2026年全国监理工程师之合同管理考试核心强化题（附答案）

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年监理工程师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、《简明施工合同》适用于工期在()个月内的中小工程施工。A.3B.6C.9D.12

2、在合同履行过程中，由于发包人提供的图纸设计错误，导致承包人施工放线返工，则应（）。A.仅补偿承包人费用，不补偿利润B.既不补偿承包人费用，也不补偿利润C.既补偿承包人费用，又补偿利润D.仅补偿利润部分，不补偿承包人费用

3、下列关于工程项目总承包合同，说法不正确的是()。A.建设工程项目总承包是指对工程项目的设计、采购、施工、试运行的全过程或部分过程进行承包B.在项目实施阶段，发包人负责项目的筹资、建设过程重大问题的决策C.在项目实施阶段，由承包人承担实施过程的全部风险D.部分工程进行设计施工总承包经常出现在大型工业工程对在建或已建工程的单位工程或分部工程使用承包人的专利技术实施

4、根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程师对承包人递交的索赔报告超过28天未作任何表示，则应视为()A.需等待发包人批准B.工程师已拒绝索赔要求C.承包人的索赔要求已成立D.承包人需进一步提交补充索赔证据

5、建设工程材料设备采购合同属于（）。A.租赁合同B.无偿合同C.单务合同D.诺成合同

6、工程施工合同（ECC）中，（）是对核心条款的补充和细化。A.合同条款B.主要选项条款C.次要选项条款D.基础条款

7、招标人在填写发售时间时应满足（）工作日的要求。A.不少于5个B.不大于5个C.不少于3个D.不大于3个

8、（2019年真题）根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，关于伴随服务的说法，正确的是（）。A.伴随服务属于辅助服务B.伴随服务属于必然发生的服务C.提供货物维修所需工具不属于伴随服务范围D.提供伴随服务不得收费

9、根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。A.2%B.3%C.5%D.10%

10、FIDIC《施工合同条件》规定的“暂列金额”款项使用的特点是()A.工程师有权根据施工实际情况控制使用B.承包商有权根据施工实际需要自主使用C.承包商应于工程竣工前使用完毕D.可用于支付承包商的索赔

11、下列合同中，属于可撤销合同的是()A.当事人约定的质量标准低于国家强制性标准的合同B.以虚假资质签订的合同C.通过串通投标订立的合同D.在订立时显失公平的合同

12、某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以（）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。A.监理单位B.分公司C.建设单位D.施工企业

13、某施工合同约定的开工日期为2010年9月10日。承包人在9月1日向工程师递交了请求延至9月17日开工的书面申请，理由是主要施工机械因运输问题尚未运抵现场。工程师收到该书面申请后，迟迟未答复是否同意延期开工。承包人的主要施工机械迟至9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，该工程的开工日期应为()。A.9月10日B.9月17日C.9月25日D.9月30日

14、关于连带责任保证的说法，正确的是()A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任B.连带责任保证的债务人在债务履行期届满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担保证责任C.主合同的债务人经审判应履行债务后，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任D.主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任

15、在国外，建筑工程一切险的投保人一般是()A.发包商B.承包商C.监理人D.项目经理

16、应按专用条款约定及时向承包人提供施工场地范围内地下管线和地下设施等有关资料的是（）。A.监理工程师B.发包人C.设计单位D.勘察单位

17、根据《标准施工合同》工程一切险的被保险人应是（）。A.发包人和监理人B.承包人和监理人C.承包人和分包人D.发包人和承包人

18、根据美国AIA标准合同文本，CM合同与雇主订立合同的当事人是（）。A.建筑师B.专业咨询机构C.施工承包商D.承担分包工作的分包商

19、勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列工作中不属于发包人义务是()。A.发出开始勘察通知B.勘察现场设备机具的布置和架设C.支付合同价款D.提供勘察资料

20、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于采用专利技术的说法，正确的是（）。A.承包人采用专利技术的费用应包含在投标报价中B.承包人采用专利技术的费用应由发包人另行补偿C.承包人因侵犯专利权引起的责任由合同双方共同承担D.承包人因侵犯专利权引起的责任由发包人承担

21、根据《标准施工合同》，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可由监理人在暂估价内直接确定价格的是（）。A.临时设施B.建筑材料C.工程设备D.专业工程施工

22、根据《标准设备采购合同》，对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注（）。A.此端朝上，请勿倒置B.重心、起吊点C.尺寸，重量D.危险标识

23、关于监理人在施工合同履行管理中的地位，说法正确的是（）。A.监理人是施工合同的当事人B.监理人不属于发包人一方人员C.监理人的一切行为均遵照发包人的指示D.监理人与承包人没有任何利益关系

24、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用公式法调整工程价款时，合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时，由监理人与（）协商后进行调整。A.发包人和分包人B.承包人和分包人C.承包人和发包人D.分包人和造价管理部门

25、在工程项目招投标中，确定中标人的权利属于（）。A.招标人B.评标委员会C.招标代理机构D.招标监督机构

26、根据《标准设计施工总承包合同》，对发包人要求作出反应的文件是（）。A.价格清单B.专用条款C.承包人建议书D.联合体协议

27、下列描述中不属于资格评审的是（）。A.资质要求B.业绩要求C.质量要求D.信誉要求

28、关于基准日期的说法，不正确的是（）。A.通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天B.规定基准日期的作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任C.承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价，长期合同中调价公式中的可调因素价格指数来源于选择日的价格D.基准日期后，因法律法规、规范标准等的变化，导致承包人在合同履行中所需要的工程成本发生约定以外的增减时，相应调整合同价款

29、（2017年真题）作为合同法律关系主体的自然人必须具备（）能力。A.完全民事行为B.限制民事行为C.与合同履行相适应的民事行为D.一般民事行为

30、安装工程一切险通常应以（）为保险期限。A.整个工期B.设备生产至安装完成期间C.工程全寿命期D.施工安装合同有效期

31、由评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，后果是（）。A.否决其投标B.优先中标C.重新报价D.直接中标

32、蛋类一般每天不超过（）个为好。A.4B.3C.2D.1

33、根据《民法典》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。A.取得相应的执业资格证书B.有依法成立的公司C.具有中华人民共和国国籍D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力

34、施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是()A.工程本身的损害B.因工程损害导致的第三方财产损失C.承包人的施工机械损坏D.工程所需清理费用

35、甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与阿施工企业协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜。甲施工企业在谈判中故意拖延时间，在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标。根据《合同法》，下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说法中，正确的是()。A.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担违约责任B.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任C.甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提D.甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提

36、根据《标准设计招标文件》，工程设计评标中发现有两家投标单位的综合评分相等时，应将（）的优先排序。A.设计方案得分高B.设计资质等级高C.投标报价低D.项目负责人业绩优

37、取得工程设计专项资质的企业，可以承接（）。A.本专项相应等级的专项工程设计业务B.各行业、各等级的建设工程设计业务C.相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业、专项工程设计业务D.本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务

38、建设工程勘察合同管理中，勘察人更换项目负责人应事先得到发包人同意，并应在更换（）天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。A.7B.14C.21D.28

39、工程设计招标采用的开标形式是（）。A.由招标单位直接宣读各投标人报价B.由招标单位宣布按报价高低排定的次序C.由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价D.由投标单位报价后，招标人按报价高低排出次序

40、下列选项中不属于建设工程合同管理目标的是（）。A.发展和完善建筑市场B.普及相关法律知识，培养合同管理人才C.推进建筑领域的改革D.避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪

41、由于施工过程中，施工单位甲某违反操作规定，直接将拆除的模板从上往下扔，将其扔到了维护的外侧，砸伤路人乙某，则乙某的医护费用由()承担。A.发包人B.承包人C.甲某D.乙某

42、（）是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为。A.行为B.权利C.义务D.事件

43、下列属于《施工合同条件》适用范围的是（）。A.大型或较复杂的工程项目B.承包商以交钥匙方式进行设计、采购和施工的总承包C.重复性的工程项目D.投资金额相对较小的项目

44、下列关于建设工程勘察合同当事人说法不正确的是()。A.建设工程勘察合同发包人只能是工程建设项目的建设单位B.作为承包人的勘察单位必须具备法人资格，任何其他组织和个人均不能成为承包人C.建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照D.建设工程勘察合同的承包方必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书

45、关于招标人解答投标人疑问的说法，正确的是（）。A.招标人给予口头答复即可B.招标人答复只给予提问者C.招标人答复作为招标文件的组成部分D.招标人答复与招标文件不一致，以招标文件为准

46、建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记，则()。A.项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B.项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D.项目不转移占有，抵押权自登记时设立

47、施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理，其授权行为构成（）。A.表见代理B.法定代理C.指定代理D.委托代理

48、除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序正确的是（）。A.合同协议书→中标通知书→发包人要求→专用合同条款→通用合同条款B.发包人要求→合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款C.合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款→发包人要求D.中标通知书→合同协议书→通用合同条款→专用合同条款→发包人要求

49、在建设工程勘察合同的履行中，属于勘察人责任的有（）。A.提供勘察资料B.对勘察资料准确性、可靠性负责C.协调提供位于本工程区域内的临时占地D.申请市政设施内的临时占地

50、下列关于标准设计施工总承包招标的说法中，错误的是（）。A.包括设计要求的质量标准B.招标人对招标文件的澄清不作为招标文件的组成C.项目经理应当具备工程设计类或工程施工类注册执业资格D.招标人给予未中标人设计成果补偿的，有权免费使用

51、关于资格预审申请文件的澄清，下列说法正确的是（）。A.申请人的澄清可以采用口头形式B.申请人主动提出的澄清经审查成立，资格审查委员会应当接受C.经资格审查委员会同意，申请人的澄清可以改变资格预审申请文件的实质性内容D.申请人的澄清内容属于资格预审申请文件的组成部分

52、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，工程竣工试验分三个阶段，其中第二阶段进行的是()。A.性能测试B.联动试车C.单车实验D.系统联调

53、关于建设工程勘察合同履行中发包人管理的说法，正确的是（）。A.获得发包人代表授权的人员发出的指示视为已得到发包人代表的同意B.监理人在权限范围内发出的指示视为已得到发包人的批准C.发包人代表逾期未发出临时书面指示的书面确认函，则视为临时指示未得到发包人的书面确认D.发包人对勘察人书面提出的事项逾期未答复，视为未获得发包人的批准

54、某工程项目施工阶段，发包人与某科研机构的试验室签订了委托试验合同，约定该试验室完成监理工程师指示的材料和工艺质量的检测试验。以下有关检测试验的说法中，正确的是()A.试验室只接受发包人指示的试验项目B.试验室应完成承包人要求的试验项目C.监理工程师有权指示试验室完成某项试验，但不对检测数据的正确性负责D.监理工程师应对依据错误检测数据作出的指示承担责任

55、下列关于评标专家必须满足的条件，说法不正确的是（）。A.从事相关专业领域工作满8年B.具有高级职称C.熟悉有关招标投标的法律法规D.与投标人没有经济利益关系

56、关于施工阶段施工部位检查的表述中，不正确的是（）。A.承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后即无需通知监理人检查B.经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖C.监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整或返工后，由监理人重新检查D.承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验，认真执行自检、互检和工序交叉检验制度

57、发包人采购的材料需进行使用前抽查试验，美于该试验相应合同义务的说法，正确的是()A.承包人负责试验并承担相应费用B.发包人负责试验并承担相应费用C.承包人负责试验，发包人承担相应费用D.发包人负责试验，承包人承担相应费用

58、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中，业主不能凭履约保函索赔的是()。A.因承包商的严重违约行为，业主解除合同B.竣工验收的启动试车部分参数指标未达到规定的合格标准C.对业主与承包商的合同纠纷，仲裁机构裁定承包商应支付赔偿款，承包商拒绝支付D.承包商收到因施工质量原因的保修通知后，超过42天未派人修补缺陷工程，业主请其他承包商修复

59、关于建设工程设备采购评标的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.以设备寿命周期成本为基础的评标方法属于评标价法B.投标文件载明的交货期满足**要求的，***C.评标时不考虑运输费用D.评标时不对价格进行**计算

60、根据九部委材料采购合同文本，买方在收到卖方提交的单据并经审核无误后（）内，应向卖方支付进度款。A.7天B.14天C.28天D.30天

61、FIDIC系列合同条件中最具代表性的文本是指（）A.《施工合同条件》B.《简明合同格式》C.《土木工程施工合同条件》D.《设计施工和运营合同条件》

62、根据《标准设计施工总承包招标文件》，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整或解除合同。A.30B.60C.90D.120

63、履约保证的形式有履约担保金、履约银行保函和履约担保书等，其中履约银行保函的额度一般是合同价的（）。A.10%B.30%C.20%D.40%

64、下列关于缺陷责任期结清单生效的说法，错误的是()。A.发包人支付最终支付款时结清单生效B.结清单生效即表明合同终止C.结清单生效，承包人不再拥有索赔的权利D.如果发包人未按时支付结清款，承包人仍可就此事进行索赔

65、(2016年真题)根据《标准施工合同》，发包人在工程施工准备阶段的义务是（）。A.组织施工单位测设施工控制网B.组织监理单位编制施工组织设计C.组织设计单位进行设计交底D.组织勘察单位进行现场勘查

66、根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，永久工程损失的差额部分应由（）进行补偿。A.发包人B.承包人C.合同条款确定的该风险责任人D.造价咨询机构

67、发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过（）共同验收。A.发包人与监理人B.监理人与承包人C.发包人与承包人D.监理人与供货人

68、在建设工程设计合同中，合同价格与支付说法正确的是（）。A.设计费用实行发包人签证制度B.发包人应在收到定金或预付款支付申请后14天内，将定金或预付款支付给设计人C.发包人应在收到中期支付申请后的14天内，将应付款项支付给设计人D.发包人应在收到费用结算申请后的21天内，将应付款项支付给设计人

69、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效，继续提供履约担保所需的费用应当由（）承担。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人D.导致延期的责任方

70、下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是()。A.自然人B.项目经理部C.设计事务所D.监理事务所

71、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列工程师对承包商索赔的处理决定中，不正确的是()。A.通过变更删减部分承包工作内容的，给予费用补偿并相应缩短合同工期B.完成变更指令增加的施工项目，给予费用补偿并顺延合同工期C.因不可预见的外界条件对施工的干扰，给予费用补偿并顺延合同工期D.异常不利的气候条件影响导致施工暂停，费用不予补偿但顺延合同工期

72、根据《标准施工合同》，施工合同文件包括（）。A.招标文件B.投标企业定额标准C.委托监理协议书D.投标函及投标函附录

73、根据FIDIC《施工合同条件》，承包商向工程师发出申请工程接收证书通知的时间应在承包商认为工程即将竣工并做好接收准备日期前不少于（）日。A.14B.21C.28D.30

74、（2021年真题）根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，对勘察人正式提交的试验报告格式要求是（）。A.加盖试验室公章并由试验负责人签字确认B.加盖试验室公章并由项目负责人签字确认C.加盖CMA章并由项目负责人签字确认D.加盖CMA章并由试验负责人签字确认

75、设备采购合同中，由（）负责提供设备运至目的地的包装。A.买方B.卖方C.运输部门D.安装单位

76、《简明标准施工招标文件》适用于依法必须进行招标的工程建设项目，工期不超过（）个月、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。A.6B.12C.18D.24

77、（2017年真题）根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。A.2%B.3%C.5%D.10%

78、下列不属于发包人的责任引起暂停施工情况的是()。A.发包人未履行合同规定的义务B.不可抗力C.协调管理原因D.季节性大雨引起的停工

79、关于建设工程施工准备阶段的合同管理中，发包人、承包人、监理人各自的义务和职责表述正确的是（）。A.移交施工场地是发包人的义务，必须一次移交完成B.建立完善的质量检查制度是承包人的义务，应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备兼职质量检查人员C.监理人未按时对承包人提出的施工进度计划作出批复或提出修改意见，则该进度计划视为未得到批准D.监理人征得发包人同意后，应在约定的开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算

80、根据NEC《工程施工合同》，合同争议的正确处理方式是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调C.由工程师负责裁决D.由承包商与项目经理共同处理二、多选题

81、简明施工合同是对标准施工合同简化的文本，下列标题中属于简明施工合同通用条款的是（）。A.材料和工程设备B.临时设施C.施工控制网D.交通运输

82、下列各项中，不属于发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿的情况是（）。A.施工过程中，承包人中途毁约B.施工过程中，承包人任意中断工程C.施工过程中，承包人按规定施工D.承包人破产

83、发包人代表在授权范围内的行为由（）承担法律责任。A.发包人代表B.发包人C.勘察人D.勘察人的项目负责人

84、下列组成合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时，解释顺序优先的是（）。A.技术标准和要求B.图纸C.投标函及投标函附录D.已标价的工程量清单

85、在建设工程施工招投标过程中，关于两阶段招标的表述中，正确的是（）。A.对技术复杂.有特殊要求或者受自然环境限制只有少量潜在投标人可供选择的项目，招标人可以分两阶段进行招标B.第一阶段属于工程项目实施方案选择阶段，技术标内允许附带报价C.第二阶段邀请所有投标者进行报价竞争D.技术标未通过者，商务标原封不动地退还给投标人

86、下列关于银皮书合同文件的优先解释顺序，正确的是（）。A.专用合同条件—通用合同条件—合同协议书—投标书—明细表—业主要求B.专用合同条件—通用合同条件—合同协议书—明细表—业主要求—投标书C.合同协议书—专用合同条件—业主要求—明细表—通用合同条件—投标书D.合同协议书—专用合同条件—通用合同条件—业主要求—明细表—投标书

87、在分期付款买卖合同中，分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的()时，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。A.1／2B.1／3C.1／4D.1／5

88、施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7天后停止施工。该条款依据的是《合同法》中关于()的规定。A.撤销权B.不安抗辩权C.后履行方抗辩权D.同时履行抗辩权

89、因发包人提供的勘察工作范围地下电信电缆具体位置分布图有误，导致勘察工作停止，则对勘察人损失承担责任的方式正确的是（）。A.由电信公司承担违约责任B.由发包人承担违约责任C.由电信公司和发包人承担连带责任D.由电信公司和发包人承担按份责任

90、某建设工程采购的砂石材料，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是（）。【相关知识点新教材已删除】A.外观检验法B.衡量法C.经验鉴别法D.物理检验法

91、开标时，无权检查投标文件的密封情况的是（）。A.招标人B.投标人C.投标人推选的代表D.招标人委托的公证机构

92、依据FIDIC施工合同条件，有关指定分包商的特点表述正确的是()A.合同关系主体为业主和指定分包商B.指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分C.承包商对指定分包商违约的行为承担责任D.由工程师负责协调管理

93、承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程进度，要求承包商增加。根据《施工合同标准文本》，承包商对此指示（）。A.可以拒绝执行B.应当执行，但可获得费用补偿C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿D.应当执行，不能获得补偿

94、工程招标代理的被代理人是（）A.分包单位B.监理单位C.发包人D.承包人

95、适用于大宗货物、重要建筑材料的采购方式是（）。A.招标采购B.直接采购C.询价采购D.指定采购

96、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由（）承担。A.发包人B.承包人C.受益人D.负有投保义务的当事人

97、关于保证人资格的说法正确的是（）。A.公民个人不得作为保证人B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人D.学校在一定条件下可以作为担保人

98、设计招标确定中标人后，发包人与中标人在工程设计合同上签字、盖章时，表明()A.要约生效B.承诺生效C.合同成立D.合同生效

99、甲公司章程规定公司法定代表人对外签约的权限为50万元，现法定代表人与不知情的乙公司签署了总价100万元的合同，该合同的效力为（）。A.有效B.无效C.可撤销D.待定

100、关于设计合同履行中设计文件审查的说法正确的是（）。A.发包人应自设计人提交设计文件之日起14天内完成审查B.发包人应当组织专家会进行审查C.审查后认为不符合合同约定，则设计人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件已获同意

参考答案与解析

1、答案：D本题解析：《简明施工合同》适用于工期在12个月内的中小工程施工。

2、答案：C本题解析：属于发包人应予控制而未做好的情况，则应补偿费用和合理利润。

3、答案：C本题解析：2020/2021版教材P119-120总承包合同发包人仅承担签订合同阶段承包人无法合理预见的重大风险。

4、答案：C本题解析：《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，如果在28天内既未予答复，也未对承包人作进一步要求的话，则视为承包人提出的该项索赔要求已经认可。

5、答案：D本题解析：建设工程材料设备采购合同（1）属于买卖合同（2）属于有偿合同（3）属于双务合同（4）属于诺成合同，不以实物的交付为合同成立的条件。

6、答案：B本题解析：2020/2021版教材P162-163主要选项条款是对核心条款的补充和细化，使用者应根据需要选择适用的条款。因此，本题的正确答案为B。

7、答案：A本题解析：本题考查的是标准资格预审文件的组成。招标人在填写发售时间时应满足不少于5个工作日的要求。参见教材P51。

8、答案：A本题解析：2021教材P71知识点：伴随服务。选项B错误，伴随服务是辅助服务；选项C错误，提供货物组装和维修所需的工具属于伴随服务的范围；选项D错误，卖方应提供合同专用条款/技术规格中规定的所有服务，可规定将为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用包括在合同价中；如果卖方提供的伴随服务的费用未含在货物的合同价中，双方应事先就其达成协议，但其费用单价不应超过卖方向其他人提供类似服务所收取的现行单价。

9、答案：A本题解析：2021教材P16本题考查的是保证在建设工程中的应用。投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的一部分，数额不得超过招标项目估算价的2%。

10、答案：A本题解析：暂列金额计入合同价格内，但其使用归工程师控制，实际上是一笔业主方的备用金，用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额。施工过程中工程师有权依据工程进展的实际需要经业主同意后用于施工或提供物资、设备，以及技术服务等内容的开支，也可以作为供意外用途的开支，他有权全部使用、部分使用或完全不用。

11、答案：D本题解析：可变更或可撤销合同包括：①因重大误解而订立的合同；②在订立合同时显失公平的合同；③以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。

12、答案：D本题解析：知识点:合同法律关系。法人的分支机构虽然可以作为合同的主体，但不具备法人资格，不能独立的承担义务，法律上的权利义务必须由法人承担。教材P7。

13、答案：B本题解析：本题考查的是承包人要求的延期开工。如果是承包人要求的延期开工，则工程师有权批准是否同意延期开工。承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师在接到延期开工申请后的48小时内未予答复，视为同意承包人的要求，工期相应顺延。如果工程师不同意延期要求，工期不予顺延。如果承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期也不予顺延。工程师在48小时内未予答复，视为同意开工延期至9月17日。

14、答案：B本题解析：当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任；一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任；连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。

15、答案：B本题解析：在国外，建筑工程一切险的投保人一般是承包商。

16、答案：B本题解析：本题考核的是发包人的义务。发包人应按专用条款约定及时向承包人提供施工场地范围内地下管线和地下设施等有关资料。

17、答案：D本题解析：本题考核的是工程一切险的被保险人。建筑工程一切险的被保险人范围较宽，所有在工程进行期间，对该项工程承担一定风险的有关各方（即具有可保利益的各方），均可作为被保险人。被保险人具体包括：（1）业主或工程所有人；（2）承包商或者分包商；（3）技术顾问，包括业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问。《标准施工招标文件》，在其通用合同条款中规定，除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。

18、答案：C本题解析：本题考查AIA合同文本。CM合同属于管理承包合同，有别于施工总承包商承包后对分包合同的管理。与雇主签订合同的CM承包商，属于承担施工的承包商公司。教材P165。

19、答案：B本题解析：发包人义务：1.遵守法律；2.发出开始勘察通知；3.办理证件和批件；4.支付合同价款；5.提供勘察资料；6.其他义务。

20、答案：A本题解析：2021教材P123本题考查的是设计施工总承包合同合同文件。选项B，承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。选项CD，承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人自行承担。

21、答案：D本题解析：材料和设备由承包人负责提供，经监理人确认相应的金额；专业工程施工的价格由监理人进行估价确定。

22、答案：B本题解析：2021教材P147知识点：材料、设备采购合同履行管理。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。

23、答案：D本题解析：监理人不是施工合同的当事人，属于发包人一方人员，可以在授权范围内独立处理有关事项，并非一切行为均遵照发包人的指示。

24、答案：C本题解析：2021教材P105本题考查的是工程款支付管理。由于变更导致合同中调价公式约定的权重变得不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。

25、答案：A本题解析：确定中标人是招标人的权利，但招标人也可以授权评标委员会来确定。

26、答案：C本题解析：2021教材P123知识点：设计施工总承包合同合同文件。“承包人建议书”是对“发包人要求”的响应文件。

27、答案：C本题解析：本题考查的是工程勘察设计的评标。资格评审因素和评审标准主要包括：审查投标人营业执照和组织机构代码证；资质要求；财务要求；业绩要求；信誉要求；项目负责人；其他主要人员；其他要求；联合体投标人；不存在禁止投标的情形等各项内容是否符合投标人须知的规定。参见教材P36。

28、答案：C本题解析：承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价，长期合同中调价公式中的可调因素价格指数来源于基准日的价格。

29、答案：C本题解析：2021教材P7知识点：合同法律关系的构成。作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力。

30、答案：A本题解析：2021教材P21本题考查的是工程建设涉及的主要险种。安装工程一切险的保险期限，通常应以整个工期为保险期限。

31、答案：A本题解析：2021教材P56知识点：经评审的最低投标价法。评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其报价可能低于成本时，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

32、答案：D本题解析：以动物性食物为主容易造成能量过剩，营养过剩和易发生慢性病。

33、答案：D本题解析：自然人是指基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人。作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力。

34、答案：C本题解析：施工合同范本通用条款规定，合同约定工期内发生的不可抗力，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：①工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；②承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责；③承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；④停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；⑤工程所需清理、修复费用，由发包人承担；⑥延误的工期相应顺延。

35、答案：C本题解析：本题考查的是承担缔约过失责任的情形。承担缔约过失责任的情形：(1)假借订立合同，恶意进行磋商；(2)故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况；(3)有其他违背诚实信用原则的行为；(4)违反缔约中的保密义务。本题属于第(1)种情况。（本知识点新教材已经删除）

36、答案：C本题解析：2021教材P36本题考查的是工程勘察设计的开标、评标。工程设计评标中应按得分由高到低的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。如综合评分相等时，以投标报价低的优先。

37、答案：A本题解析：本题考核的是对投标人的资格审查。取得工程设计专项资质的企业，可以承接本专项相应等级的专项工程设计业务。

38、答案：B本题解析：本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。参见教材P78。

39、答案：C本题解析：2021教材P26知识点：工程设计招标概述。工程设计招标，开标时不是由招标单位的主持人宣读投标书并按报价高低排定标价次序，而是由各投标人自己说明投标方案的基本构思和意图，以及其他实质性内容，而且不按报价高低排定次序。

40、答案：B本题解析：建设工程合同管理的目标：发展和完善建筑市场；推进建筑领域的改革；提高工程建设的管理水平；避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪。

41、答案：B本题解析：2020/2021版教材P107-108本题考查的是施工安全管理。由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

42、答案：A本题解析：本题考查的是合同法律关系。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为，包括作为和不作为两种表现形式。

43、答案：A本题解析：本题考查的是FIDIC系列合同条件简介。《施工合同条件》又称“新红皮书”，适用于各类大型或较复杂的工程或房建项目，尤其适用于传统的“设计一招标一建造”模式，承包商按照业主提供的设计进行施工，采用工程量清单计价，业主委托工程师管理合同，由工程师监管施工并签证支付。参见教材P151。

44、答案：A本题解析：2020/2021版教材P76-78建设工程勘察合同当事人包括发包人和勘察人。发包人通常可能是工程建设项目的建设单位或者工程总承包单位。

45、答案：C本题解析：对投标人的质疑，招标人应及时给予书面解答。招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人，但不必说明问题的来源。新版习题，考前押题，，更多考生做题笔记分享，招标人答复作为招标文件的组成部分，如书面解答与招标文件的规定不一致，以答复为准。

46、答案：D本题解析：2020/2021版教材P13-16本题考查的是担保方式。抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。当事人以建筑物和其他土地附着物，建设用地使用权，海域使用权，正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记。抵押权自登记时设立。结合上述规定，本题最符合的选项为D选项。

47、答案：D本题解析：教材P10本题考查的是代理关系。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等，当然，授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。

48、答案：C本题解析：本题考查的是建设工程勘察合同文本的构成。组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）发包人要求；（7）勘察费用清单；（8）勘察纲要；（9）其他合同文件。

49、答案：D本题解析：提供勘察资料，对勘察资料准确性、可靠性负责，协调提供位于本工程区域内的临时占地，属于发包人的责任。

50、答案：B本题解析：招标人对招标文件的澄清、修改，也构成招标文件的组成部分。

51、答案：D本题解析：申请人的澄清采用书面形式。招标人和审查委员会不接受申请人主动提出的澄清或说明。澄清不得改变资格预审申请文件的实质性内容。

52、答案：B本题解析：考点:合同文件。竣工试验分为三个阶段：(1)第一阶段如对单车试验等的要求，包括试验前准备，(2)第二阶殷，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件，(3)第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。参见教材P112。

53、答案：B本题解析：2、监理人（1）监理人享有[勘察]合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。（2）未经发包人批准，监理人无权修改[勘察]合同。合同约定应由勘察人承担的义务和责任，不因监理人对勘察文件的审查或批准，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。3、发包人的决定或答复（1）发包人在法律允许的范围内有权对勘察人的勘察工作和/或勘察文件作出处理决定，勘察人应按照发包人的决定执行。（2）发包人应在专用合同条款约定的时间之内，对勘察人书面提出的事项作出书面答复；逾期没有做出答复的，视为已获得发包人的批准。

54、答案：C本题解析：监理人在责任期内，如果因过失而造成经济损失，要负监理失职的责任；监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失或损害负责，也不对第三方违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限承担责任。

55、答案：B本题解析：评标专家应从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称或者同等专业水平，并且熟悉有关招标投标的法律法规，具有与招标项目相关的实践经验，能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。

56、答案：A本题解析：2020/2021版教材P102-104承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验，认真执行自检、互检和工序交叉检验制度，尤其要做好工程隐蔽前的质量检查。承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，通知监理人在约定的期限内检查，承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整或返工后，由监理人重新检查。

57、答案：C本题解析：发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由承包人负责检查试验，费用由发包人负责。

58、答案：B本题解析：本题考查的是FIDIC《施工合同条件》中建设单位凭履约保函索赔情形。选项B，试车未达合格，可进行第二次试车。（本知识点新教材已经删除）

59、答案：A本题解析：本题考查的是材料和通用型设备采购招标文件主要内容。选项B，评标时以招标文件的“供货一览表”中规定的交货时间为标准。投标书中提出的交货期早于规定时间，一般不给予评标优惠。选项C，综合评标法中投标价之外还需考虑的因素通常包括：（1）运输费用。（2）交货期。（3）付款条件。（4）零配件和售后服务。（5）设备性能、生产能力。选项D，以投标价为基础，将评审各要素按预定方法换算成相应价格值，增加或减少到报价上形成评标价。

60、答案：C本题解析：买方在收到卖方提交的下列单据并经审核无误后28日内，应向卖方支付进度款。

61、答案：A本题解析：2020/2021版教材P152-153《施工合同条件》是FIDIC系列合同条件中最具代表性的文本。

62、答案：C本题解析：2021教材P127本题考查的是开始工作。因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

63、答案：A本题解析：考核保证在建设工程中的应用。履约保证的形式有履约担保金、履约银行保函和履约担保书三种，履约银行保函是中标人从银行开具的保函，额度一般是合同价的10%。参见教材P17。

64、答案：A本题解析：承包人收到发包人最终支付款后结清单生效。结清单生效即表明合同终止，承包人不再拥有索赔的权利。如果发包人未按时支付结清款，承包人仍可就此事进行索赔。

65、答案：C本题解析：

66、答案：A本题解析：2020/2021版教材P95-96本题考查的是明确保险责任。标准施工合同要求在专用条款具体约定保险金不足以赔偿损失时，承包人和发包人应承担的责任。如永久工程损失的差额由发包人补偿，临时工程、施工设备等损失由承包人负责。

67、答案：B本题解析：2021教材P103知识点：施工质量管理。承包人会同监理人在约定的时间内，在交货地点共同进行验收。

68、答案：A本题解析：发包人应在收到定金或预付款支付申请后28天内，将定金或预付款支付给设计人，B错；发包人应在收到中期支付申请后的28天内，将应付款项支付给设计人，C错，发包人应在收到费用结算申请后的28天内，将应付款项支付给设计人，D错。

69、答案：D本题解析：由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由承包人承担。

70、答案：B本题解析：合同法律关系主体为自然人、法人和其他组织。项目经理部不具备法人资格，也不是法人以外的其他组织。

71、答案：A本题解析：本题考查的是工程师对承包商索赔的处理。选项A工程师只有延长工期的权限，但无缩短合同工期的权限，缩短工期属于合同变更。

72、答案：D本题解析：2020/2021版教材P92-93标准施工合同的组成文件包括：(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录；(4)专用合同条款；(5)通用合同条款；(6)技术标准和要求；(7)图纸；(8)已标价的工程量清单；(9)其他合同文件——经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。

73、答案：A本题解析：2021教材P155本题考查的是《施工合同条件》典型条款分析。承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于14天，向工程师发出申请接收证书的通知。

74、答案：D本题解析：2021教材P80知识点：建设工程勘察合同履行管理。试验报告的格式应当符合CMA计量认证体系要求，加盖CMA章并由试验负责人签字确认。

75、答案：B本题解析：卖方应提供货物运至目的地所需要的包装。

76、答案：B本题解析：本题考查的是工程施工招标程序。《简明标准施工招标文件》适用于依法必须进行招标的工程建设项目，工期不超过12个月、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。

77、答案：A本题解析：2021教材P16知识点：保证在建设工程中的应用。投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的一部分，数额不得超过招标项目估算价的2%。

78、答案：D本题解析：2020/2021版教材P99-102发包人承担合同履行的风险较大，造成暂停施工的原因可能来自于未能履行合同的行为责任，也可能源于自身无法控制但应承担风险的责任。大体可以分为以下几类原因致使施工暂停：(1)发包人未履行合同规定的义务；(2)不可抗力；(3)协调管理原因；(4)行政管理部门的指令。选项D不属于不可抗力的因素。

79、答案：D本题解析：暂无解析

80、答案：A本题解析：本题考查的是英国NEC合同文本。合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”，独立、公正地做出处理决定。

81、答案：C本题解析：本题考查的是施工合同标准文本。材料和工程设备、临时设施、交通运输属于标准施工合同的通用