2026一建法规单套刷题模拟试卷及答案

2026一建法规单套刷题模拟试卷及答案一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.不同行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，有权作出裁决的主体是（）。A.全国人民代表大会常务委员会B.国务院C.最高人民法院D.国务院司法行政主管部门2.某建筑企业集团下辖的地市分公司，未取得集团总部书面授权即与当地建材供应商签订总价1800万元的钢材采购合同，后续因货款拖欠引发纠纷，该合同对应的民事责任承担规则为（）。A.由该地市分公司以其全部资产独立承担责任B.由建筑企业集团全额承担责任，分公司无需担责C.由地市分公司先以其管理的财产承担，不足以承担的部分由建筑企业集团承担D.该合同因分公司无民事行为能力直接无效，双方按过错分担损失3.根据《民法典》物权编规定，设立居住权的当事人应当采用的法定形式是（）。A.口头订立合同B.书面订立合同C.向登记机构口头申请D.向第三方公证机构提交申请即可生效4.下列施工企业的经营活动中，属于不当得利之债的是（）。A.项目管理人员为抢救工地受灾物资垫付的急救费用B.施工企业从甲方结算的工程款中，多收取了甲方财务误划转的30万元款项C.暴雨来临前第三方主动代为修缮工地临建设施产生的费用D.施工企业未按约定支付劳务分包单位工程款产生的债务5.关于专利权保护期限的说法，正确的是（）。A.发明专利的保护期限为20年，自公告之日起计算B.实用新型专利权的保护期限为15年，自申请日起计算C.外观设计专利权的保护期限为15年，自申请日起计算D.所有类型专利权的保护期限均不可以申请续期6.某建设单位将其名下的国有土地使用权作为抵押物向银行申请贷款，抵押权的设立时间为（）。A.抵押合同签订之日B.不动产登记机构办理抵押登记之日C.建设单位取得土地使用权证书之日D.银行实际发放贷款之日7.根据最新修订的《建设工程安全生产管理条例》，建筑施工企业应当为施工现场从事危险作业的人员办理的意外伤害保险，投保费用的承担主体是（）。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.实际作业人员自行承担8.某大型市政基础设施项目已按规定申领施工许可证，原定开工日期为2025年6月1日，因突发极端高温天气影响建设，建设单位因故未能按期开工，该建设单位最迟应当在（）前申请延期，否则施工许可证自行废止。A.2025年8月1日B.2025年9月1日C.2025年12月1日D.2025年3月1日9.关于施工企业资质证书的说法，正确的是（）。A.施工资质证书有效期为4年，有效期届满前3个月可申请延续B.企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定建筑业企业资质等级C.施工企业资质可以部分出租给符合对应资质条件的其他企业使用D.施工企业在资质证书有效期内发生名称变更的，应当在办理变更手续后1个月内办理资质证书变更手续10.下列工程项目的发承包活动中，必须采用招标方式确定施工单位的是（）。A.涉及国家安全、国家秘密的抢险救灾项目B.利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的项目C.总投资额为5000万元的城市轨道交通改扩建项目D.采用不可替代的专利或者专有技术的项目11.关于投标保证金的说法，符合现行规定的是（）。A.投标保证金的有效期可以短于投标有效期B.投标保证金的最高额度不得超过招标项目估算价的2%，且最高不得超过80万元C.投标人在投标有效期内撤销投标文件的，招标人应当全额退还投标保证金D.招标人应当在中标通知书发出后5日内退还所有未中标投标人的投标保证金及银行同期存款利息12.招标人对已发出的资格预审文件进行必要澄清或者修改的，应当在提交资格预审申请文件截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人。A.3B.5C.10D.1513.下列建设工程合同中，属于无效合同的是（）。A.施工企业超越资质等级订立的合同，在工程竣工前取得相应资质等级的B.承包人未取得建筑业企业资质订立的建设工程施工合同C.建设单位因重大误解订立的可撤销合同D.施工企业被胁迫订立的明显显失公平的施工合同14.关于劳动合同试用期的说法，正确的是（）。A.劳动合同期限为2年的，约定的试用期最多不得超过3个月B.同一用人单位与同一劳动者最多只能约定2次试用期C.无固定期限劳动合同约定的试用期最高不得超过6个月D.劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资的80%，或者不得低于劳动合同约定工资的70%，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准15.用人单位的下列情形中，劳动者不可以直接解除劳动合同且无权主张经济补偿的是（）。A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护的B.用人单位累计3个月未足额支付劳动者劳动报酬的C.用人单位安排劳动者每周工作时长超过44小时且未支付加班费的D.劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响的16.根据《绿色施工导则》，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率应当力争大于（）。A.30%B.40%C.50%D.60%17.施工现场夜间施工的时段一般为当日22点至次日6点，因特殊需要必须连续作业的，应当履行的法定程序是（）。A.施工企业向项目所在地环保部门备案后告知周边居民B.取得建设行政主管部门的夜间施工许可，并公示周边居民C.有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，公告附近居民D.征得周边超过三分之二居民同意后，向监理单位报备即可18.关于施工企业安全生产教育培训的说法，正确的是（）。A.企业的主要负责人初次安全培训时间不得少于32学时，每年再培训时间不得少于12学时B.劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行安全作业教育培训，施工企业无需承担任何教育培训责任C.项目专职安全员每年的安全培训时间不得少于48学时D.采用新工艺、新技术、新材料的项目，应当对作业人员进行专门的安全生产教育培训19.某建设项目按照规定编制了生产安全事故应急预案，根据规定，生产经营单位应急预案应当至少每（）年修订一次，出现法定情形的应当及时修订。A.1B.2C.3D.520.某施工现场发生生产安全事故，造成3人死亡、9人重伤、直接经济损失1200万元，该事故的等级属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故21.下列建设工程质量保修期限的约定中，符合现行国家法定要求的是（）。A.供热系统的保修期约定为2个采暖期B.装修工程的保修期约定为2年，低于法定的3年最低要求C.屋面防水工程的保修期约定为3年，高于法定的2年最低要求D.给排水管道工程的保修期约定为1年22.当事人在建设工程施工合同中约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件，承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，人民法院应当（）。A.不予支持，必须委托第三方造价机构审计B.予以支持C.要求双方重新协商结算D.直接按照当地建设行政主管部门发布的计价标准结算23.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院应当（）。A.予以支持，责令承包人承担全部维修责任B.不予支持，但承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任C.不予支持，承包人不再承担任何质量责任D.予以支持，按双方过错比例分担维修费用24.下列纠纷解决方式中，没有强制执行法律效力的是（）。A.人民法院作出的生效调解书B.仲裁委员会作出的生效仲裁裁决书C.人民调解委员会作出的调解协议书，未经过司法确认D.人民法院作出的生效判决书25.因不动产纠纷提起的诉讼，管辖法院为（）。A.被告住所地人民法院B.原告住所地人民法院C.不动产所在地人民法院D.双方约定的任意基层人民法院26.当事人在仲裁协议中约定了两个不同的仲裁机构，且对仲裁机构的选择未达成补充协议的，该仲裁协议（）。A.有效，由先收到仲裁申请的仲裁机构管辖B.无效，当事人只能向人民法院起诉C.有效，由两个仲裁机构共同管辖D.效力待定，由人民法院指定仲裁机构27.根据《行政强制法》，下列行政行为中，不属于行政强制措施的是（）。A.建设主管部门查封施工现场不符合安全标准的起重机械设备B.公安部门冻结违法企业的违规经营账户C.税务机关征收企业欠缴的税款D.卫生监管部门封存可能导致传染病扩散的建筑材料28.公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起行政诉讼的，应当自知道或者应当知道作出行政行为之日起（）内提出，法律另有规定的除外。A.30日B.90日C.6个月D.1年29.下列代理行为中，属于无权代理的是（）。A.甲公司授权采购员采购钢材，采购员自行采购了一批水泥B.乙公司指定项目经理全权负责项目施工管理，项目经理签订了材料采购合同C.丙公司的法定代表人以公司名义对外签订了借款合同D.丁公司委托律师代理诉讼活动30.动产物权的设立和转让，自（）时发生效力，法律另有规定的除外。A.合同成立B.交付C.登记D.合同生效31.建筑施工企业的安全生产许可证有效期为（），有效期届满需要延期的，应当于期满前3个月向原发证机关申请办理延期手续。A.2年B.3年C.5年D.6年32.下列建筑施工企业的不良行为中，属于工程质量不良行为的是（）。A.使用未经验收的起重机械设备B.未按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的C.恶意拖欠劳务分包单位农民工工资的D.以他人名义投标骗取中标的33.关于工程总承包的说法，正确的是（）。A.工程总承包单位可以同时承担该工程项目的勘察、设计、采购、施工全部环节B.工程总承包单位将施工环节全部分包给其他具有资质的施工企业是合法行为C.工程总承包项目不得采用总价合同模式D.建设单位可以要求工程总承包单位同时接受建设单位指定的分包单位34.下列情形中，评标委员会应当否决其投标的是（）。A.投标文件中有个别条款存在细微偏差B.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价C.投标人主动提出对投标文件的澄清D.投标文件中存在少量文字修改，修改处有投标人代表签字35.定金合同从（）之日起生效。A.主合同签订B.定金实际交付C.双方签字盖章D.合同备案36.女职工在经期不得安排其从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第（）级体力劳动强度的劳动。A.一B.二C.三D.四37.建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费，关于工伤保险的说法，正确的是（）。A.工伤保险费用由施工企业和职工按比例共同承担B.职工因醉酒导致在施工中伤亡的，应当认定为工伤C.职工在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的，视同工伤D.职工对工伤认定结论不服的，不能申请行政复议38.根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，在历史文化街区核心保护范围内，禁止进行的活动是（）。A.新建必要的基础设施和公共服务设施B.拆除历史建筑以外的建筑物C.开采矿产资源D.装饰装修现有建筑39.下列建设工程法律责任的承担方式中，属于行政处罚的是（）。A.罚金B.记过C.罚款D.降级40.按照《民法典》规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为（），法律另有规定的，依照其规定。A.2年B.3年C.4年D.20年41.关于建设用地使用权的说法，正确的是（）。A.建设用地使用权只能在地表设立B.建设用地使用权人不得将建设用地使用权出资、赠与C.住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期D.建设用地使用权人不得在该土地上建造建筑物42.注册商标的有效期为10年，自（）之日起计算。A.当事人提出申请B.商标局核准注册C.商标实际投入使用D.商标设计完成43.留置权的法定成立要件不包括（）。A.债权已届清偿期B.债权人合法占有债务人的动产C.债务人的债务与债权人占有的动产属于同一法律关系D.双方事先签订书面留置合同44.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，延期次数最多可以（）。A.1次，每次不超过3个月B.2次，每次不超过3个月C.3次，每次不超过1个月D.不限次数，总时长不超过6个月45.关于必须实行监理的大中型公用事业工程，其总投资额最低标准为（）。A.2000万元B.3000万元C.5000万元D.1亿元46.招标人最迟应当在书面合同签订后（）内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。A.3日B.5日C.7日D.15日47.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，但建设工程质量合格，一方当事人请求参照实际履行的合同关于工程价款的约定折价补偿承包人的，人民法院应当（）。A.不予支持，按照订立时间最早的合同结算B.予以支持C.不予支持，按照当地定额标准结算D.不予支持，按照最新订立的合同结算48.当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，第三名仲裁员产生的方式应当是（）。A.由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定B.直接由仲裁委员会主任指定C.由仲裁协会指定D.由行政监管部门指定49.人民法院接到行政诉讼起诉状，符合起诉条件的，应当在（）内立案。A.7日B.15日C.30日D.60日50.下列情形中，属于投标人以非法手段骗取中标的是（）。A.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容B.不同投标人的投标文件相互混装C.使用伪造的许可证件投标D.约定部分投标人放弃投标51.关于建筑节能的说法，正确的是（）。A.不符合建筑节能标准的建筑工程，已经建成的，应当限期改建B.国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度C.施工企业可以在建筑活动中使用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料和设备D.民用建筑节能是指为保证建筑物使用功能，降低其建设过程中能源消耗的活动52.关于民事诉讼证据的说法，正确的是（）。A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件B.涉及国家秘密的证据不得在公开开庭时出示C.当事人对鉴定意见有异议的，鉴定人可以不出庭作证D.只要是未经当事人同意私自录制的视听资料，一律不得作为认定案件事实的根据53.职工发生事故伤害，所在单位应当自事故伤害发生之日起（）日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。A.15B.30C.60D.9054.中标候选人应当不超过（）个，并标明排序。A.2B.3C.5D.755.关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。A.出租人应当履行占有租赁物期间的维修义务B.承租人破产的，租赁物属于承租人的破产财产C.承租人占有租赁物期间，租赁物造成第三人人身损害的，出租人不承担责任D.融资租赁合同可以采用口头形式订立56.根据《消防法》，国务院住房和城乡建设主管部门规定应当申请消防验收的建设工程竣工，应当经（）依法进行消防验收。A.消防救援机构B.住房和城乡建设主管部门C.应急管理部门D.公安机关57.关于建设工程噪声污染防治的说法，正确的是（）。A.建设项目可能产生环境噪声污染的，建设单位必须提出环境影响报告书B.夜间在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，绝对禁止进行任何产生环境噪声污染的施工作业C.因特殊需要必须连续作业的，必须经过施工单位上级主管部门同意D.环境噪声污染防治费用无需列入建设项目概算58.下列选项中，属于行政处分的是（）。A.行政拘留B.罚金C.撤职D.没收违法所得59.下列关于合同解除的说法，正确的是（）。A.合同解除后，尚未履行的，终止履行B.合同解除后，已经履行的当事人不得请求恢复原状C.合同解除后，所有条款全部失去法律效力D.当事人一方延迟履行债务，另一方当事人可以直接解除合同60.委托代理终止的情形不包括（）。A.代理期限届满B.被代理人丧失民事行为能力C.代理人丧失民事行为能力D.代理人的法人终止61.下列各项中，属于法定孳息的是（）。A.果树结出的果实B.存款取得的利息C.母鸡下的鸡蛋D.出租房屋产生的租金收益62.根据《建筑业企业资质管理规定》，企业在建筑业企业资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后（）内办理资质证书变更手续。A.15日B.30日C.60日D.90日63.下列情形中，导致建设工程施工合同无效的是（）。A.建设工程必须进行招标而未招标B.建设单位未取得建设用地规划许可证C.施工单位在竣工前取得相应资质等级D.发包人未按照约定支付工程款64.关于劳务派遣的说法，正确的是（）。A.劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立1年以上的固定期限劳动合同B.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位无需支付工资报酬C.用工单位不得将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位D.劳务派遣可以在工程主体岗位上实施65.下列安全生产职责中，不属于施工企业项目负责人安全生产职责的是（）。A.建立项目安全生产管理体系B.负责制定企业安全生产管理制度C.确保项目安全生产费用的有效使用D.组织制定并实施本项目的生产安全事故应急救援预案66.建设工程发生质量事故，有关单位应当在（）内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A.12小时B.24小时C.48小时D.72小时67.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以（）。A.请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书B.撤回仲裁申请后又反悔的，不能再申请仲裁C.请求人民法院执行和解协议D.要求仲裁庭作出强制执行的裁定68.公民、法人或者其他组织认为行政机关的具体行政行为所依据的（）不合法，在对具体行政行为申请行政复议时，可以一并向行政复议机关提出对该规定的审查申请。A.国务院部门规章B.地方人民政府规章C.国务院部门的规定D.国务院法律文件69.下列关于表见代理的说法，正确的是（）。A.表见代理属于无权代理，代理行为无效B.表见代理的行为人没有代理权C.相对人明知行为人没有代理权仍然实施民事行为的，也构成表见代理D.表见代理的法律后果由行为人自行承担70.关于刑事责任的说法，正确的是（）。A.主刑可以单独适用，也可以附加适用B.附加刑只能附加适用，不能单独适用C.管制属于主刑D.无期徒刑属于附加刑二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）71.下列法人中，属于特别法人的有（）。A.某社区居民委员会B.某农村集体经济组织法人C.某事业单位D.某基层群众性自治组织法人E.某有限责任公司72.建设工程债的发生根据主要包括（）。A.合同B.侵权C.无因管理D.不当得利E.公证73.下列权利中，属于用益物权的有（）。A.土地承包经营权B.建设用地使用权C.居住权D.地役权E.抵押权74.下列建设工程施工过程中的损失，属于建筑工程一切险承保范围的有（）。A.地震导致的工程损毁B.暴雨引发山体滑坡导致的物资损失C.施工企业作业人员过失操作导致的设备损毁D.战争引发的工程损毁E.设计错误导致的工程损失75.根据《建筑法》，下列情形中，属于违法分包的有（）。A.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位B.分包单位将其承包的建设工程再分包C.施工总承包单位将建设工程的非主体工程分包给具有相应资质的单位D.承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包E.总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位76.下列劳动合同中，属于用人单位不得解除劳动合同的情形有（）。A.从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查B.在本单位患职业病并被确认部分丧失劳动能力C.在本单位连续工作满10年，且距法定退休年龄不足5年D.女职工在孕期、产期、哺乳期E.劳动者患病，在规定的医疗期满后不能从事原工作的77.根据《生产安全事故应急预案管理办法》，生产经营单位应当及时修订应急预案的情形有（）。A.制定预案所依据的法律、法规、规章、标准发生重大变化B.应急指挥机构及其职责发生调整C.安全生产面临的风险发生重大变化D.重要应急资源发生重大变化E.项目发生一般生产安全事故后78.下列建设工程必须进行招标的有（）。A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目B.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目C.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目D.涉及国家安全的项目E.使用特定专利技术的项目79.民事诉讼的基本特征包括（）。A.公权性B.程序性C.强制性D.自愿性E.专业性80.下列关于行政复议的说法，正确的有（）。A.行政复议原则上采取书面审查的办法B.行政复议机关决定不予受理的，申请人可以自收到不予受理决定书之日起15日内提起行政诉讼C.行政复议机关应当自受理申请之日起60日内作出行政复议决定D.公民认为行政机关的违法集资行为侵犯其合法权益的，可以申请行政复议E.行政复议期间，申请人应当停止执行原具体行政行为参考答案及解析一、单项选择题1.答案：B。解析：行政法规之间新的一般规定与旧的特别规定不一致，由国务院裁决；A选项是法律之间冲突的裁决主体。2.答案：C。解析：分支机构属于非法人组织，先以其管理的财产承担责任，不足部分由法人承担。3.答案：B。解析：设立居住权应当采用书面形式订立居住权合同，向登记机构申请居住权登记，居住权自登记时设立。4.答案：B。解析：不当得利是没有法律依据获得利益，导致他人受损，多收的工程款符合该特征；A、C属于无因管理之债，D属于合同之债。5.答案：C。解析：发明专利保护期20年，实用新型10年，外观设计15年，均自申请日起计算，商标权可以续期，专利权均不可续期。6.答案：B。解析：不动产抵押权自登记时设立。7.答案：B。解析：施工单位是意外伤害保险的投保主体，费用由施工单位承担。8.答案：C。解析：施工许可证申领后3个月内开工，延期2次每次最多3个月，原定6月1日开工，最晚12月1日前申请延期，否则废止。9.答案：B。解析：资质有效期5年，A错误；资质不得出租，C错误；名称变更后30日内办理资质变更，D错误。10.答案：C。解析：ABD属于可以不招标的法定情形。11.答案：B。解析：投标保证金有效期应当与投标有效期一致，A错误；投标人撤销投标文件的可以不退保证金，C错误；招标人应当在中标通知书发出之日起15日内与中标人签订合同，签订合同后5日内退未中标人保证金，D错误。12.答案：A。解析：澄清修改资格预审文件应当在提交申请文件截止时间至少3日前通知潜在投标人。13.答案：B。解析：未取得资质订立的施工合同无效，A属于有效合同，C、D属于可撤销合同。14.答案：C。解析：2年期限劳动合同试用期最多2个月，A错误；同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期，B错误；试用期工资不得低于合同约定工资的80%，D错误。15.答案：D。解析：D选项属于用人单位可以单方解除劳动合同的合法情形，劳动者无权主张经济补偿。16.答案：B。解析：建筑物拆除废弃物再利用回收率力争大于40%。17.答案：C。解析：夜间连续作业需要有县级以上主管部门证明，同时公告附近居民。18.答案：D。解析：企业主要负责人初次培训不少于48学时，再培训不少于16学时，A错误；施工单位应当对劳务派遣人员进行岗位安全教育培训，B错误；专职安全员每年培训不少于40学时，C错误。19.答案：C。解析：应急预案至少每3年修订一次。20.答案：C。解析：3人以上10人以下死亡属于较大事故。21.答案：A。解析：供热系统最低保修要求为2个采暖期，符合法定要求；装修工程法定最低保修期2年，屋面防水最低5年，给排水管道最低2年。22.答案：B。解析：双方约定逾期不答复视为认可结算文件的，法院应当支持承包人按照该结算文件结算价款的请求。23.答案：B。解析：发包人擅自使用未验收工程，无权以质量不符合约定主张权利，但地基基础和主体结构在合理寿命内由承包人担责。24.答案：C。解析：未经司法确认的人民调解协议不具备强制执行力。25.答案：C。解析：不动产纠纷适用专属管辖，由不动产所在地法院管辖。26.答案：B。解析：仲裁协议约定两个以上仲裁机构且无法达成补充协议的，仲裁协议无效，当事人只能起诉。27.答案：C。解析：征收税款属于行政征收行为，不属于行政强制措施。28.答案：C。解析：直接提起行政诉讼的时效为6个月。29.答案：A。解析：采购员超越代理权限采购水泥属于无权代理行为。30.答案：B。解析：动产物权的设立转让自交付时生效。31.答案：B。解析：安全生产许可证有效期3年。32.答案：B。解析：A属于安全不良行为，C属于拖欠工资不良行为，D属于承揽业务不良行为。33.答案：A。解析：工程总承包不得将全部施工业务分包，B错误；工程总承包可以采用总价、成本加酬金等多种合同模式，C错误；建设单位不得指定分包，D错误。34.答案：B。解析：投标报价高于最高投标限价属于废标情形。35.答案：B。解析：定金合同是实践合同，自定金实际交付时生效。36.答案：C。解析：女职工经期不得安排三级体力劳动强度的作业。37.答案：C。解析：工伤保险费用全部由单位承担，A错误；醉酒导致伤亡不得认定为工伤，B错误；不服工伤认定可以行政复议或行政诉讼，D错误。38.答案：C。解析：核心保护范围内禁止开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动。39.答案：C。解析：罚金属于刑罚，记过、降级属于行政处分。40.答案：B。解析：普通诉讼时效为3年。41.答案：C。解析：建设用地使用权可以在地表、地上、地下分别设立，A错误；可以出资、赠与，B错误；可以建造建筑物，D错误。42.答案：B。解析：注册商标有效期自核准注册之日起计算。43.答案：D。解析：留置权是法定担保物权，无需事先签订留置合同。44.答案：B。解析：施工许可证延期最多2次，每次不超过3个月。45.答案：B。解析：大中型公用事业工程总投资额3000万元以上必须监理。46.答案：B。解析：书面合同签订后5日内退还所有投标人投标保证金及利息。47.答案：B。解析：数份合同均无效但工程质量合格的，参照实际履行的合同折价补偿。48.答案：A。解析：第三名仲裁员是首席仲裁员，由双方共同选定或共同委托仲裁委主任指定。49.答案：A。解析：行政诉讼符合起诉条件的7日内立案。50.答案：C。解析：A、B、D属于投标人相互串通投标行为。51.答案：B。解析：不符合节能标准的建成建筑不得投入使用，A错误；禁止使用目录的工艺材料不得使用，C错误；民用建筑节能覆盖建设和使用全过程，D错误。52.答案：B。解析：书证应当提交原件，A错误；鉴定人应当出庭的情形下无正当理由不出庭，鉴定意见不得作为定案依据，C错误；非法录音未侵害他人合法权益的可以作为证据使用，D错误。53.答案：B。解析：单位提出工伤认定申请的时限为事故伤害发生之日起30日内。54.答案：B。解析：中标候选人不超过3个，标明排序。55.答案：C。解析：承租人履行租赁物维修义务，A错误；承租人破产租赁物不属于破产财产，B