运输向承运人要求赔偿的请求权，时效期间为1年【答案】：A141.根据《著作权法》，著作权是()。

A.随作品的发表而自动产生

B.随作品的创作完成而自动产生

C.在作品上加注版权后自动产生

D.在作品以一定的物质形态固定后产生【答案】：B142.甲施工单位项目经理受高额回扣的诱惑，从乙供应商处购进了一批质次价高的劣质钢材。后来被建设单位发现，要求甲施工单位返工，甲施工单位因此遭受了巨大损失，那么，甲施工单位的损失应由（）承担。

A.项目经理与建设单位

B.项目经理与乙供应商

C.项目经理与甲施工单位

D.施工单位与乙供应商【答案】：B143.根据《建设工程施工质量节能验收统一标准》关于建筑节能分部工程验收的说法，正确的是()。

A.节能工程的检验批验收应当由总监理工程师主持，施工企业相关专业的质量检查员与施工员参加

B.工程使用的建筑构配件未提供相关节能性检测报告的，监理单位不得组织节能工程验收

C.节能分部工程验收应当由监理工程师主持，施工企业的项目经理、项目技术负责人参加

D.参加验收各方主体验收意见不一致的，建筑节能工程验收以监理单位的意见为准【答案】：B144.下列关于联合体投标的说法正确的是()。

A.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级

B.招标人接受联合体投标并进行资格审查的，联合体应当在提交资格预审申请文件后组成

C.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任

D.联合体各方可以在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标【答案】：C145.根据《人民调解法》的规定，双方达成的调解协议书（）。

A.经人民法院确认后有效

B.具有强制执行力

C.司法确认是必经程序

D.经人民法院确认后具有强制力【答案】：D146.甲施工企业向乙水泥厂发函，询问某种型号的水泥的销售价格，乙水泥厂立即将各种型号的水泥价格发函报给了甲施工企业。对前后两封信函，下列说法中，正确的是()。

A.两封信函都属于要约

B.两封信函都属于要约邀请

C.第一封信函属于要约，第二封信函属于承诺

D.第一封信函属于要约邀请，第二封信函属于要约【答案】：B147.分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（），出卖人有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。

A.1／5

B.1／4

C.1／3

D.1／2【答案】：A148.施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在()监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

A.建设单位或监理单位

B.施工企业质量管理部门

C.设计单位或监理单位

D.工程质量监督机构【答案】：A149.某建设工程施工合同约定工程开工、竣工日期分别为2018年3月1日和2019年10月1日，2019年10月20日工程实际竣工并交付。2019年11月5日施工单位提交竣工结算文件。由于发包人未按约定付工程款，承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在()前行使。

A.2020年10月20日

B.2020年4月1日

C.2020年4月20日

D.2020年5月5日【答案】：C150.根据《国务院关于加强和改进消防工作的意见》，施工企业消防安全第一责任人是其（）。（2015）

A.专职安全员

B.法定代表人

C.专职消防安全员

D.施工项目负责人【答案】：B151.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的（）。

A.25%

B.30%

C.40%

D.50%【答案】：A152.根据《注册建造师执业管理办法（试行）》，注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，()除外。

A.施工单位已完成全部工程，并提交竣工验收报告的

B.同一工程分段发包的

C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的

D.同一工程不分期施工的【答案】：C153.关于上位法与下位法法律效力的说法，正确的是()。2017

A.《招标投标法实施条例》高于《招标公告发布暂行办法》

B.《建设工程质量管理条例》高于《建筑法》

C.《建筑业企业资质管理规定》高于《城市房地产开发经营管理条例》

D.《建设工程勘察设计管理条例》高于《城市房地产开发经营管理条例》【答案】：A154.关于物权特征的说法，正确的是()。

A.物权是一种支配权，需要义务人的行为配合

B.物权是一种财产权，直接体现为财产利益的权利

C.物权是一种相对权，用以对抗特定的相对人

D.物权是不具有排他性的权利，同一物上可以存在几个物权【答案】：B155.政府对市场主体的守法诚信评价标准内容以()为主要依据。

A.建筑市场有关违法行为

B.违反法定基本程序问题

C.质量安全问题

D.建筑市场有关法律责任【答案】：D156.下列合同中，债务人不履行债务，债权人有留置权的是()。（2015）

A.买卖合同

B.运输合同

C.借款合同

D.租赁合同【答案】：B157.某大型基础设施工程的开工报告依法获得批准，则该工程的建设单位应自开工报告批准之日起（）日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他部门备案。

A.5

B.7

C.10

D.15【答案】：D158.关于分包单位责任的叙述中，不正确的是（）。

A.总承包单位在分包工程时，应当同分包单位签订分包合同

B.分包单位要根据分包合同的约定，对总承包单位承担责任

C.分包单位与总承包单位还要就分包工程承担连带责任

D.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位和发包单位负责【答案】：D159.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位在申领施工许可证之前，应当按照有关规定办理（）。（2016）

A.开工报告手续

B.监理单位的委托手续

C.保证安全施工措施的审批手续

D.工程质量监督手续【答案】：D160.根据《民法典》建设用地使用权自()时设立。

A.划拨

B.登记

C.支付出让金

D.转让【答案】：B161.合同当事人违反合同后，非违约方有权要求其依照合同约定继续履行合同，可以继续履行的情形是（）。

A.可以与违约金或定金损失并用

B.可以与解除合同的方式并用

C.违约人履行费用过高的债务

D.债权人在合理期限内未要求履行的【答案】：A162.划拨土地使用权只能由()人民政府依法批准。

A.中央

B.省级以上

C.镇级以上

D.县级以上【答案】：D163.关于表见代理的说法，正确的是()。

A.表见代理属于无权代理，对本人不发生法律效力

B.本人承担的表见代理产生的任后，可以向无权代理人追偿因理行为而遭受的损失

C.表见代理中，由行为人和本人承担连带责任

D.第三人明知行为人无权代理仍与之实施民事行为，构成表见代理【答案】：B164.建设单位于2015年3月15日接到施工单位提交的列入城建档案馆接收范围的工程竣工验收报告，4月15日竣工验收顺利通过，建设单位最晚应于()前向城建档案馆移交该工程项目档案文件。

A.2015年6月15日

B.2015年7月15日

C.2015年3月30日

D.2015年4月30日【答案】：B165.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是,除（）中约定的分包外,必须经建设单位认可

A.分包合同

B.总承包合同

C.发包合同

D.转包合同【答案】：B166.下列合同中，不能实现留置权的合同是（）。

A.运输合同

B.抵押合同

C.保管合同

D.加工承揽合同【答案】：B167.下列属于民事责任的是()。

A.继续履行

B.记过

C.撤职

D.罚金【答案】：A168.某招标人于2018年5月1日发出招标文件，招标文件中要求投标人于2018年5月30日前提交投标文件。招标人要对发出的招标文件进行修改，根据《招标投标法》的规定，招标人至少应当在()前以书面形式通知所有招标文件收受人。

A.2018年5月10日

B.2018年5月15日

C.2018年5月20日

D.2018年5月80日【答案】：B169.根据《劳动合同法》，用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起（）内订立书面劳动合同。（2014）

A.1个月

B.2个月

C.3个月

D.半年【答案】：A170.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，属于施工单位安全责任的是（）。

A.提供相邻构筑物的有关资料

B.制定安全生产规章制度和操作规程

C.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用

D.申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料【答案】：B171.无资质承包主体签订的分包合同都是无效合同，但是当实际施工人的利益受到侵害时，可以向发包人主张权利，此情况下发包人承担责任的范围是（）。

A.欠付工程款

B.实际施工人的损失

C.实际施工人主张的权利

D.实际施工人违法承揽工程的罚金【答案】：A172.在财产保险合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知（）。

A.保险人

B.保险经纪人

C.受益人

D.投保人【答案】：A173.劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是（）。

A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件

B.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动

C.用人单位未及时足额支付劳动报酬

D.用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益【答案】：B174.（2019年真题）关于仲裁调解的说法，正确的是（）

A.仲裁庭在作出裁决前应当先行调解

B.在调解书签收前，当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决

C.法院在强制执行仲裁裁决时，应当进行调解

D.调解书经双方当事人签收后，若当事人反悔的调解书不具有法律效力【答案】：B175.根据《工程建设国家标准管理办法》规定，工程建设国家标准的发布主体是()。

A.国务院工程建设行政主管部门

B.国务院标准化行政主管部门

C.国务院标准化行政主管部门和国务院工程建设行政主管部门

D.国务院发展改革主管部门【答案】：C176.关于仲裁审理的说法，正确的是（）。

A.仲裁审理，必须开庭审理作出裁决

B.涉及当事人商业秘密的案件，当事人不得协议公开审理

C.申请人在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的，仲裁庭可以缺席裁决

D.被申请人提出了反请求，却无正当理由开庭时不到庭的，视为撤回反请求【答案】：D177.刑事责任的承担方式是刑事处罚，刑事处罚有主刑和附加刑，下列不属于附加刑的是（）。

A.管制

B.罚金

C.没收财产

D.剥夺政治权利【答案】：A178.施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存，存货人未按合同约定向保管人支付仓储费时，保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费的货物。保管人行驶的权利是()。2014

A.抵押权

B.质权

C.留置权

D.用益物权【答案】：C179.2014年3月1日,某建筑公司因为生产经营发生严重困难,张某成为被裁减人员。如果该建筑公司（）前重新招用人员的,应当优先招用张某等被裁减人员。

A.2014年3月1日

B.2014年5月1日

C.2014年6月1日

D.2014年9月1日【答案】：D180.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位在申领施工许可证之前，应当按照有关规定办理()2016

A.开工报告手续

B.监理单位的委托手续

C.保证安全施工措