2026年全国监理工程师之土木建筑目标控制考试专项特训题附答案355

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年监理工程师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、在进行单位工程验收时，涉及安全和使用功能的分部工程不仅要全面检查其检验资料的完整性，而且对分部工程验收时补充进行的（）也要复核。A.见证抽样检验报告B.见证取样送样试验报告C.观感质量验收报告D.设计变更文件

2、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录中的结论，应由()共同签认。A.项目经理、质监站监督员B.项目经理、总监理工程师C.建设、设计、监理、施工单位D.建设单位项目负责人、总监理工程师

3、观感质量验收中，（）是指勉强达到验收规范要求，或有明显的缺陷，但不影响安全或使用功能的评价结论。A.差B.良C.好D.一般

4、下列方案经济评价指标中，属于偿债能力评价指标的是()。A.净年值B.利息备付率C.内部收益率D.总投资收益率

5、设备安装工程概算编制的基本方法中，计算比较具体，精准性较高的是（）。A.预算单价法B.扩大单价法C.概算指标法D.实物量法

6、某施工材料采购原价为190元/吨，运杂费为40元/吨，运输损耗率为1%，采购保管费率为3%，则该材料的单价为（）元/吨。A.234.28B.237.66C.239.20D.239.27

7、在某地下工程施工时，由于处理地下文物造成工期延长，所延长的工期（）。A.应由施工承包单位承担责任，采取赶工措施加以弥补B.应经监理工程师核查证实后，纳入合同工期C.应经监理工程师核查证实后，其中一半时间纳入合同工期D.不需监理工程师核查证实，直接纳入合同工期

8、有A，B两项连续工作其最早开始时间分别为4天和10天，持续时间分别为4天和5天，则A工作的自由时差是（）天。A.2B.3C.4D.5

9、在建设工程质量中，民用建筑主体结构设计的耐用年限分为（）。A.二级B.三级C.四级D.五级

10、在某工程网络计划中，已知工作M没有自由时差，但总时差为5天，监理工程师检查实际进度时发现该工作的持续时间延长了4天，说明此时工作M的实际进度（）。A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行B.不影响总工期，但将其后续工作的最早开始时间推迟4天C.将使总工期延长4天，但不影响其后续工作的正常进行D.将其后续工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长1天

11、采用直方图法分析工程质量时，出现折齿型直方图的原因是（）。A.组数或组距确定不当B.不同设备生产的数据混合C.原材料发生变化D.人为去掉上限下限数据

12、工程建设过程中，下列造成工程质量缺陷的成因属于违背基本建设程序的是（）。A.无证设计B.转包.挂靠C.边设计.边施工D.擅自修改设计

13、（2017年真题）工程网络计划中，某工作持续时间为5天，其3项紧后工作的最迟开始时间分别为第7、8和10天，则该工作的最迟开始时间是第（）天。A.1B.2C.4D.5

14、根据《建设工程工程量清单计价规范》，进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，不低于（）。A.50%B.60%C.80%D.90%

15、监理企业质量管理体系的中，项目总监理工程师属于监理单位的（）。A.决策层B.管理层C.执行层D.培训层

16、某人连续5年每年末存入银行80万元，银行年利率4%，按年复利计算，第5年年末一次性收回本金和利息，则到期可以回收的金额为（）万元。A.425.69B.430.34C.433.31D.436.67

17、对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的，经（）及总监理工程师签字确认后，方可进入下一道工序。A.施工单位项目技术负责人B.建设单位项目负责人C.施工单位项目经理D.专业监理工程师

18、《刑事诉讼法》第5条规定，人民法院依照法律规定独立行使审判权，人民检察院依照法律规定独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。关于该原则的含义理解正确的是A.人民法院行使审判权，人民检察院行使检察权，在法律规定的职责范围内都是独立的，不受任何机关、社会团体和个人的干涉B.在我国独立行使审判权、检察权的主休是审判人员、检察院人员C.人民检察院上下级之间是领导与被领导的关系，上级人民检察院有权就具体案件对下级人民检察院作出命令、指示D.人民法院上下级之间是监督与被监督的关系，各级法院在具体案件的审判过程中独立行使审判权，上级人民法院无权纠正下级法院的错误裁判

19、某分部工程有4个施工过程，分为5个施工段组织固定节拍流水施工。各施工过程的流水节拍均为4天，第三与第四施工过程之间工艺间歇为8天，该工程工期是（）天。A.36B.38C.40D.48

20、需要组织专家进行安全专项施工方案论证的是（）。A.开挖深度3.5m的基坑的土方开挖工程B.施工高度60m的建筑幕墙安装工程C.架体高度15m的的悬挑脚手架工程D.搭设高度30m的落地式钢管脚手架工程

21、根据工程延期的审批程序，当工程延期事件发生后，承包单位首先应在合同规定的有效期内向监理工程师提交（）。A.详细的工程延期申述报告B.工程延期意向通知C.阶段性详情报告D.最终详情报告

22、影响设计进度的因素不包括（）A.工程勘察数据不准确B.建设意图及要求改变的影响C.工程变更的影响D.设计审批时间的影响

23、某土方工程，月计划工程量2800m3，预算单价25元／m3；到月末时已完成工程量3000m3，实际单价26元／m3。对该项工作采用赢得值法进行偏差分析的说法，正确的是()。A.已完成工作实际费用为75000元B.投资绩效指标>1，表明项目运行超出预算投资C.进度绩效指标＜1，表明实际进度比计划进度拖后D.投资偏差为-3000元，表明项目运行超出预算投资

24、项目监理机构控制物资供应进度工作中，属于协助业主进行物资供应决策的工作内容是（）。A.组织编制物资供应招标文件B.受理物资供应单位的投标文件C.组织编制物资供应计划D.提出物资供应分包合同清单

25、下列建设工程项目，经有关部门批准，哪些可以不进行设计招标？Ⅰ.涉及国家安全、国家秘密的；Ⅱ，涉及抢险救灾的；Ⅲ.主要工艺、技术采用特定专利、专有技术或者建筑艺术造型有特殊要求的；Ⅳ.设计单项合同估算价低于100万元的()A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

26、项目中渲染，可以实现的渲染设计为()。A.背景B.树木量C.灯光选项D.材质颜色E.图像透明度

27、影响工程质量的因素中，构成工程质量基础的因素是（）。A.人员素质B.工程材料C.方法D.环境条件

28、（2020年真题）水泥安定性不合格会造成的质量缺陷是（）。A.混凝土蜂窝麻面B.混凝土不密实C.混凝土碱骨料反应D.混凝土爆裂

29、根据《城市轨道交通建设工程验收管理暂行办法》，城市轨道交通建设工程所包含的单位工程验收合格且通过相关专项验收后，方可组织项目工程验收，项目工程验收合格后，建设单位应组织（）个月的不载客试运行。A.1B.2C.3D.6

30、在建设工程实施过程中，影响工程进度的组织管理因素是()A.临时停水、停电B.合同签订时遗漏条款或表达失当C.未考虑设计.在施工中实现的可能性D.施工设备不配套、选型失当

31、（2020年真题）关于设计阶段划分的说法，正确的是（）。A.民用建筑项目，应分为方案设计、施工图设计和施工设计三个阶段B.能源建设项目，按合同约定可以不做初步设计，直接进行施工图设计C.工业建设项目，一般分为初步设计和施工图设计两个阶段D.简单的民用建筑项目，初步设计之后应增加单项技术设计阶段

32、某产品各功能的功能系数和成本系数如表所示，应列为价值工程优先改进对象的是()功能。功能F1F2F3F4功能系数成本系数A.F1B.F2C.F3D.F4

33、（2017年真题）在建设工程进度控制措施中，对建设单位提出应急赶工给予赶工费用补偿的属于（）措施。A.合同B.组织C.经济D.技术

34、当承包单位在工程材料报审表中所附的质量证明文件、检验试验报告不足以说明产品质量符合要求时，监理工程师可再行组织复验或()A.要求补充资料B.见证取样试验C.专家分析论证D.退回重新报审

35、某工程采用的预拌混凝土由承包人提供，双方约定承包人承担的价格风险系数≤5%，承包人投标时对预拌混凝土的投标报价为308元/m3，招标人的基准价格为310元/m3，实际采购价为327元/m3，发包人在结算时确认的单价应为（）元/m3。A.308.00B.309.49C.310.00D.327.00

36、某项目财务现金流量表的数据见下表，该项目的静态投资回收期为（）年。A.3.25B.3.75C.4.25D.4.75

37、国际工程项目建筑安装工程费用构成中，分包费的数额等于（）。A.分包商的报价B.承包商对分包商的管理费C.业主对分包商的管理费D.分包商的报价加总包管理费

38、某工程约定采用价格指数法调整合同价款，承包人根据约定提供的数据如下表。本期完成合同价款为58万元，其中已按现行价格计算的计日工价款为6万元。本期应调整的合同价款差额为（）万元。A.-1.54B.－2.54C.1.53D.3.12

39、双代号网络计划中，工作A有两项紧前工作B和C，他们的持续时间分别为5d，5d，7d。工作B和C的最早开始时间为第5d和第7d，则工作A的最早完成时间为（）d。A.14B.18C.19D.20

40、（2020年真题）根据《建设工程监理规范》，下列施工单位报审表中，需由总监理工程师签字并加盖执业印章的是（）。A.工程复工报审表B.监理通知回复单C.分部工程报验表D.施工组织设计报审表

41、工程监理单位协助建设单位组织设计方案评审时，对总体方案评审的重点是（）。A.建筑造型B.设计标准C.设计参数D.结构选型

42、关于联合试运转费，下列说法中正确的是（）。A.包括对整个生产线或装置进行无负荷和有负荷试运转所发生的费用B.包括施工单位参加试运转人员的工资C.不包括试运转中产品销售和其他收入D.包括对单台设备进行单机试运转工作的调试费

43、按国家现行规定，造成直接经济损失6000万元的工程质量事故，应定为（）事故。A.一般B.严重C.重大D.特别重大

44、根据《清单计价规范》，分部分项工程清单综合单价应包含（）以及一定范围内的风险费用。A.人工费.材料和工程设备费.施工机具使用费.企业管理费.利润B.人工费.材料费.施工机具使用费.企业管理费.规费C.人工费.材料和工程设备费.施工机具使用费.规费.利润.税金D.材料费.工程设备费.施工机具使用费.规费.税金.企业管理费

45、对总体不进行任何加工，所有可能的组合被抽出的概率都相等的一种抽样方法是（）。A.全数抽样B.简单随机抽样C.整群抽样D.多阶段抽样

46、关于国产设备运杂费估算的说法，正确的是（）。A.国产设备运杂费包括由设备制造厂交货地点运至工地仓库所发生的运费B.国产设备运至工地后发生的装卸费不应包括在运杂费中C.运杂费在计取时不区分沿海和内陆，统一按运输距离估算D.为运输而支出的包装费不应计入运杂费

47、工程施工过程中，同一项目重复利用同一抽样对象已有检验成果的实施方案时，应事先报（）认可。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.项目监理机构

48、根据《标准施工招标文件》，发包人原因引起造成暂停施工后无法按时复工时，承包商可以索赔的内容是（）。A.工期B.费用C.工期+费用D.工期+费用+利润

49、以下哪些选项属于五方责任主项目体负责人？()A.建设单位项目负责人B.勘察单位项目负责人C.设计单位项目负责人D.施工单位项目经理E供货单位项目负责人

50、在工程网络计划中，工作M的最迟完成时间为第21天，其持续时间为5天。该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第11天、第10天和第12天，则工作M的总时差为（）天。A.6B.4C.12D.15

51、某工程项目的招标控制价的综合单价为400元，投标报价的综合单价为320元，投标报价浮动率为5%。如果履行合同过程中，工程量偏差超过15%，则其综合单价应调整为（）元。A.320B.323C.400D.460

52、承担工程设计质量管理的监理单位，应协助建设单位编制（），并选择工程设计单位。A.工程设计任务书B.工程设计大纲C.工程设计工作计划D.工程设计评审计划

53、（2021年真题）下列可行性研究内容中，属于建设方案研究与比选的是（）。A.产品价格现状及预测B.筹资方案与资金使用计划C.产品竞争力优劣势分析D.产品方案与建设规模

54、项目监理机构发现施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的，总监理工程师应（）。A.签发监理通知单B.签发工作联系单C.签发工程暂停令D.提交监理报告

55、下列关于BIM在项目管理中的应用说法错误的是()。A.在项目实施过程中，各利益相关方既是项目管理的主体，同时也是B.IM技术的应用主体B施工单位是建设工程生产过程的总集成者C.业主单位的项目管理是所有各利益相关方中唯一涵盖建筑全生命周期各阶段的项目管理D.在施工管理阶段，业主单位更多的是施工阶段的风险控制，包含安全风险、进度风险、质量风险和投资风险等

56、下列选项中，属于可行性研究作用的是（）。A.筹措资金和申请银行贷款的依据B.编制施工图设计文件的依据C.编制招标控制价的基础D.进行施工准备的依据

57、在工程施工质量验收活动中，（）反映了检验批从原材料到最终验收的各施工工序的操作依据、检查情况以及保证质量所必须的管理制度等。A.质量控制资料B.竣工验收记录C.阶段性验收记录D.各检验批验收记录

58、下列关于我国土地使用权出让最高年限的表述不正确的是()。A.商业、旅游、娱乐用地40年B.文教、卫生、体育用地50年C.居住用地70年D.科技工业开发区用地90年

59、衡量一个企业质量管理体系有效性的总指标是()。A.工程合格程度B.安全达标程度C.工程返修程度D.顾客满意程度

60、工程网络计划的工期优化是通过（），使计算工期满足要求工期。A.改变关键工作之间的逻辑关系B.将关键工作压缩成非关键工作C.压缩直接费最小的工作的持续时间D.压缩关键工作的持续时间

61、工程建设过程中，下列造成工程质量缺陷的成因属于违背基本建设程序的是（）。A.无证设计B.转包、挂靠C.边设计、边施工D.擅自修改设计

62、某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作C的总时差和自由时差分别是（）。A.1，1B.2，1C.3，2D.4，2

63、生产性建设工程项目总投资包括（）。A.固定资产投资与流动资金之和B.建筑安装工程费C.建筑安装工程费与设备费之和D.全部固定资产投资费用

64、下列应由施工项目经理部盖章，项目技术负责人签字的报审（报验）表的是（）。A.分包单位资格报审表B.施工控制测量成果报验表C.工程材料.构配件.设备报审表D.试验室报审表

65、确定建设工程施工进度控制目标的依据之一是（）。A.施工总进度计划B.单位工程施工进度计划C.类似工程项目计划进度D.工程难易程度和工程条件的落实情况

66、旁站发现施工活动已经或者可能危及工程质量的，应由（）下达（），指令施工单位整改。A.专业监理工程师，整改通知单B.专业监理工程师，暂停令C.总监理工程师，暂停令D.总监理工程师，监理通知单

67、下列工作中，属于建设工程进度监测工作的是（）。A.不定期召开现场会议B.不定期收集进度报表资料C.采取措施调整进度计划D.实际进度与计划进度的对比分析

68、某建设项目建筑工程费6000万元，安装工程费2700万元，设备购置费4100万元，工程建设其他费1450万元，预备费880万元，建设期利息520万元，流动资金1500万元，则该项目的建设投资为（）万元。A.12800B.15130C.17150D.15650

69、关于质量管理体系现状及其质量方针和目标的适应性、充分性和有效性正式评价的管理评审应由企业（）主持。A.最高管理者B.管理者代表C.经营负责人D.技术负责人

70、工程建设的质量标准是针对不同行业、不同的质量控制对象而制定的，在国内工程中，（）是必须执行与遵守的最低要求。A.国家标准B.行业标准C.地方标准D.企业标准

71、施工组织设计在实施过程中，施工单位如需做较大的变更，应经（）审查同意。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位技术负责人D.建设单位负责人

72、在数据、信息分析和评价的客观事实基础上进行有效决策指的是（）。A.循证决策B.全员参与C.过程方法D.关系管理

73、当隐蔽工程列为施工质量见证点时，监理工程师应按规定到场监督检查。除见证施工过程外还需见证()A.施工环境状况B.施工作业条件C.劳动组织及工种配合状况D.隐蔽部位的覆盖过程

74、工程质量事故的技术处理方案，一般应由（）提出。A.原设计单位B.工程检测单位C.施工单位D.政府质量监督部门

75、施工现场的组织、管理比较简单，有利于资源供应的施工组织方式是（）。A.垂直施工B.平行施工C.依次施工D.流水施工

76、采用固定总价合同时，发包方承担的风险是（）。A.实物工程量变化B.工程单价变化C.工期延误D.工程范围变更

77、应用ABC分析法选择价值工程对象，是将（）的零部件或工序作为研究对象。A.生产工艺复杂B.价值系数髙C.成本比重大D.功能评分值高

78、以下()是BIM的全称的正确描述。A.BuildingInformationModelB.BuildingInformationModelingC.BuildingInformationManagementD.BuildingInformationManager

79、在下图所示的双代号时标网络计划中，如果C、E、H三项工作因共用一台施工机械而必须顺序施工，则该施工机械在现场的最小闲置时间为（）周。A.1B.2C.3D.4

80、应用网络计划技术编制建设工程进度计划时，绘制网络图的前提是（）。A.计算时间参数B.进行项目分解C.计算工作持续时间D.确定关键线路二、多选题

81、建技工程竣工决算时，新增固定资产价值计算的对象是已经完成并经验收鉴定合格的()A.建设项目B.单项工程C.单位工程D.分部工程

82、在工程网络计划中，某项工作的自由时差不会超过该工作的（）。A.总时距B.持续时间C.间歇时间D.总时差

83、关于刑罚，下列哪一选项正确？A.对生产、销售假药、劣药的犯罪分子宣告缓刑的，可禁止其在缓刑结束后一定期间内从事药品的生产、销售活动B.逮捕后分娩的妇女因为证据不足被释放，之后再起诉的，虽然不能适用死刑立即执行，但可以适用死刑缓期两年执行C.因犯为境外非法提供国家秘密罪被判处独立适用剥夺政治权利后，就不再附加剥夺政治权利D.甲因盗掘古墓葬罪被判刑7年，在执行5年后被假释，法院裁定假释时，可对甲宣告禁止令

84、（2022年真题）下列流水施工参数中，用来表达流水施工在时间安排上所处状态的参数是（）。A.流水强度和流水段数B.流水段数和流水步距C.流水步距和流水节拍D.流水节拍和流水强度

85、分包工程开工前，项目监理机构审核施工单位报送的分包单位资格报审表，（）进行审核并提出审查意见。A.项目经理B.专业监理工程师C.建设单位D.总监理工程师

86、下列选项中，属于监理工程师控制建设工程进度的技术措施的是（）。A.建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络B.协调合同工期与进度计划之间的关系C.加强风险管理，预测风险因素并提出预防措施D.审查承包商提交的进度计划，使承包商在合理的状态下施工

87、确定施工进度控制目标的主要依据不包括（）。A.建设工程总进度目标对施工工期的要求B.施工进度控制目标分解图C.工期定额.类似工程项目的实际进度D.工程难易程度和工程条件的落实情况

88、在施工阶段，施工单位将所编制的施工进度计划及时提交给监理工程师审查的目的是为了()A.及时得到工程预付款B.听取监理工程师的建设性意见C.解除其对施工进度所承担的责任和义务D.使监理工程师及时下达开工令

89、横道图作为建设工程进度计划的直观表示方法，其主要优点是能够()。A.明确表达工作之间的逻辑关系B.直观表示工作所拥有的机动时间C.明确表达影响工期的关键工作D.直观表示各项工作的开始和结束时间

90、根据工程造价的特点，工程造价具有下列中的哪几项计价特征？()①单件性；②大额性；③组合性；④兼容性；⑤多次性A.①②③B.②③④C.①③⑤D.②④⑤

91、对于项目监理机构提出检查要求的重要工序，应经（）检查认可，才能进行下道工序施工。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工项目技术负责人D.施工项目负责人

92、根据施工质量验收的规定，施工现场质量管理检查记录表应由施工单位填写，然后由（）负责检查并做出检查结论。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.现场监理员D.施工单位质量负责人

93、下列有关联合试运转费的说法正确的是（）。A.联合试运转费不包括试运转所需的低值易耗品费用B.试运转收入包括试运转产品销售和其他收入C.联合试运转分为单台试运调试和无负荷联动试运转D.联合试运转费实质上是进行整个车间的负荷试运转发生的费用支出小于试运转收入的盈利部分

94、某工程双代号网络计划中，工作N的持续时间为4天，相关节点的最早时间和最迟时间如下图所示，则工作N的自由时差是（）天。A.1B.2C.3D.4

95、按计划期分解施工进度控制目标是指（）分解。A.按各承包单位的交叉施工方案及前后衔接条件B.按工程项目的进展阶段：基础、结构、内外装修C.按年度、季度、月度等时间D.按资金、材料供应

96、工作A有B、C两项紧后工作，A、B之间的时间间隔为3天，A、C之间的时间间隔为2天，则工作A的自由时差是（）天。A.1B.2C.3D.5

97、对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证，专家应当从地方人民政府住房城乡建设主管部门建立的专家库中选取，符合专业要求且人数不得少于（）名。A.3B.5C.7D.10

98、在保修期限内，因工程质量缺陷造成建设工程所有人、使用人或者第三方人身、财产损害的，建设工程所有人、使用人或者第三方可以向（）提出赔偿要求。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位

99、施工过程中，发包人要求提前竣工并征得承包人同意、商定相关措施、修订进度计划后，其提前竣工或赶工补偿费用，不包括（）。A.新增加投入人工的报酬B.不经济使用人工和机械而增加的费用C.赶工引起的企业管理费增加D.材料提前交货可能增加的费用以及材料运输费的增加

100、下列关于实际利率和名义利率的说法中，错误的是()A.当年内计息次数m大于1时，实际利率大于名义利率B.当年内计息次数m等于1时，实际利率等于名义利率C.在其他条件不变时，计息周期越短，实际利率与名义利率差距越小D.实际利率比名义利率更能反映资金的时间价值

参考答案与解析

1、答案：A本题解析：本题考查的是建筑工程施工质量验收程序和合格规定。对涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的分部工程的检验资料应复查合格，资料复查不仅要全面检查其完整性，不得有漏检缺项，其次复核分部工程验收时要补充进行的见证抽样检验报告，这体现了对安全和主要使用功能的重视。参见教材P171。

2、答案：B本题解析：暂无解析

3、答案：A本题解析：2022/2021版教材P169本题考查的是建筑工程施工质量验收程序和合格规定。关于观感质量验收，只能以观察、触摸或简单量测的方式进行，并结合验收人的主观判断，综合给出质量评价。评价的结论为“好”、“一般”和“差”三种。所谓“差”是指勉强达到验收规范要求，或有明显的缺陷，但不影响安全或使用功能的。

4、答案：B本题解析：

5、答案：A本题解析：设备安装工程概算编制的基本方法有：预算单价法，扩大单价法，概算指标法。用预算单价法编制概算，计算比较具体，精确性较高。

6、答案：D本题解析：材料单价=[（材料原价+运杂费）×[1+运输损耗率（%）]×[1+采购保管费率（%）]=（190+40）×（1+1%）×（1+3%）=239.27元/吨

7、答案：B本题解析：本题考查的是建设工程施工进度控制工作内容。如果由于承包单位以外的原因造成工期拖延，承包单位有权提出延长工期的申请。监理工程师应根据合同规定，审批工程延期时间。经监理工程师核实批准的工程延期时间，应纳入合同工期，作为合同工期的一部分。即新的合同工期应等于原定的合同工期加上监理工程师批准的工程延期时间。

8、答案：A本题解析：2022/2021版教材P49本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。对于有紧后工作的工作，其自由时差等于本工作之紧后工作最早开始时间减本工作最早完成时间所得之差的最小值。A工作的自由时差=10-（4+4）=2（天）。

9、答案：C本题解析：2022/2021版教材P1本题考查的是建设工程质量特性。耐久性，即寿命，是指工程在规定的条件下，满足规定功能要求使用的年限，也就是工程竣工后的合理使用寿命期。民用建筑主体结构耐用年限分为四级（15～30年，30～50年，50～100年，100年以上）。

10、答案：B本题解析：本题考查的是进度调整的系统过程。拖延时间4天在总时差5天的范围之内，不影响总工期。但是拖延时间4天大于自由时差，所以工作M的紧后工作的最早开始时间推迟4天。故选项B符合题意。

11、答案：A本题解析：考点:工程质量统计分析方法。折齿型，是由于分组组数不当或者组距确定不当出现的直方图。参见教材P73。

12、答案：C本题解析：考点:工程质量缺陷的成因。基本建设程序是工程项目建设过程及其客观规律的反映，不按建设程序办事。例如，未搞清地质情况就仓促开工；边设计、边施工；无图施工；不经竣工验收就交付使用等。选项ABD均属于违反法律法规。参见教材P187。

13、答案：B本题解析：2022/2021版教材P45本题考查的是网络计划时间参数的概念。本工作最迟完成时间等于其紧后工作最迟开始时间的最小值，本工作最迟完成时间减去本工作的持续时间即为本工作最迟开始时间，LSi-j=min{LSj-k}-Di-j=min{7，8，10}－5=2（天）。

14、答案：B本题解析：进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，不低于60%，不高于90%。

15、答案：B本题解析：2022/2021版教材P26本题考查的是监理企业质量管理体系的建立。管理层包括管理、技术等职能部门的负责人和项目总监理工程师，以及与建立质量管理体系有关的工作人员，应全面接受质量管理体系标准的相关内容。

16、答案：C本题解析：F=80×[（1+4%）^5-1]/4%=433.31万元

17、答案：A本题解析：本题考查的是现场安全管理。对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的，经施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认后，方可进入下一道工序。

18、答案：C本题解析：人民法院行使审判权，人民检察院行使检察权，在法律规定的职责围内都是独立的，不受行政机关、社会团休和个人的干涉。但是，需要注的是，人民法院、人民检察院依法独立行使职权，仍然需要接受党的领。接受各级人民代表大会的监督，并应当自觉接受人民群众、社会舆论的监督所以选项A错误。人民法院、人民检察院作为一个组织整体，集体对审判权、检察权的行使负责。在我国独立行使审判权、检察权的主体是人民法院、人民检察院，而不是某个审判员或检察员个人独立行使审判权、检察权。所以选项B错误人民检察院上下级之间是领导与被领导的关系，上级人民检察院有权就具体案件对下级人民检察院作出命令、指示。独立行使检察权实质上是指整个检察系统作为一个整体独立行使检察权，这在理论上又被称为检察一体化所以选项C正确。人民法院和人民检察院在上下级关系上有所不同。人民法院上下级之间是监督与被监督的关系，各具体法院在具体案件的审判过程中独立行使审判权，包括上级人民法院在内的其他人民法院无权干涉。上级人民法院对下级人民法院的监督必须通过法定的程序进行，如改变管辖、在第一审程序中撤销错误的判决等。即上级法院可以通过二审撤销错误裁判的方式来纠正下级法院的错误。所以选项D错误。

19、答案：C本题解析：

20、答案：B本题解析：本题涉及的分部分项工程需对其专项施工方案进行专家论证的范围为：（1）开挖深度在5m及以上的基坑的土方开挖工程；（2）施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程；（3）架体高度20m及以上的的悬挑脚手架工程；（4）搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程。所以本题选B

21、答案：B本题解析：延期事件发生后，承包单位首先应在合同规定的有效期内以书面形式通知监理即延期意向通知。

22、答案：A本题解析：影响设计进度的因素包括：建设意图及要求改变的影响；设计审批时间的影响；设计各专业之间协调配合的影响；工程变更的影响；材料代用、设备选用失误的影响。

23、答案：D本题解析：本题考核的是施工偏差分析。已完成工作实际投资=已完成工作量×实际单价=3000×26=78000元，已完工作预算投资=已完成工作量×预算单价=3000×25=75000元，计划工作预算投资=计划工作量×预算单价=2800×25=70000元；投资偏差=已完工作预算投资-已完工作实际投资=75000-78000=-3000元，袁示项目运行超出预算投资。投资绩效指数=已完工作预投资／已完工作实际投资=75000／78000=0．96＜1，表示超支，即实际投资高于预算投资；进度绩效指数=已完工作预算投资／计划工作预算投资=75000／70000=1.07>1，表示进度提前，即实际进度比计划进度快。

24、答案：D本题解析：2022/2021版教材P144本题考查的是物资供应进度控制的工作内容。协助业主进行物资供应的决策：（1）根据设计图纸和进度计划确定物资供应要求；（2）提出物资供应分包方式及分包合同清单，并获得业主认可；（3）与业主协商提出对物资供应单位的要求以及在财务方面应负的责任。

25、答案：A本题解析：《工程建设项目勘察设计招标投标办法》第四条按照国家规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，有下列情形之一的，经项目审批、核准部门审批、核准，项目的勘察设计可以不进行招标：(一)涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标；(二)主要工艺、技术采用不可替代的专利或者专有技术，或者其建筑艺术造型有特殊要求；(三)采购人依法能够自行勘察、设计；(四)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行勘察、设计；(五)技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位少于三家，不能形成有效竞争；(六)已建成项目需要改、扩建或者技术改造，由其他单位进行设计影响项目功能配套性；(七)国家规定其他特殊情形。

26、答案：A、C、D、E本题解析：在Revit中可以实现渲染设计的有：背景、灯光选项、材质颜色、图像透明度等。所以答案选择ACDE。

27、答案：B本题解析：本题考核知识点为影响工程质量的因素。工程材料是指构成工程实体的各类建筑材料、构配件、半成品等，它是工程建设的物质条件，是工程质量的基础。

28、答案：D本题解析：2022/2021版教材P188本题考查的是工程质量缺陷的成因。水泥安定性不合格会造成混凝土爆裂。

29、答案：C本题解析：2022/2021版教材P183本题考查的是项目工程验收。城市轨道交通建设工程自项目工程验收合格之日起可投入不载客试运行，试运行时间不应少于三个月。

30、答案：B本题解析：影响工程进度的组织管理因素包括：向有关部门提出各种申请审批手续的延误；合同签订时遗漏条款、表达失当；计划安排不周密，组织协调不力，导致停工待料、相关作业脱节；领导不力，指挥失当，使参加工程建设的各个单位、各个专业、各个施工过程之间交接、配合上发生矛盾等。

31、答案：C本题解析：2022/2021版教材P97本题考查的是初步设计文件的编制条件。选项A，建筑专业建设项目，一般分为方案设计、初步设计和施工图设计三个阶段。选项B，能源建设项目一般分为初步设计和施工图设计两个阶段。选项D，对于技术要求简单的民用建筑工程，经有关主管部门同意，并在合同中有约定不做初步设计的，可在方案设计审批后直接进行施工图设计。

32、答案：D本题解析：暂无解析

33、答案：C本题解析：2022/2021版教材P3本题考查的是进度控制的措施和主要任务。进度控制的经济措施主要包括:（1）及时办理工程预付款及工程进度款支付手续；（2）对应急赶工给予优厚的赶工费用；（3）对工期提前给予奖励；（4）对工程延误收取误期损失赔偿金。

34、答案：B本题解析：如果承包单位在工程材料报审表中所附的质量证明文件、检验试验报告不足以说明产品质量符合要求时，监理工程师可再行组织复验或见证取样试验，确认其质量合格后方允许进场。

35、答案：B本题解析：本题考查的是物价变化。327/310-1=5.48%；投标单价低于基准价，按基准价算，已超过约定的风险系数，应予调整。308+310×0.48%=309.49（元/m3）。参见教材P168。

36、答案：D本题解析：本题考核知识点为静态投资回收期的计算。静态投资回收期=（5-1）+（1500-1200）/400=4.75年

37、答案：D本题解析：本题考查的是国际工程项目建筑安装工程费用的构成。国际工程项目建筑安装工程费用构成中，分包费的数额应等于分包商的报价加总包管理费。

38、答案：C本题解析：2022/2021版教材P167本题考查的是物价变化。本期应调整的合同价款=（58-6）×（0.25+0.30×115%/110%+0.25×123%/112%+0.20×110%/115%-1）=1.53（万元）。

39、答案：C本题解析：工作B的最早完成时间为5+5=10；工作C的最早完成时间为7+7=14；则工作A的最早开始时间为14；工作A的最早完成时间为14+5=19。

40、答案：D本题解析：2022/2021版教材P111、141～142、167本题考查的是施工组织设计的审查。选项A、B、C，总监理工程师仅签字，不盖章。

41、答案：A本题解析：设计方案评审

42、答案：B本题解析：2022/2021版教材P34本题考查的是工程建设其他费用。联合试运转费是指新建企业或新增加生产工艺过程的扩建企业在竣工验收前，按照设计规定的工程质量标准，进行整个车间的负荷试运转发生的费用支出大于试运转收入的亏损部分。联合试运转费不包括应由设备安装工程费开支的单台设备调试费、无负荷联动试运转费用。

43、答案：C本题解析：凡具备下列条件之一者为重大事故：造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；题中所述造成直接经济损失6000万元，属于重大事故范畴，所以选C。

44、答案：A本题解析：考核工程量清单计价。根据《计价规范》以及表4-4（综合单价分析表），分部分项工程清单应采用综合单价计价。其中，综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。因此，选项A最为符合题意。参见教材P137。

45、答案：B本题解析：简单随机抽样又称纯随机抽样、完全随机抽样，是指排除人的主观因素，直接从包含N个抽样单元的总体中按不放回抽样抽取n个单元，使包含n个个体的所有可能的组合被抽出的概率都相等的一种抽样方法。

46、答案：A本题解析：2022/2021版教材P29本题考查的是设备购置费的组成与计算。选项B，国产标准设备的运杂费包括由设备制造厂交货地点起至工地仓库止所发生的运费和装卸费；选项C，不同设备的运杂费率有所区别，例如进口设备，由于价格较高，导致费率较低；选项D，建设单位（或工程承包公司）的采购与仓库保管费，可按主管部门规定的采购保管费率计算。

47、答案：D本题解析：本题考查的是工程施工质量验收基本规定。重复利用已有检验成果应事先报项目监理机构认可。参见教材P143。

48、答案：D本题解析：本题考核知识点为索赔的主要类型。

49、答案：A、B、C、D本题解析：建筑全生命周期管理的常用术语。

50、答案：B本题解析：TF=21-（12+5）=4（天）。

51、答案：B本题解析：2022/2021版教材P165本题考查的是工程量偏差。根据计价规范，由于工程量的偏差超过15%，而且投标报价P0＝320＜P2×（1－L）×（1－0.15）＝400×95%×0.85＝323，于是调整后新的综合单价应为323（元）。

52、答案：A本题解析：本题考查的是工程设计质量管理。监理单位应协助建设单位编制工程设计任务书。参见教材P175。

53、答案：D本题解析：2022/2021版教材P65本题考查的是项目可行性研究的内容。建设方案研究与比选主要包括：（1）产品方案与建设规模；（2）工艺技术和主要设备方案；（3）厂（场）址选择；（4）主要原材料、辅助材料、燃料供应；（5）总图运输和土建方案；（6）公用工程；（7）节能、节水措施；（8）环境保护治理措施方案；（9）安全、职业卫生措施和消防设施方案；（10）项目的组织机构与人力资源配置等；（11）对政府投资项目还应包括招标方案和代建制方案等。

54、答案：C本题解析：项目监理机构发现下列情形之一时，总监理工程师应及时签发工程暂停令：①建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的；②施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的；③施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的；④施工单位违反工程建设强制性标准的；⑤施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的。

55、答案：B本题解析：业主单位是建设工程生产过程的总集成者。

56、答案：A本题解析：可行性研究的作用包括：投资决策的依据；筹措资金和申请贷款的依据；编制初步设计文件的依据。

57、答案：A本题解析：考点:建筑工程施工质量验收程序和合格规定。质量控制资料反映了检验批从原材料到最终验收的各施工工序的操作依据、检查情况以及保证质量所必须的管理制度等。参见教材P163。

58、答案：D本题解析：根据《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》第十二条规定，土地使用权出让最高年限按下列用途确定：①居住用地七十年；②工业用地五十年；③教育、科技、文化、卫生、体育用地五十年；④商业、旅游、娱乐用地四十年；⑤综合或者其他用地五十年。

59、答案：D本题解析：暂无解析

60、答案：D本题解析：网络计划工期优化的基本方法是在不改变网络计划中各项工作之间逻辑关系的前提下，通过压缩关键工作的持续时间来达到优化目标。

61、答案：C本题解析：2022/2021版教材P187本题考查的是工程质量缺陷的成因。基本建设程序是工程项目建设过程及其客观规律的反映，不按建设程序办事。例如，未搞清地质情况就仓促开工；边设计、边施工；无图施工；不经竣工验收就交付使用等。选项ABD均属于违反法律法规。

62、答案：B本题解析：本题考查的是时标网络计划中时间参数的判定。其他工作的总时差等于紧后工作的总时差加本工作与紧后工作之间的时间间隔所得之和的最小值。C工作的总时差为2。其他工作的自由时差就是该工作箭线中波形线的水平投影长度。C工作的自由时差为1。

63、答案：A本题解析：建设工程项目投资是指进行某项工程建设花费的全部费用。生产性建设工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分；非生产性建设工程项目总投资则只包括固定资产投资。

64、答案：B本题解析：考点:现场施工准备质量控制。选项AC应由施工项目经理部盖章，项目经理签字；选项D应由施工项目经理部盖章，项目经理或项目技术负责人签字。参见教材P115。

65、答案：D本题解析：考核施工进度控制目标的确定。确定施工进度控制目标的主要依据有：建设工程总进度目标对施工工期的要求；工期定额、类似工程项目的实际进度；工程难易程度和工程条件的落实情况等。参见教材P118。

66、答案：C本题解析：旁站发现施工活动已经或者可能危及工程质量的，应由总监理工程师下达暂停令，指令施工单位整改。

67、答案：D本题解析：本题考查进度监测的系统过程，A、B项应是定期进行，C项属于调整的系统过程。

68、答案：B本题解析：2022/2021版教材P11本题考查的是我国现行建设工程投资构成。建设投资＝6000＋2700＋4100＋1450＋880＝15130（万元）。

69、答案：A本题解析：本题考查的是质量管理体系的实施。管理评审是由监理单位最高管理者关于质量管理体系现状及其对质量方针和目标的适宜性、充分性和有效性所作的正式评价。参见教材P37。

70、答案：A本题解析：考点:施工质量控制的依据。对于国内工程，国家标准是必须执行与遵守的最低要求，行业标准、地方标准和企业标准的要求不能低于国家标准的要求。参见教材P104。

71、答案：B本题解析：考点:施工组织设计的审查。施工组织设计在实施过程中，施工单位如需做较大的变更，项目监理机构应按程序重新审查。总监理工程师应及时组织专业监理工程师进行审查，需要修改的，由总监理工程师签发书面意见退回修改；符合要求的，由总监理工程师签认。参见教材P110。

72、答案：A本题解析：循证决策指的是有效决策是建立在数据、信息分析和评价的客观事实基础上的。

73、答案：D本题解析：监理工程师应按规定的时间到现场见证，对该见证点的实施过程进行认真的监督、检查，并在见证表上详细记录该项工作所在的建筑物部位、工作内容、数量、质量及工时等后签字，作为凭证。隐蔽工程是指将被其后工程施工所隐蔽的分项、分部工程，在隐蔽前所进行的检查验收。它是对一些已完分项、分部工程质量的最后一道检查，由于检查对象就要被其他工程覆盖，给以后的检查整改造成障碍，故显得尤为重要，它是质量控制的一个关键过程。

74、答案：C本题解析：2022/2021版教材P192本题考查的是工程质量事故处理。质量事故技术处理方案一般由施工单位提出，经原设计单位同意签认，并报建设单位批准。

75、答案：C本题解析：2022/2021版教材P21本题考查的是流水施工方式。依次施工特点：（1）工期长；（2）各专业队不能连续作业，资源无法均衡使用；（3）不能实现专业化施工，不利于提高劳动生产率和工程质量；（4）单位时间内投入的资源量较少，有利于资源供应的组织；（5）施工现场的组织、管理比较简单。

76、答案：D本题解析：暂无解析

77、答案：C本题解析：暂无解析

78、答案：B、C本题解析：建筑信息模型(BuildingInformationModeling)或者建筑信息管理(BuildingInformationManagement)是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为基础，建立起三维的建筑模型，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。所以答案选择BC。

79、答案：C本题解析：考核时标网络计划中时间参数的判定。如果按原计划实行，施工机械闲置时间总共为4周。通过时间参数的计算，工作C的总时差为1周、自由时差为0周，工作E的总时差为2周，工作H的总时差为0周、自由时差为0周。三项工作共用一台机械且必须顺序施工，关键线路为A→D→H，对于工作H不可以提前开始也不可以推迟开始。对于工作C只可以晚开始1周，也就是在第2周开始工作，才不会影响其后工作G、J的完成。这样施工机械在现场最小闲置时间为4－1＝3周。参见教材P63。

80、答案：B本题解析：2022/2021版教材P17本题考查的是建设工程进度计划的编制程序。将工程项目由粗到细进行分解，是编制