644 施工合同管理试题及答案

644施工合同管理试题及答案施工合同管理试题及答案单项选择题根据中华人民共和国合同法规定，建设工程合同应当采用书面形式，其签订时间为答案：建设工程合同应当采用书面形式，并在合同签订之日起三十日内向建设行政主管部门备案施工合同中，承包人的主要义务不包括下列哪一项答案：按时支付工程进度款下列关于工程变更的说法正确的是答案：工程变更应当经过设计单位、监理单位和建设单位共同确认后方可实施建设工程施工合同示范文本中，工程师是指答案：监理单位派驻施工现场的监理工程师或建设单位派驻现场代表承包人索赔程序的第一步是答案：承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内提出索赔意向通知根据建设工程质量管理条例，主体结构的最低保修期限为答案：设计文件规定的该工程的合理使用年限施工合同争议解决的方式中，仲裁的特点是答案：仲裁实行的是一裁终局制度下列不属于建设工程合同类型的是答案：劳动合同工程进度款支付的程序是答案：承包人提交进度款支付申请，监理工程师审核，建设单位审定后支付建设工程合同无效但工程验收合格的处理原则是答案：参照合同约定支付工程价款多项选择题建设工程施工合同的特点包括答案：合同标的的特殊性答案：合同履行期限的长期性答案：合同内容的复杂性答案：合同形式的要式性承包人的权利包括答案：获得工程价款的权利答案：请求赔偿的权利答案：解除合同的权利答案：优先受偿权可以导致合同变更的情形包括答案：设计变更答案：施工条件变化答案：政策法规调整答案：不可抗力影响建设工程施工合同示范文本主要包括答案：协议书答案：通用条款答案：专用条款答案：附件下列属于建设工程施工合同管理原则的是答案：平等自愿原则答案：公平原则答案：诚实信用原则答案：守法原则工程师在合同管理中的职责包括答案：审查施工组织设计答案：签发工程进度款支付证书答案：处理工程变更答案：主持竣工验收承包人可以索赔的费用包括答案：人工费答案：材料费答案：机械使用费答案：间接费用合同解除的情形包括答案：协商解除答案：约定解除条件成就答案：不可抗力导致合同不能履行答案：一方根本违约建设工程合同争议的类型包括答案：合同价款争议答案：工期争议答案：工程质量争议答案：工程变更争议竣工结算的程序包括答案：承包人提交竣工结算报告答案：监理工程师审核答案：建设单位审定答案：支付剩余工程价款判断题建设工程合同必须采用书面形式答案：正确承包人可以将全部工程转包给其他单位答案：错误，承包人不得将全部工程转包工程师的指令必须经建设单位书面确认才有效答案：错误，工程师在授权范围内可以直接下达指令索赔事件发生后，承包人必须在28天内提出索赔意向答案：正确工程验收合格后，承包人仍应对主体结构承担保修责任答案：正确仲裁协议可以排除法院的管辖权答案：正确建设工程合同适用合同法的一般规定答案：正确承包人享有建设工程价款的优先受偿权答案：正确合同变更必须采用书面形式答案：正确施工单位必须具有相应的资质等级才能承揽工程答案：正确简答题简述建设工程施工合同管理的目标答案：建设工程施工合同管理的目标主要包括：规范合同双方的行为，保障合同的全面履行；维护合同当事人的合法权益，建立有效的风险防控机制；促进工程建设的顺利进行，确保工程质量、进度和投资目标的实现；预防和减少合同纠纷，维护建筑市场秩序。简述承包人索赔成立的条件答案：承包人索赔成立需要满足以下条件：索赔事件已经造成了承包人实际损失；索赔事件的发生与承包人的行为没有直接关系；承包人按照合同约定的程序和时间提出了索赔意向及索赔报告；索赔金额和工期计算有明确的依据和合理的计算方法。简述工程变更的程序答案：工程变更的程序如下：提出变更申请，由建设单位或设计单位提出变更要求；工程师审查变更方案并评估变更对工程的影响；建设单位批准变更方案；承包人实施变更工程；变更工程的计量和计价；变更工程的验收和结算。简述建设工程合同争议的解决方式答案：建设工程合同争议的解决方式包括：协商解决，即合同双方自行协商达成和解；调解解决，通过第三方调解达成协议；仲裁解决，向约定的仲裁机构申请仲裁；诉讼解决，向有管辖权的人民法院提起诉讼。简述竣工结算的程序答案：竣工结算的程序为：承包人在工程验收合格后提交竣工结算报告及完整的结算资料；监理工程师审核结算资料并出具审核意见；建设单位收到审核意见后进行审定，确认结算金额；建设单位支付除质量保证金外的剩余工程价款；质量保证金在缺陷责任期满后支付。案例分析题案例背景：某建设单位与承包单位签订了一份建设工程施工合同，合同工期为18个月。合同签订后，承包人按期进场施工。在施工过程中，由于设计单位修改设计图纸，导致承包人停工15天。此后，承包人向建设单位提出索赔，要求赔偿停工期间的直接损失和间接损失共计50万元。问题：承包人的索赔是否成立？说明理由。答案：承包人的索赔成立。理由如下：第一，停工是由于设计单位修改设计图纸造成的，属于建设单位应承担的责任；第二，承包人在停工事件发生后28天内提出了索赔意向通知，符合合同约定的索赔程序；第三，承包人的损失与停工事件存在因果关系；第四，承包人提供了相应的证据证明其损失。关于赔偿范围，停工期间的直接损失应当赔偿，间接损失需根据合同约定和实际情况确定。案例背景：某工程在施工过程中，工程师发现承包人使用的部分建筑材料不符合设计要求和合同约定，要求承包人更换合格材料。承包人认为材料已经监理工程师检验合格，拒绝更换。双方发生争议。问题：此争议应如何处理？说明依据。答案：此争议应按以下方式处理：首先，工程师应书面说明要求更换材料的理由和依据，包括设计文件的要求、合同约定的质量标准等；其次，承包人应执行工程师的指令，更换不符合要求的材料，因为保证工程质量是承包人的基本义务；如果承包人仍拒绝执行，工程师有权下达停工指令，建设单位可以依据合同约定追究承包人的违约责任。依据为建设工程施工合同示范文本的相关规定，工程师有权对工程材料进行检查和检验，承包人应配合并承担相应费用。案例背景：某建设项目竣工验收后，承包人向建设单位提交了竣工结算报告，结算金额为2000万元。建设单位收到报告后，以工程质量存在问题为由拒绝支付剩余工程款500万元。经查，工程已经验收合格，但确实存在一些质量瑕疵，承包人愿意进行修复。问题：建设单位的做法是否正确？应如何处理？答案：建设单位的做法不完全正确。理由如下：第一，工程已经验收合格，说明工程基本符合合同要求，建设单位应按约定支付工程价款；第二，存在质量瑕疵不影响工程价款的支付，承包人仍有义务修复质量瑕疵；第三，扣除质量保证金应有合同依据，且扣除金额应合理。处理方式：建设单位应支付除质量保证金外的剩余工程款；承包人应对质量瑕疵进行修复，修复费用从质量保证金中扣除；如质量保证金不足，建设单位可以要求承包人另行支付。案例背景：甲建设单位与乙施工单位签订了一份施工合同，合同约定工程价款为固定总价1000万元，工期12个月。施工过程中，遇到罕见的暴雨天气，导致工程停工2个月。暴雨过后，乙施工单位向甲建设单位提出工期索赔和费用索赔。问题：乙施工单位的索赔能否成立？说明理由。答案：乙施工单位的索赔能否成立需要具体分析。工期索赔方面，罕见的暴雨天气属于不可抗力，根据合同法规定，因不可抗力导致合同不能履行的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，因此工期索赔可能成立，但需要看合同的具体约定。费用索赔方面，不可抗力事件发生后，承包人应采取措施减少损失扩大的义务，暴雨导致的施工机械损坏、人员窝工等损失，一般应由承包人自行承担，除非合同另有约定。处理方式：双方应根据合同约定和实际情况协商确定工期顺延时间和费用承担方式。案例背景：某工程采用公开招标方式选定承包人，中标通知书发出后，建设单位迟迟不与中标单位签订施工合同，中标单位多次催促无果。问题：建设单位的行为是否违法？中标单位应如何维护自身权益？答案：建设单位的行为违法。依据招标投标法规定，招标人和中标人应当