2026年全国监理工程师之合同管理考试潜能激发题（详细参考解析）

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年监理工程师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、下列关于保证在建设工程中的应用的说法中，错误的是（）。A.投标保证金有效期从提交投标文件的截止之日起算B.履约保证金额度一般情况为合同价格的10%C.承包人中途毁约，发包人有权凭履约保证向银行索赔保证金作为赔偿D.预付款担保是发包人向承包人提供的担保

2、根据《标准施工招标文件》规定，以下（）属于违规行为。A.投标人在通过资格预审后放弃投标B.投标人在投标截止日期前修改投标文件C.投标人在投标截止日期前撤回已递交的投标文件退出竞争D.开标后，投标人发现投标文件存在细微错误，主动向评标委员会提出要求修改

3、依据《合同法》，下列有关处理合同纠纷的表述中，错误的是()A.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决B.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决C.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁D.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖

4、根据九部委发布的《标准设计合同》，设计费用的支付说法正确的是（）。A.设计费用只能采用定金支付，不能采用预付款B.由于不可抗力或设计人的原因解除合同时，定金不予退还C.设计费应保留3%的质量保证金D.发包人应在收到中期支付申请后的28天内支付中期款项

5、(2019年真题)下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》中施工合同文本中的合同附件格式的是（）。A.协议书、投标保函、履约保函B.投标保函、履约保函、预付款保函C.协议书、预付款保函、履约保函D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单

6、下列关于工程设计中标人根据合同约定完成中标项目的叙述，正确的是（）。A.中标人经招标人同意，可以分包中标项目的主体工作B.中标人分包中标项目的部分非主体工作，可以不经招标人同意C.中标人应当就分包项目向招标人负责D.分包人就分包项目与中标人向招标人承担按份责任

7、建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在()。A.行业协会网站发布招标公告B.行业协会网站发布投标邀请书C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书

8、合同公证与鉴证的相同点是()。A.目的、法律效力、原则B.范围、性质、目的C.目的、原则、内容D.法律效力、目的、性质

9、根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是（）。A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务

10、设计施工总承包合同订立时，承包人文件中最主要的是（），需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时问。A.承包人建议书B.设计文件C.价格清单D.投标函

11、根据九部委材料采购合同文本，买方在收到卖方提交的单据并经审核无误后（）内，应向卖方支付进度款。A.7天B.14天C.28天D.30天

12、适用于进行资格预审的公开招标的是（）。A.招标公告B.投标邀请书C.工程量清单D.内部招标通告

13、根据标准施工合同通用条款的规定，下列不属于变更范围的是()。A.取消合同中的任何一项工作，但被取消的工作不能由发包人或其他人实施B.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性C.改变合同中的基线、标高、位置或尺寸D.承包人擅自完成施工图之外的工作

14、《机电产品采购国际竞争性招标文件》中关于合同的内容，其第二册包括（）。A.合同专用条款B.合同通用条款C.合同格式D.合同内容

15、关于资格审查方法，下列不属于合格制特点的是（）。A.有利于招标人获得最优方案B.比较公平公正C.可能会出现投标人数过多的情况D.节约招标成本

16、根据FIDIC《施工合同条件》，合同争端裁决委员会的组成人员由()。A.行业协会指定B.仲裁委员会指定C.业主与承包商协商选定D.工程师和承包商协商选定

17、依据FIDIC《施工合同条件》，当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时，要求承包商更换，则()A.增加的费用和工期延误责任都由发包人承担B.增加的费用由发包人承担，工期延误责任由承包人承担C.增加的费用由承包人承担，工期延误责任由发包人承担D.增加的费用和工期延误责任都由承包人承担

18、某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给予了书面解答，则该解答（）。A.只对甲投标人有效B.对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人C.应发送给全体投标人，并说明问题来源D.应发送给全体投标人，但不说明问题来源

19、关于评标委员会的说法，正确的是（）。A.评标委员会成员的名单应当在中标结果确定前保密B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定

20、某基础工程施工过程中，承包人未通知监理人检查即自行隐蔽，后又遵照监理人的指示进行剥露检验。经与监理人共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是（）。A.给承包人顺延工期并追加合同价款B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期D.工期延误和费用损失均由承包人承担

21、（）是施工合同的基础和框架。A.核心条款B.主要选项条款C.次要选项条款D.基础条款

22、由于简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工，是对标准施工合同简化的文本，通常由()。A.发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施工义务B.承包人负责材料和设备的供应和施工义务C.发包人负责设备的供应，承包人承担施工义务和材料供应D.发包人负责材料的供应，承包人承担施工义务和设备供应

23、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是()。A.和解B.调解C.行政决定D.仲裁

24、依据《合同法》的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是()。A.传真B.电子邮件C.登记D.信件

25、不属于九部委联合印发的相关招标文件的是（）。A.简明标准施工招标文件B.标准材料采购招标文件C.标准设计招标文件D.建设工程施工合同（示范文本）

26、根据九部委《标准设计合同》的规定，以下有关发包人代表和项目负责人的说法，正确的是（）。A.发包人代表发出的指示，在征得发包人同意后，由发包人承担法律责任B.设计单位应在合同签订后14天内指派项目负责人C.发包人更换发包人代表应事先征得设计人同意D.设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意

27、由于地质勘察资料存在错误，导致图纸设计出现错误，则在设计合同中，此部分损失应由（）承担。A.发包人B.勘察单位C.设计人D.监理单位

28、设计施工总承包合同中，下列事件发生后不能索赔利润的是（）。A.提供的基准资料错误B.异常恶劣的气候条件C.发包人原因造成质量不合格D.发包人违约解除合同

29、建设项目总承包的优点不包括（）。A.单一的合同责任B.减少设计变更C.设计是最优方案D.缩短建设周期

30、施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存，存货人未按合同约定向保管人支付仓储费时，保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费的货物。保管人行使的权利是（）。A.抵押权B.质权C.留置权D.用益物权

31、某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800万元、1870万元；乙，1850万元、1890万元；丙，1880万元、1820万元；丁，1990万元、1880万元，则中标候选人中排序第一的应为()A.甲B.乙C.丙D.丁

32、根据《标准施工合同》，竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求，经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，这种情况下竣工日为（）。A.承包人提交竣工验收申请报告之日B.整修和完善工作完成日C.承包人重新提交竣工验收报告的日期D.工程接收证书颁发日

33、在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在()退还。A.发出中标通知书后B.完成评标后C.提交履约担保后D.合同履行完毕后

34、下列组成合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时，解释顺序优先的是（）。A.技术标准和要求B.图纸C.投标函及投标函附录D.已标价的工程量清单

35、某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以（）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。A.监理单位B.分公司C.建设单位D.施工企业

36、在材料设备招标采购中投标保证金有效期应当（）。A.应当与投标有效期一致B.比投标有效期长14天或15天C.取决于投标文件的规定D.比投标有效期长7天

37、关于资格审查方法，下列不属于合格制特点的是（）。A.有利于招标人获得最优方案B.比较公平公正C.可能会出现投标人数过多的情况D.节约招标成本

38、以下有关施工企业职工意外伤害保险的说法，不正确的是（）。A.提前竣工的，保险责任自行终止B.工期延长的，保险责任自行延长至工程竣工C.工程停工期间，保险责任中止，保险人不承担保险责任D.工程停工后重新开工的，累计有效保险期间不得超过保险合同对保险期间的约定

39、发包人代表在授权范围内的行为由（）承担法律责任。A.发包人代表B.发包人C.勘察人D.勘察人的项目负责人

40、在运用综合评估法进行项目评标时，投标报价偏差率的计算公式为（）。A.（投标人报价-评标基准价）/评标基准价×100%B.（投标人报价-标底）/标底×100%C.（投标人报价-最高限价）/最高限价×100%D.（投标人报价-评标基准价）/投标人报价×100%

41、下列关于工程设备试运行组织责任的说法中，正确的是（）。A.发包人采购的设备，其试运行由承包人负责组织B.承包人采购的设备，其试运行由发包人负责组织C.均由发包人负责组织D.均由承包人负责组织

42、通用条款规定以投标截止日前第28天定义为()，作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。A.基准日期B.下达开工令C.合同签字日D.风险事件发生日

43、监理人在处理索赔时的行为正确的是（）。A.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料B.认为必要时，与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见C.应当单独确定索赔处理结果D.应当在收到索赔意向通知书后的42天内，将索赔处理结果答复承包人

44、发包人在（），向承包人返还质量保证金。A.申请竣工验收的同时B.竣工验收合格后C.保修期到期后D.缺陷责任期到期后

45、某施工项目监理人发出的开工通知注明的开工日期为2月1日。承包人因主要施工机械未到场，导致工程实际在2月5日开始动工。12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收申请报告，工程于12月20日竣工验收合格。则承包人的施工期为（）。A.自2月1日始，至12月5日止B.自2月1日始，至12月20日止C.自2月5日始，至12月5日止D.自2月5日始，至12月20日止

46、CM合同属于（）。A.管理合同B.管理承包合同C.成本补偿合同D.标价合同

47、FIDIC《施工合同条件》是以（）来划分不可抗力的后果责任。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.不可抗力事件发生的时点B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属D.承包商投标时能否合理预见

48、某工程设计图纸由发包人提供，承包人要求增加施工合同专用条款约定份数以外的图纸，则()A.由发包人复制，复制费用发包人承担B.由发包人复制，复制费用承包人承担C.由承包人复制，复制费用承包人承担D.由承包人复制，复制费用发包人承担

49、设计施工总承包合同中，监理人获得发包人同意后应提前（）向承包人发出开始工作通知。因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求。A.7天，90天B.7天，30天C.14天，90天D.14天，30天

50、潜在投标人数量较多的招标项目一般采用（）。A.资格终审B.资格预审C.资格后审D.资格现审

51、在调查表的编制过程中，以下说法不正确的是()。A.主体问题从形式上可分为开放式问题、封闭式问题和量表应答式问题B.对于问题的排列，一般将开放式问题放在调查表的最前面C.问题的数量和调查表的长度要适中，通常以20min内完成为宜

52、在设备采购招标中，如综合评价值相同的，将依照第一级评价因素（）的优先次序，根据其评价值高低进行排序。A.技术、价格、商务、服务B.技术、价格、商务、服务C.价格、技术、服务、商务D.价格、技术、商务、服务

53、《标准施工招标文件》规定，评标办法分为（）。A.经评审的最高投标价法和综合评估法B.经评审的最高投标价法和科学评估法C.经评审的最低投标价法和综合评估法D.经评审的最低投标价法和科学评估法

54、按照《招标投标法》的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件不包括（）A.具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员B.具有编制招标文件的能力C.具有组织评标的能力D.具有100万的注册资金

55、人体膳食调查报告的主体内容应包括（）。A.居民食物摄入状况B.居民能量和主要营养素摄入状况C.居民能量、蛋白质、脂肪的来源D.居民膳食结构状况与膳食指南的比较E.针对存在问题提出建议

56、关于建设工程设计合同履行的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.保证设计质量是发包人的责任B.保护双方知识产权是双方的共同责任C.外部协调工作应由承包人自行完成D.设计人不承担参加工程验收的责任

57、下列情形中，不属于施工中不利物质条件的是()。A.污染物B.不利于施工的气候条件C.非自然的物质障碍D.不可预见的自然物质条件

58、FIDIC系列合同，《施工合同条件》，不属于业主的主要责任和义务的是（）A.办理工程保险B.做好项目资金安排C.委托任命工程师代表业主进行合同管理D.提供业主方应提供的保障、物资

59、监理人审查承包人提交的竣工验收申请报告后，认为已具备竣工验收条件的，应在收到申请报告的()天内提请发包人进行工程验收。A.7B.15C.28D.14

60、根据《标准施工合同》，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是()。A.不利地质条件B.不利水文条件C.有毒作业环境D.不利气候条件

61、施工合同履行过程中，发现在有放射、毒害性环境中施工时，承包人准备采取的相应安全防护措施()A.需经工程师认可，费用由承包人承担B.需经工程师认可，费用由发包人承担C.不经工程师认可，费用由承包人承担D.不经工程师认可，费用由发包人承担

62、下列关于最低投标价法评审原则说法不正确的是（）。A.最低评标价法是以投标报价为基数，考量其他因素形成评审价格，对投标文件进行评价的一种评标方法B.根据详细评审标准规定的量化因素及量化标准进行价格折算，按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人C.经评审的投标价相等时，投标报价低的优先D.签署的合同中标价应采用评审价

63、对于技术复杂、专业性强的招标项目，从专家库中随机抽取的评标专家难以保证胜任评标工作的，可以由（）直接确定评标专家。A.招投标监督机构B.上级主管部门C.招标代理机构D.招标人

64、以下有关材料招标文件要求的说法，不正确的是（）。A.招标文件中的实质性要求和条件，不满足其中任何一项实质性要求和条件的投标将被拒绝B.非实质性要求和条件，应规定允许偏差的最大范围、最高项数，以及对这些偏差进行调整的方法C.主要材料或者供货合同的主要部分不得要求或者允许分包D.招标人不得允许中标人对非主体货物进行分包

65、某施工项目采用评标价法评标，评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是()A.甲投标人，合同价为7040万元B.甲投标人，合同价为7080万元C.乙投标人，合同价为7050万元D.乙投标人，合同价为7060万元

66、设计施工总承包合同模式下，总监理工程师应将被授权监理人员（）通知承包人。A.姓名及其授权范围B.职能分工及监理权限C.监理权限D.职能分工

67、下列合同法律关系客体中属于行为的是（）。A.货币B.工程设计C.勘察设计D.专利权

68、某施工合同约定设备由承包人负责采购，因设备制造原因试车达不到验收要求，则应由()。A.承包人承担相关费用，工期不予顺延B.承包人承担相关费用，工期相应顺延C.设备制造商承担相应费用，工期不予顺延D.设备制造商承担相应费用，工期相应顺延

69、某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中永久性工程的损失差额由（）补偿。A.保险公司B.发包人C.承包人D.发包人和承包人共同

70、工程总承包合同履行中，设计施工阶段承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，报送（）。A.分包人B.承包人C.监理人D.发包人

71、根据《标准施工合同》，监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的（）天内进行复核，监理人未在约定时间内复核，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。A.7B.14C.28D.56

72、勘察人应当根据勘察服务方案制订临时占地计划，报请发包人批准，不属于勘察人向行政管理部门报建申请的是（）。A.道路B.绿化C.市政设施D.本工程区域内的临时占地

73、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，发包人应向勘察人提供的文件资料是（）。A.施工测量放线成果B.岩土工程钻方案C.标志桩定位报告D.建筑总平面布置图

74、设计施工总承包合同模式下，以下说法不正确的是（）。A.设计文件应由发包人向有关政府部门报送审查B.政府有关部门提出审查意见，发包人必须修改“发包人要求”文件，使之内容与政府审查意见一致C.如审查指出，发包人原要求与法律法规相抵触，发包人应重新提出“发包人要求”文件D.发包人应在审查同意承包人设计文件后7在内，向政府有关部门报送设计文件

75、关于学龄前儿童膳食碳化合物的特点不正确的是（）。A.从以奶和奶制品为主到以谷类为主的过渡B.不易用过多的糖和甜食C.不应以含有复杂碳水化合物的谷物为主D.适量的膳食纤维

76、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行（）制度。A.发包人签证B.勘察人签证C.监理人签证D.监理人核查

77、关于要约撤销的说法，正确的是()A.撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人B.要约撤销的目的是让要约丧失法律效力C.要约人确定承诺期限的要约可以撤销D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人

78、(2017年真题)根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建议时，正确的处理程序是（）。A.承包人向监理人提出——监理人与发包人协商——监理人向承包人发出变更指示B.承包人向监理人提出——监理人向发包人报告——发包人与承包人协商合同变更C.承包人向发包人提出——发包人与监理人协商——监理人向承包人发出变更指示D.承包人向发包人提出——发包人通知监理人——监理人向承包人发出变更指示

79、中度活动相当于能量消耗为（）kcal/kg体重/min。A.0.06B.0.03C.0.02D.0.01

80、招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（）日。A.3B.5C.7D.10二、多选题

81、（2021年真题）根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，对勘察人正式提交的试验报告格式要求是（）。A.加盖试验室公章并由试验负责人签字确认B.加盖试验室公章并由项目负责人签字确认C.加盖CMA章并由项目负责人签字确认D.加盖CMA章并由试验负责人签字确认

82、关于标准施工合同给出的合同附件格式中，履约保函和预付款保函的说法，正确的是（）。A.工程预付款担保采用的形式是动产质押B.工程履约担保采用的形式是在建工程抵押C.预付款担保自预付款支付给承包人起生效D.履约担保自发承包签订合同之日起，至签发缺陷责任终止证书止

83、根据《施工合同标准文本》的规定，因承包人违约而解除合同，发包人的行为错误的是（）。A.发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工B.发包人有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施C.发包人扣留使用承包人在现场的材料设备，则发包人不能再享有索赔的权利D.发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人

84、根据《标准施工合同》，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是（）。A.应事先征得发包人同意，并通知监理人B.应事先征得监理人同意，并通知发包人C.直接与保险人协商一致后，通知发包人D.直接与保险人协商一致后，通过监理人

85、施工合同履行过程中，某工程部位的施工具备隐蔽条件，经工程师中间验收后继续施工，监理人又发出重新剥露该部位检查的通知，承包人执行了指示，重新检验结果表明，施工质量存在缺陷，承包人修复后再次隐蔽。监理人对该事件的处理方式应为（）。A.补偿费用，不顺延合同工期B.顺延合同工期，不补偿费用C.费用和工期损失均给予补偿D.费用和工期损失均不补偿

86、（2021年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，因设计人未能按合同计划提供图纸，导致施工承包人不能按监理人批准的进度计划施工而造成损失的，该损失最终应由（）承担。A.发包人B.施工承包人C.设计人D.监理人

87、工程勘察设计开标，投标人对开标有异议的，应当在（）提出，招标人应当场作出答复，并制作记录。A.提交投标保证金B.提交招标文件C.开标现场D.提交投标文件

88、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。由于监理人的错误指示与协调能力不足，选成甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是（）。A.自行负责B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延C.不予补偿，但应合理顺延合同工期D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延

89、设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是（）。A.发包人提供的材料、设备不符合要求B.发包人原因指示的暂停施工C.发包人要求提前交货D.隐蔽工程的重新检验证明质量合格

90、依据FIDIC《施工合同条件》，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金()A.在颁发接收证书时全部返还B.在颁发履约证书时全部返还C.在颁发接收证书和履约证书时各返还一半D.不再返还

91、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中约定由（）投保为宜。A.发包人B.其中一个承包人C.多个承包人分别D.组成联合体

92、标准施工合同中涉及应给承包人补偿的条款中，发生下列情况时，只能获得费用补偿的是（）。A.不可抗力不能按期竣工B.异常恶劣的气候条件C.不可抗力停工期间的照管和后续清理D.提供图纸延误

93、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款（）。A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效C.经乙签字的全部有效D.需委托造价管理部门确定

94、为了保证工程项目的建设质量达到预期的投资目的，实施过程必须遵循项目建设的内在规律，即坚持（）的程序。A.先勘察、后设计、再施工B.先设计、后勘察、再施工C.先设计、边勘察边施工D.勘察、设计与施工同步进行

95、某施工合同履行中，监理人与承包人按合同约定共同进行工程的检验，如监理人收到承包人共同检验的通知后，既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，则下列说法正确的是（）。A.承包人可以单独进行检验B.承包人单独进行的检验视为监理人不在场情况下进行C.监理人对承包人单独进行的检验结果可以拒绝确认D.监理人对承包人单独进行的检验结果有疑问不得要求重新检验

96、勘察人应当根据勘察服务方案制订临时占地计划，报请发包人批准，不属于勘察人向行政管理部门报建申请的是（）。A.道路B.绿化C.市政设施D.本工程区域内的临时占地

97、下列选项中关于抵押的说法，正确的是()。A.抵押的财产不转移占有B.抵押的财产应当为抵押人所有C.土地所有权可以作为抵押物D.抵押合同应自登记之日起生效

98、如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。A.施工单位B.监理单位C.材料供应商D.项目经理

99、美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于风险型管理承包合同（CM）的说法，正确的是（）。A.承包商不与分包商订立分包合同B.不允许承包商将全部施工任务进行分包C.采用成本加酬金的计价方式D.采用单价合同的计价方式

100、根据《标准施工招标文件》，标准施工招标文件的组成包括（）。A.招标公告或投标邀请书B.申请人须知C.已标价的工程量清单D.发包人要求

参考答案与解析

1、答案：D本题解析：预付款担保是指承包人与发包人签订合同后，承包人正确、合理使用发包人支付的预付款的担保。建设工程合同签订以后，发包人给承包人一定比例的预付款，但需由承包人的开户银行向发包人出具预付款担保，金额应当与预付款金额相同。

2、答案：D本题解析：知识点:接受投标书阶段的工作。评标委员会不接受投标人的主动澄清与修改。教材P39～49。

3、答案：B本题解析：调解，是指合同当事人对合同所约定的权利、义务发生争议，不能达成和解协议时，在经济合同管理机关或有关机关、团体等的主持下，通，过对当事人进行说服教育，促使双方互相作出适当的让步，平息争端，自愿达成协议，以求解决经济合同纠纷的方法。

4、答案：D本题解析：2021教材P87知识点：设计合同价款的确定。选项A，可以采用定金或预付款；选项B，不可抗力或非勘察人原因，定金不予退还；选项C，勘察和设计都没有质量保证金。

5、答案：C本题解析：（三）合同附件格式标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，包括①合同协议书、②履约担保和③预付款担保三个文件。1.合同协议书除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，订立合同时需要明确填写的内容包括：①发包人和承包人的名称②施工的工程或标段③签约合同价④合同工期⑤质量标准⑥项目经理人选

6、答案：C本题解析：禁止分包主体、关键性工作（不论发包方是否同意）。禁止未经发包方书面同意分包非主体、非关键性的工作（发包方同意后才可分包）。分包人就分包项目与中标人向招标人承担连带责任。

7、答案：C本题解析：考点:招标准备阶段的工作。实行公开招标的，应在国家或地方指定的报刊、信息网或其他媒介，同时在中国工程建设和建筑业信息网上发布招标公告，邀请招标向三个以上符合资质条件的投标人发投标邀请书。参见教材P25。

8、答案：C本题解析：合同公证与鉴证的相同点包括：①除另有规定外，都实行自愿申请原则；②合同鉴证与公证的内容和范围相同；③合同鉴证与公证的目的都是为了证明合同的合法性与真实性。

9、答案：D本题解析：本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。选项D错误，监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任。参见教材P77。

10、答案：B本题解析：2020/2021版教材P123-126本题考核的是承包人文件。设计施工总承包合同订立时，承包人文件中最主要的是设计文件，需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间。

11、答案：C本题解析：知识点:材料采购支付进度款的时间。买方在收到卖方提交的下列单据并经审核无误后28日内，应向卖方支付进度款。教材P143。

12、答案：A本题解析：考核工程施工招标程序。招标公告适用于进行资格预审的公开招标。参见教材P41

13、答案：D本题解析：2020/2021版教材P108-110标准施工合同通用条款规定的变更范围包括:(1)取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施;(2)改变合同中任何一项工作的质量或其他特性;(3)改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸;(4)改变合同中任何一项工作的施工时间或改变己批准的施工工艺或顺序;(5)为完成工程需要追加的额外工作。

14、答案：A本题解析：本题考查重点是“设备采购合同的主要内容”。《机电产品采购国际竞争性招标文件》中关于合同的内容包括：第一册中的合同通用条款和合同格式；第二册中的合同专用条款。因此，本题的正确答案为A。

15、答案：D本题解析：考核准资格预审文件的组成。合格制比较公平公正，有利于招标人获得最优方案；但可能会出现人数多，增加招标成本。参见教材P52

16、答案：C本题解析：本题考查的是争端裁决委员会。签订合同时，建设单位与承包商通过协商组成裁决委员会。裁决委员会可选定1名或3名成员，一般由3名成员组成，合同每一方应提名1位成员，由对方批准。双方应与这两名成员共同商定第三位成员，第三人作为主席。（本知识点新教材已经删除）

17、答案：D本题解析：施工设备不能保证工程质量，这是承包人的责任，则工期不予顺延，费用由承包人承担。

18、答案：D本题解析：知识点:接受投标书阶段的工作。招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人，保证招标的公开和公平，但不应涉及问题的来源。教材P43。

19、答案：A本题解析：评标委员会成员名单一般应于开标前确定，在中标结果确定前应当保密。技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

20、答案：D本题解析：2020/2021版教材P102-104本题考查的是施工质量管理。承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

21、答案：A本题解析：本题考查重点是“英国NEC合同文本”。核心条款是施工合同的基础和框架，规定的工作程序和责任适用于施工承包、设计施工总承包和交钥匙工程承包的各类施工合同。因此，本题的正确答案为A。

22、答案：A本题解析：2020/2021版教材P90由干简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工，是对标准施工合同简化的文本，通常由发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施工义务，因此合同条款较少。

23、答案：D本题解析：本题考查的是解决合同争议的方法。施工合同争议的解决方式有4种，即和解、调解、仲裁和诉讼。其中，和解和调解的结果没有强制执行的法律效力，要靠当事人的自觉履行。（本知识点新教材已经删除）

24、答案：C本题解析：

25、答案：D本题解析：本题考查的是招标采购阶段的管理任务和方法。国家发展和改革委员会等九部委联合印发的《标准勘察招标文件》《标准设计招标文件》《标准施工招标文件》《标准材料采购招标文件》《标准设备采购招标文件》，以及《简明标准施工招标文件》《标准设计施工总承包招标文件》等。参见教材P2。

26、答案：D本题解析：2021教材P85知识点：设计合同中发包人代表和项目负责人。设计人的项目经理的指派时间没有统一规定。

27、答案：A本题解析：知识点:由于第三人原因造成违约责任的承担。一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。教材P88。

28、答案：B本题解析：本题考查的是索赔管理。异常恶劣的气候条件只能索赔费用和工期，不能索赔利润。

29、答案：C本题解析：本题考查的是设计施工总承包合同方式的优点。与发包人将工程项目建设的全部任务采用平行发包或陆续发包的方式比较，项目建设设计施工总承包方式对发包人而言，在实施项目的管理有较为突出的优点。（1）单一的合同责任；（2）固定工期、固定费用；（3）可以缩短建设周期；（4）减少设计变更；（5）减少承包人的索赔。缺点包括：（1）设计不一定是最优方案；（2）减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。

30、答案：C本题解析：留置是指债务人不履行到期债务时，债权人对已经合法占有的债务人的动产，可以留置不返还占有，并有权就该动产折价或以拍卖、变卖所得的价款优先受偿。债权人留置的动产，应当与债权属于同一法律关系，但企业之间留置的除外，同时，法律规定或者当事人约定不得留置的动产，不得留置。比如，在承揽合同中，定作方逾期不领取其定作物的，承揽方有权将该定作物折价、拍卖、变卖，并从中优先受偿。

31、答案：C本题解析：按评标价从低到高的顺序选择中候选人，不考虑报价的高低。

32、答案：A本题解析：知识点:竣工验收管理。要区别竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求这种情况，和第一次验收不合格第二次验收合格这两种情况。经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，竣工日仍为承包人提交竣工验收申请报告的日期。教材P116。

33、答案：C本题解析：中标的在提交履约担保后退还，未中标的可马上退还。

34、答案：C本题解析：本题考核的是合同组成文件的优先解释顺序。《标准施工合同》的通用条款中规定，合同的组成文件包括：(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录；(4)专用合同条款；(5)通用合同条款；(6)技术标准和要求；(7)图纸；(8)已标价的工程量清单；(9)其他合同文件——经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。组成合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时，如果专用条款没有另行的约定，以上合同文件序号为优先解释的顺序。

35、答案：D本题解析：知识点:合同法律关系。法人的分支机构虽然可以作为合同的主体，但不具备法人资格，不能独立的承担义务，法律上的权利义务必须由法人承担。教材P7。

36、答案：A本题解析：2021教材P67知识点：材料采购招标文件的编制。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

37、答案：D本题解析：本题考查的是准资格预审文件的组成。合格制比较公平公正，有利于招标人获得最优方案；但可能会出现人数多，增加招标成本。参见教材P52。

38、答案：B本题解析：2021教材P22知识点：工程建设涉及的主要险种。选项B，工期延长的，需书面通知保险人并办理保险期间顺延手续。

39、答案：B本题解析：知识点:发包人代表。发包人应在合同签订后14天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。教材P78。

40、答案：A本题解析：本题考查的是综合评估法。投标报价偏差率的计算公式为：（投标人报价-评标基准价）/评标基准价×100%。参见教材P58。

41、答案：D本题解析：承包人应负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

42、答案：A本题解析：2020/2021版教材P93-95本题考查的是订立合同时需要明确的内容。通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天。规定基准日期的作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。

43、答案：A本题解析：（1）承包人提出索赔要求第一，承包人根据合同认为有权得到追加付款和（或）延长工期时，应在引起索赔事件发生后的28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。第二，承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交正式的索赔通知书，详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。第三，对于具有持续影响的索赔事件，承包人应按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数。在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。（2）监理人处理索赔第一，监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。第二，监理人应首先争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见，如果分歧较大，再单独确定追加的付款和（或）延长的工期。第三，监理人应在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。（3）发包人完成赔付第一，承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。第二，承包人不接受索赔处理结果的，按合同争议解决。

44、答案：D本题解析：知识点:工程款支付管理。暂估价和暂列金额均属于签约合同价范围内的金额。监理人在缺陷责任期满颁发缺陷责任终止证书后，承包人向发包人申请到期应返还质量保证金，发包人应在14天内核实情况并返还。教材P105。

45、答案：A本题解析：因承包人原因导致开工时间推迟的，则仍以开工通知载明的时间为开工日期。竣工验收合格，以提交竣工验收申请报告日为竣工日期。

46、答案：B本题解析：本题考查重点是“CM合同模式”。与传统总分包模式下施工总承包商对分包合同的管理不同，CM合同属于管理承包合同。因此，本题的正确答案为B。

47、答案：D本题解析：本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。FIDIC《施工合同条件》是以承包商投标时能否合理预见来划分风险责任的归属，即由于承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用，因此对不可抗力的损害后果不承担责任。由于雇主与承包商在订立合同时均不可能预见此类自然灾害和社会性突发事件的发生，且在工程施工过程中既不能避免其发生也不能克服，因此雇主承担风险责任，延误的工期相应顺延，承包商受到损害的费用由雇主给予支付。

48、答案：B本题解析：承包人要求增加图纸套数时，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。施上图纸经过工程师审核签认后，在合同约定的日期前发放给承包人，以保证承包人及时编制施工进度计划和组织施工。施工图纸可以一次提供，也可以各单位工程开始施工前分阶段提供，只要符合专用条款的约定，不影响承包人按时开工即可。发包人应免费按专用条款约定的份数供应承包人图纸。发放承包人的图纸中，应在施工现场保留一套完整图纸供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

49、答案：A本题解析：知识点:开始工作。监理人获得发包人同意后应提前7天向承包人发出开始工作通知；因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。教材P127。

50、答案：B本题解析：本题考查的是标准资格预审文件的组成。一般情况下，资格预审比较适合于具有单件性特点，且技术难度较大或投标文件编制费用较高，或潜在投标人数量较多的招标项目。参见教材P50。

51、D.答案的穷尽性是指答案要包括所有可能的情况答案：B本题解析：一般将开放式问题放在调查表的最后面。

52、答案：C本题解析：知识点:设备采购招标中的综合评估法的因素。综合评价值相同的，将依照第一级评价因素价格、技术、商务、服务的优先次序，根据其评价值高低进行排序。教材P74。

53、答案：C本题解析：评标办法分为经评审的最低投标价法和综合评估法。

54、答案：D本题解析：招标人如具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标的能力的，可自行组织招标。

55、答案：A、B、C、D本题解析：膳食调查报告主体内容包括：居民食物摄入状况，居民能量和主要营养素摄入状况，居民膳食能量、蛋白质、脂肪的来源，居民膳食结构状况与膳食指南的比较，通常采用统计分析软件进行人群数据的录入、整理与分析。

56、答案：B本题解析：本题考查的是设计合同履行管理。选项A，保证设计质量是设计人的责任；选项C，外部协调工作是发包人的责任；选项D，为了保证建设工程的质量，设计人应按合同约定参加工程验收工作。

57、答案：B本题解析：2020/2021版教材P108-110本题考查的是变更管理。不利物质条件属于发包人应承担的风险，指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

58、答案：A本题解析：2020/2021版教材P152-153业主的主要责任和义务：委托任命工程师代表业主进行合同管理;承担大部分或全部设计工作并及时向承包商提供设计图纸;给予承包商现场占有权;向承包商及时提供信息、指示、同意、批准及发出通知;避免可能干扰或阻碍工程进展的行为;提供业主方应提供的保障、物资;在必要时指定专业分包商和供应商;做好项目资金安排;在承包商完成相应工作时按时支付工程款;协助承包商申办工程所在国法律要求的相关许可等。

59、答案：C本题解析：监理人审查后认为已具备竣工验收条件，应在收到竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行工程验收。

60、答案：D本题解析：不利物质条件属于发包人应承担的风险，指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

61、答案：B本题解析：安全防护：实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工，及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天内以书面形式通知工程师，并提出相应的防护措施。经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。

62、答案：D本题解析：合同价应采用投标报价。

63、答案：D本题解析：2021教材P43本题考查的是工程施工招标程序。评标委员会的专家成员应当从依法组建的专家库，采取随机抽取或者直接确定的方式确定评标专家。一般项目，可以采取随机抽取的方式，技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任的，可以由招标人直接确定。

64、答案：D本题解析：知识点:材料招标文件中招标人要求的规定。招标人允许中标人对非主体货物进行分包。教材P66。

65、答案：B本题解析：评标价法是指评审过程中以该标书的报价为基础，将报价之外需要评定的要素按预先规定的折算办法换算为货币价值，根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上增加或扣减一定金额，最终构成评标价格。因此“评标价”既不是投标价也不是中标价，只是用价格指标作为评审标书优劣的衡量方法，评标价最低的投标书为最优。本题甲投标人的评标价最低，排序为第一，而定标签订合同时，仍以报价作为中标的合同价，因此合同价为7080万元。

66、答案：A本题解析：总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。

67、答案：C本题解析：合同法律关系客体，是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果

68、答案：A本题解析：由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除或重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。

69、答案：B本题解析：本题考查的是明确保险责任。标准施工合同要求在专用条款具体约定保险金不足以赔偿损失时，承包人和发包人应承担的责任。如永久工程损失的差额由发包人补偿，临时工程、施工设备等损失由承包人负责。

70、答案：C本题解析：本题考查的是承包人提交实施项目的计划。承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人提交文件、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。因此，本题的正确答案为C。

71、答案：A本题解析：本题考查的是工程款支付管理。监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。参见教材P106。

72、答案：D本题解析：考核建设工程勘察合同履行管理。勘察人应当根据勘察服务方案制订临时占地计划，报请发包人批准。位于本工程区域内的临时占地，由发包人协调提供。位于道路、绿化或者其他市政设施内的临时占地，由勘察人向行政管理部门报建申请，按照要求制定占地施工方案，并据此实施。参见教材P80。

73、答案：D本题解析：2021教材P77本题考查的是建设工程勘察合同的内容和合同当事人。发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责，通常包括：（1）本工程的批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）；（2）工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图；（3）勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料；（4）勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电信电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图；（5）其他必要相关资料。

74、答案：B本题解析：2021教材P128知识点：设计管理。政府有关部门提出审查意见，不需要修改“发包人要求”文件，只需完善设计，承包人按审查意见修改设计文件。

75、答案：C本题解析：应以含有复杂碳水化合物的谷物为主。

76、答案：A本题解析：2021教材P81本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。勘察费用实行发包人签证制度，即勘察人完成勘察项目后通知发包人进行验收，通过验收后由发包人代表对实施的勘察项目、数量、质量和实施时间签字确认，以此作为计算勘察费用的依据之一。

77、答案：B本题解析：要约撤销，是要约在发生法律效力之后，要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思表示；要约可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人；要约人确定承诺期限的要约不得撤销。

78、答案：