2026年全国监理工程师之土木建筑目标控制考试重点试卷附答案

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年监理工程师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、在进行石油沥青油毡防水屋面的施工过程中，下列对基层及找平层的要求不正确的是()。A.基层必须牢固无松动现象，表面平整B.基层与突出屋面结构的连接处，以及基层的转角处，均应做成半径为200～300mm的圆弧或钝角C.找平层设宽度为20mm的分格缝，其纵横向间距不宜大于6mD.找平层的含水率应小于9％

2、工程网络计划中某工作的实际进度偏差小于总时差，则该工作实际进度造成的后果是（）。A.对后续工作无影响，对工期有影响B.影响后续工作的最早开始时间，对工期有影响C.对后续工作无影响，对工期无影响D.对后续工作不一定有影响，对工期无影响

3、可作为建设工程施工进度控制目标确定依据的是（）。A.各专业施工进度控制时间分界点B.工程施工承发包模式及其合同结构C.施工进度计划的工作分解结构D.工期定额、类似工程项目的实际进度

4、下列关于环境保护的说法中，错误的选项有A.环境保护法规定，每年5月6日为环境日B.对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人，应由人民政府给予奖金C.企业事业单位违反法律法规规定排放污染物，造成污染的，法定主体可以查封、扣押造成污染物排放的设备D.因环境污染受到损害的单位和个人，可以直接向人民法院提起民事诉讼

5、下列造成质量波动的原因中，属于偶然性原因的是（）。A.现场温湿度的微小变化B.机械设备过度磨损C.材料质量规格显著差异D.工人未遵守操作规程

6、定额单价法编制施工图预算的过程包括：①计算工程量；②套单价（计算定额基价）；③按费用定额取费，并汇总造价；④工料分析；⑤准备资料，熟悉施工图纸。正确的排列顺序是（）。A.④⑤②①③B.④⑤①②③C.⑤②①③④D.⑤①②④③

7、一般情况下，有防尘和防静电要求的专业用房的建筑地面工程最好是采用：()A.活动地板面层B.塑料板面层C.大理石面层D.花岗石面层

8、构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎，其表述错误的是（）。A.每个马牙槎的高度不应超过300mmB.马牙槎凹凸尺寸不宜小于60mmC.马牙槎先进后退D.马牙槎应对称砌筑

9、监理工程师审查勘察单位提交的勘察成果报告后，应向建设单位提交勘察成果评估报告，不包括（）。A.勘察工作概况B.勘察报告编制深度C.与勘察方案的符合情况D.勘察任务书的完成情况

10、在设计概算文件的编制形式中，二级概算编制的组成，不应包括（）。A.编制说明B.总概算表C.综合概算表D.单位工程概算表

11、在做地基土承载力试验时试验基坑宽度不应小于承压板宽度或直径的（）倍。A.3B.2C.4D.5

12、关于BIM的价值及作用，下列说法错误的是()。A.用于工程设计B.实现集成项目交付IPOC.实现三维设计D.以上说法都不对

13、建设项目的经济评价一种是财务评价，另一种是：()A.静态评价B.国民经济评价C.动态评价D.经济效益评价

14、建设工程项目投资是指进行某项工程建设花费的全部费用。非生产性建设工程项目总投资包括（）。A.建设投资B.无形资产C.有形资产D.铺底流动资金

15、建筑工程主体结构质量验收应由（）组织。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.设计单位项目负责人D.施工单位项目负责人

16、初步设计阶段投资控制的目标是()。A.施工图预算B.修正总概算C.设计总概算D.投资估算

17、地面工程的结合层采用以下哪种材料时施工环境最低温度不应低于5℃？()A.水泥拌和料B.砂料C.石料D.有机胶粘剂

18、某公司存入银行150万元，年利率为5%，预计存5年，单利计息和复利计息两种方式计息情况下，存款到期利息的差额为（）万元。A.154.83B.153.94C.3.98D.3.94

19、在检验批量为N的一批产品中，随机抽取n1件产品进行检验。发现n1中的不合格数为d1，则（）。A.d1≤C1，判定该批产品合格B.d1≤C1，判定该批产品不合格C.C1＜d1≤C2，判定该批产品不合格D.d1＞C2，判定该批产品合格

20、基础不均匀沉降可采取的检测方法是（）。A.激光测距仪B.水准仪C.拉线D.经纬仪

21、网络计划的费用优化压缩被压缩对象到（）为止。A.直接费用率或组合大于工程间接费用率B.直接费用率或组合小于工程间接费用率C.直接费用率或组合等于工程间接费用率D.直接费用率或组合最小

22、根据工程质量事故造成的人员伤亡或直接经济损失，（）不属于特别重大质量事故的条件。A.造成30人以上死亡B.造成100人以上的重伤C.造成5000万元以上的直接经济损失D.造成1亿元以上的直接经济损失

23、建设工程流水施工中普遍采用的方式是（）。A.一般的成倍节拍流水施工B.非节奏流水施工C.加快的成倍节拍流水施工D.固定节拍流水施工

24、关于辩护人在刑事诉讼中享有的权利和承担的义务，下列哪些说法是错误的？A.自审查起诉之日起，辩护人可以阅卷、摘抄、复制本案的案卷材料，但涉及国家秘密的材料除外B.辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人、被告人时，可以了解案件有关情况，不被监听，但办案机关可以派员在场C.辩护人经证人或者其他有关单位和个人同意，可以向他们收集与本案有关的材料D.在庭前会议中，辩护律师应将被告人无罪、罪轻的证据材料告知检察院

25、组织建设工程流水施工时，相邻两个施工过程相继开始施工的最小间隔时间称为（）。A.流水节拍B.时间间隔C.间歇时间D.流水步距

26、下列双代号网络图中，存在的绘图错误有（）。A.存在多个终点节点B.箭线交叉的方式错误C.存在相同节点编号的工作D.存在没有箭尾节点的箭线

27、采用排列图法划分质量影响因素时，累计频率达到75%对应的影响因素是（）。A.主要因素B.次要因素C.一般因素D.基本因素

28、下列选项中，不属于质量管理体系的范围界定应包含内容的是（）。A.主要过程B.调整方案C.地点范围D.相关方要求

29、在组织建组设织工及程计流划水安施排工需时要，而根将据计施划工任务划分成的子项称为（）。A.流水节拍B.施工段C.工作面D.施工过程

30、（）是建筑工程质量验收划分中的最小验收单位。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.检验批

31、由总包单位或安装单位采购的设备，其采购方案须事前提交给项目的()，经其审查同意后方可实施。A.监理工程师B.设备总工程师C.总工程师D.设备安装工程师

32、某化工项目，设计的年产量为10万吨，预计单位产品售价为500元/吨（已扣除销售税金及附加、增值税），正常生产年份单位产品变动成本为300元/吨，年产量盈亏平衡点为5万吨。若单位产品变动成本上升为340元/吨，其他数值保持不变，则产量盈亏平衡点的生产能力利用率为()A.29.41%B.33.33%C.50.00%D.62.50%

33、根据《建设工程监理规范》GB/T50319—2013,下列施工控制测量成果及保护措施中，项目监理机构复核的内容不包括()。A.施工单位测量人员的资格证书B.施工平面控制网的测量成果C.测量设备的养护记录D.控制桩的保护措施

34、建设单位应在收到施工图设计文件后（）内组织并主持召开工程施工图设计交底会。A.1个月B.2个月C.3个月D.4个月

35、下列质量数据的特征值中，可用于描述质量特性数据离散程度的是（）。A.均值B.中位数C.算数平均数D.变异系数

36、在单位工程质量验收中，经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后的工程质量评估报告应提交给（）。A.施工单位B.建设单位C.质量监督机构D.设计单位

37、下列可能导致工程出现质量问题的情况中，属于施工管理不到位的有（）。A.选用了不恰当的标准图集B.采用不正确的结构方案，荷载取值过小C.挡土墙未按图设滤水层、排水孔D.悬挑结构未进行抗倾覆验算

38、在混凝土灌注桩施工过程要求每桩测定混凝土坍落度2次，每30～50cm测定一次灌注高度，这是针对可能发生的()质量问题而采取的预控措施。A.混凝土强度不足B.斜孔、断桩C.钢筋笼上浮D.缩颈、堵管

39、实施监理的某工程项目，在施工过程中发生质量缺陷，监理工程师发出《监理通知单》以后，下一步要做的工作是（）。A.进行原因分析B.要求有关单位提交质量问题调查报告C.及时向建设单位和监理公司汇报D.施工单位进行质量缺陷调查

40、某分项工程的清单工程量为1500m3，因变更实际完成工程量为1200m3；该项目的招标控制价的综合单价为400元/m3，投标报价的综合单价为390元/m3，投标报价浮动率为5%，则其结算工程款应当为（）元。A.468000B.504000C.600000D.630000

41、某投资方案的建设期为1年，第一年年初投资8000万元，运营期为4年，运营期每年年末净收益为3000万元，净残值为零。若基准率为10%，则该投资方案的净现值和静态投资回收期分别为（）。A.1510万元和3.67年B.1510万元和2.67年C.645万元和2.67年D.645万元和3.67年

42、某进口设备，装运港船上交货价（FOB）为50万美元，到岸价（CIF）为51万美元，关税税率为10%，增值税税率为13%，美元的银行外汇牌价为：1美元=6.72元人民币，则该进口设备的增值税为人民币（）。A.43.680B.44.554C.48.048D.49.009

43、某工程在施工过程中，因不可抗力造成损失，承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，并附有相关证明材料，要求补偿的经济损失如下：（1）在建工程损失30万元；（2）承包人的施工机械设备损坏损失5万元；（3）承包人受伤人员医药费和补偿金4.5万元；（4）工程清理修复费用2万元。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，项目监理机构应批准的补偿金额为（）万元。A.32.0B.36.5C.37.0D.41.5

44、质量管理体系认可的对象是从事特定任务的团体或个人，不可以是（）。A.认证机构B.认证人员C.培训机构D.培训人员

45、在质量缺陷成因的分析过程中，（）具有关键性作用，是一系列独立原因集合起来形成的爆发点。A.初始点B.终止点C.控制点D.分析点

46、（）对施工单位报送的分包单位资格报审表及有关资料资料进行审核，在报审表上签署书面意见前需征求（）意见。A.总监理工程师，建设单位B.专业监理工程师，总监理工程师C.专业监理工程师，建设单位D.专业监理工程师，施工总承包单位

47、当网络计划的计算工期大于要求工期时，为满足工期要求，可采用的调整方法是压缩()的工作的持续时间。A.持续时间最长B.自由时差为零C.总时差为零D.时间间隔最小

48、施工单位提出的工程变更，在不改变原设计文件原则的前提下，提出的对设计图纸和技术文件的某些技术上的修改要求，经各方同意签字后，由（）组织实施。A.原图审机构审查后B.原设计单位修改后C.专业监理工程师D.总监理工程师

49、在工程项目开工前，项目监理机构应审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见，并应由总监理工程师审核后报（）。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.勘察单位

50、根据《工程质量安全手册（试行）》，关于混凝土分项工程施工的说法，正确的是（）。A.泵送混凝土的坍落度小于14cm时，可以少量加水B.楼板后浇带的模板支撑体系应按规定单独设置C.混凝土应在终凝时间内浇筑完毕D.混凝土振捣棒每次插入振动的时间不少于15s

51、下列选项中，不属于质量管理体系的范围界定应包含内容的是（）。A.主要过程B.调整方案C.地点范围D.相关方要求

52、审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工属于监理工程师实施进度控制的（）。A.经济措施B.组织措施C.合同措施D.技术措施

53、工程质量问题出现后，为防止其进一步恶化而发生质量事故，一定要注意质量问题的()。A.严重性B.随机性C.可变性D.多发性

54、在正常使用条件下，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，最低保修期限为（）。A.1年B.2年C.3年D.4年

55、总进度目标的论证步骤主要包括：（1）项目的工作编码；（2）编制总进度计划；（3）进度计划系统的结构分析；（4）调查研究和收集资料；（5）编制各层进度计划；（6）项目结构分析。正确的顺序是（）。A.4-6-3-1-5-2B.4-3-6-1-5-2C.4-6-3-1-2-5D.4-3-6-1-2-5

56、下列费用中，属于规费的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.环境保护费B.文明施工费C.工程排污费D.安全施工费

57、某混凝土结构工程，合同计划价为1000万元。5月底拟完成合同计划价的80%，实际完成合同计划价的70%，5月底实际结算工程款750万元，则5月底的投资偏差和进度偏差分别为()A.超支100万元、超前50万元B.超支50万元、拖后100万元C.节约50万元、拖后100万元D.节约100万元、超前50万元

58、正常情况下，混凝土强度检测数据服从（）分布。A.三角形B.梯形C.正态D.随机

59、根据《建设工程工程量清单计价规范》，编制招标控制价时，总承包服务费应按照（）计算。A.省级或行业建设主管部门规定或参考相关规范B.国家统一规定或参考相关规范C.工程所在地同类项目总承包服务费平均水平D.招标控制价编制单位咨询潜在投标人的报价

60、29、工程质量事故处理的依据中，施工单位抽样或试验报告属于（）。A.施工方案.施工计划B.施工记录.施工日志C.建筑材料的质量证明资料D.现场制备材料的质量证明资料

61、（2018年真题）某工程在施工过程中，因不可抗力造成损失，承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，并附有相关证明材料，要求补偿的经济损失如下：（1）在建工程损失30万元；（2）承包人的施工机械设备损坏损失5万元；（3）承包人受伤人员医药费和补偿金4.5万元；（4）工程清理修复费用2万元。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，项目监理机构应批准的补偿金额为（）万元。A.32.0B.36.5C.37.0D.41.5

62、根据《建设工程监理规范》。项目监理机构应将已审核签认的施工组织设计报送（）。A.工程质量监督机构B.建设单位C.监理单位D.施工单位

63、组织建设工程流水施工时，相邻两个施工过程相继开始施工的最小间隔时间称为（）。A.流水节拍B.时间间隔C.间歇时间D.流水步距

64、编制初步施工总进度计划时，应尽量安排以（）的单位工程为主导的全工地性流水作业。A.工程技术复杂、工期长B.工程量大、工程技术相对简单C.工程造价大、工期长D.工程量大、工期长

65、某办公楼建筑工程造价为2500万元，安装工程造价为1500万元，装饰装修工程造价为1300万元，其中定额人工费占分部分项工程造价的15％。措施费以分部分项工程费为计费基础，其中文明施工费费率为．5％，其他措施费费率合计1％。其他项目费合计1000万元，规费费率为8％，增值税率为9％，则该办公楼的招标控制价为（）万元。A.6443.10B.6496.10C.6717.62D.7080.75

66、在单位工程质量验收中，经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后的工程质量评估报告应提交给（）。A.施工单位B.建设单位C.质量监督机构D.设计单位

67、根据《建筑施工质量验收统一标准》，涉及安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求，应由（）组织专家论证。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位

68、选择合适的承包单位是工程质量管理的重要环节，工程承发包管理属于（）的管理职能。A.建设单位B.工程监理单位C.政府D.施工单位

69、（2017年真题）某工程组织非节奏流水施工，两个施工过程在4个施工段上的流水节拍分别为5、8、4、4天和7、2、5、3天，则该工程的流水施工工期是（）天。A.16B.21C.25D.28

70、现浇混凝土板厚度检测常用（）。A.非破损的雷达法B.电磁感应法C.凿开混凝土D.超声波对测法

71、某施工机械预算价格为150万元，折旧年限为8年，年平均工作250个台班，残值率为4％，则该机械台班折旧费为()元。A.822.90B.700C.600D.720

72、某工程，设备与工（器）具购置费为600万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为100万元，基本预备费率为10%，该工程项目的基本预备费应为（）万元。A.100B.160C.170D.200

73、监理工程师有必要编制施工总进度计划的情况有（）。A.大型建设工程实行施工总承包B.大型建设工程，且采取分期分批发包又没有一个负责全部工程的总承包单位C.建设工程存在分包D.各单位工程已有单位工程施工进度计划

74、绘出直方图后，若出现折齿型时，很可能是由（）造成的。A.分组数据不当B.原材料发生变化C.数据收集不正常D.临时他人顶班作业

75、甲（17周岁，辍学在家）与乙（16周岁，辍学在家）在网吧上网时因琐事与丙（16周岁，高中学生）发生争吵，并殴打丙致其轻伤。检察院审查后，综合案件情况，拟对甲作出附条件不起诉决定，对乙作出不起诉决定。关于对甲的考验期，下列选项正确的是：A.考验期的起算时间为人民检察院作出附条件不起诉的决定之日B.考验期内的考察机关为公安机关，且考验期计入检察院审查起诉的期限C.可根据甲在考验期间的表现，在法定范围内适当缩短或延长D.考验期届满，办案人员应当制作附条件不起诉考察意见书，提出起诉或者不起诉的意见，经部门负责人审核，报请检察委员会决定。如甲违反规定被撤销附条件不起诉决定而提起公诉，已经过的考验期可折抵刑期

76、（2022年真题）下列流水施工参数中，用来表达流水施工在时间安排上所处状态的参数是（）。A.流水强度和流水段数B.流水段数和流水步距C.流水步距和流水节拍D.流水节拍和流水强度

77、根据ISO质量管理体系标准，工程质量单位应以（）为框架，制定具体的质量目标。A.质量计划B.质量方针C.质量策划D.质量要求

78、下列关于箍筋的说法，正确的是（）。A.箍筋的末端应按设计要求做弯钩B.对一般结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于135°C.对有抗震设防专门要求的结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于180°D.圆形箍筋两末端均应做不小于90°的弯钩

79、施工单位填写的《工程开工报审表》，最终获（）批准后，由总监理工程师签发工程开工令。A.项目经理B.总监理工程师C.建设单位D.质量监督机构

80、图纸会审通常由（）来组织。A.设计单位B.建设单位C.施工单位D.上级主管部门二、多选题

81、项目监理机构控制物资供应进度工作中，属于协助业主进行物资供应决策的工作内容是（）。A.组织编制物资供应招标文件B.受理物资供应单位的投标文件C.组织编制物资供应计划D.提出物资供应分包合同清单

82、下列各项中不属于监理单位组织编制质量管理体系文件时应遵循原则的是（）。A.可操作性B.相容性C.确定性D.集团性

83、对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的，经（）及总监理工程师签字确认后，方可进入下一道工序。A.施工单位项目技术负责人B.建设单位项目负责人C.施工单位项目经理D.专业监理工程师

84、某施工合同约定，人员窝工补贴为15元／工日。在其基础工程施工期间，因特大暴雨导致基坑淹水而停工2天，人员窝工20个工日；在主体工程施工期间，因重大公共活动、政府通知停工2天，人员窝工30个工日。为此，承包人可向发包人索赔的工期和费用分别为（）。A.4天，750元B.4天，450元C.4天，0元D.2天，0元

85、项目监理机构根据会议内容和协调结果编写监理例会会议纪要并由与会各方签字确认，会议纪要须经（）批准签发后分发给各单位。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.专业监理工程师D.监理员

86、根据批准的初步设计安排单位工程的开竣工日期，属于建设工程进度计划体系中()内容。A.工程项目前期工作计划B.单位工程施工进虔计划C.工程项目总进虔计划D.工程项目年虔进虔计划

87、在工程施工前，（）就审查合格的施工图设计文件向建设单位、施工单位和监理单位作出详细说明。A.主管部门B.分包单位C.设计单位D.勘察单位

88、（）收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。A.监理单位B.建设单位C.施工单位D.质量监督机构

89、设备监造就是要督促和协调设备制造单位的工作，使制造出来的设备在（）方面全面符合采购的要求。A.技术性能和质量B.技术性能和设备运输C.设备运输和质量D.设备运输和安装调试

90、工程监理单位受建设单位的委托作为质量控制的监控主体，对工程质量（）。A.与分包单位承担连带责任B.与建设单位承担连带责任C.承担监理责任D.与设计单位承担连带责任

91、根据FIDIC《施工合同条件》，下列索赔事项中，承包人只能申请延长工期和增加费用、不能索赔利润的是（）。A.文件有缺陷或技术性错误B.发现有价值文物C.工程师放线错误D.发包人未能提供现场

92、在施工过程中，由于承包单位原因造成工期延长后，由此造成的损失（）。A.应由工程业主承担B.由工程业主和承包单位各承担一半C.应由承包单位承担D.工程业主和承包单位都不承担

93、根据公务员法的有关规定，以下不符合公务员录用条件的是：A.张某曾经因寻衅滋事被劳动教养一年B.李某是美籍华人，但系香港特别行政区永久性居民C.王某曾经被市劳动局辞退D.赵某曾经因交通肇事罪被判处三年有期徒刑

94、对原材料按原包装的箱、盒进行随机抽数后，对抽到的箱、盒作全数检验，这种抽样方法是()A.完全随机抽样B.分层抽样C.等距抽样D.整群抽样

95、根据建筑安装工程费用相关规定，规费中社会保险费的计算基础是（）。A.定额人工费B.定额机械费C.定额人工费+定额机械费D.分部分项工程费

96、下列选项中，属于可行性研究作用的是（）。A.筹措资金和申请银行贷款的依据B.编制施工图设计文件的依据C.编制招标控制价的基础D.进行施工准备的依据

97、监理工程师在对设备制造的质量控制中，（）不是设备制造过程中的质量控制。A.对加工作业条件的控制B.对工序产品的检查与控制C.对生产人员上岗资格的审查D.对不合格零件的处置

98、下列评价指标中，属于PPP物有所值定性评价的基本评价指标是（）。A.可融资性B.项目规模大小C.运营收入增长潜力D.行业示范性

99、工程保修期从工程（）之日起算。A.转移占有B.签收工程接收证书C.工程竣工完成D.竣工验收合格

100、某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作C的总时差是（）。A.1B.2C.3D.4

参考答案与解析

1、答案：B本题解析：沥青防水卷材基层与突出屋面结构的连接处，以及基层的转角处，均应做成半径为100～150mm的圆弧。

2、答案：D本题解析：2022/2021版教材P103本题考查的是分析进度偏差对后续工作及总工期的影响。如果工作的进度偏差未超过该工作的总时差，则此进度偏差不影响总工期。至于对后续工作的影响程度，还需要根据偏差值与其自由时差的关系作进一步分析。

3、答案：D本题解析：教材页码P118-119本题考查的是施工进度控制目标的确定。确定施工进度控制目标的主要依据有：建设工程总进度目标对施工工期的要求；工期定额、类似工程项目的实际进度；工程难易程度和工程条件的落实情况等。

4、答案：A、B本题解析：每年6月5日为环境日。《环境保护法》第11条规定，对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人，由人民政府给予奖励。B项说法不准确；第25条规定，企业事业单位和其他生产经营者违反法律法规规定排放污染物，造成或者可能造成严重污染的，县级以上人民政府环境保护主管部门和其他负有环境保护监督管理职责的部门，可以查封、扣押造成污染物排放的设施、设备。C项正确。D项说法也正确。

5、答案：A本题解析：偶然性原因影响因素的微小变化具有随机发生的特点，是不可避免、难以测量和控制的，或者是在经济上不值得消除，它们大量存在但对质量影响很小，属于允许偏差、允许位移范畴系统性原因影响质量的人机料法环等因素发生了较大变化，如工人未遵守操作规程、机械设备发生故障或过度磨损、原材料质量规格有显著差异等情况发生时，没有及时排除

6、答案：D本题解析：本题考查的是施工图预算的编制方法。定额单价法编制施工图预算的过程包括：编制前的准备工作；熟悉图纸和预算定额以及单位估价表；了解施工组织设计和施工现场情况；划分工程项目和计算工程量；套单价；工料分析；计算主材费；按费用定额取费；计算汇总工程造价；复核；编制说明、填写封面。

7、答案：A本题解析：参见《建筑地面工程施工质量验收规范》。6.7.1活动地板面层宜用于有防尘和防静电要求的专业用房的建筑地面。应采用特制的平压刨花板为基材，表面可饰以装饰板，底层应用镀锌板经黏结胶合形成活动地板块，配以横梁、橡胶垫条和可供调节高度的金属支架组装成架空板，应在水泥类面层(或基层)上铺设。

8、答案：C本题解析：《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203—2011）第8.2.3条规定，构造柱与墙体的连接应符合如下规定：墙体应砌成马牙槎，马牙槎凹凸尺寸不宜小于60mm，高度不应超过300mm，马牙槎应先退后进，对称砌筑；马牙槎尺寸偏差每一构造柱不应超过2处。

9、答案：C本题解析：本题考查的是工程勘察质量管理主要工作。勘察成果评估报告应包括下列内容：勘察工作概况；勘察报告编制深度，与勘察标准的符合情况；勘察任务书的完成情况；存在问题及建议；评估结论。

10、答案：C本题解析：2022/2021版教材P112本题考查的是设计概算的内容。在二级（概算）编制的组成中，应当包括编制说明、总概算表、工程建设其他费用表、单位工程概算表、概算综合单价分析表、附件（其他表）等。

11、答案：A本题解析：本题考查的是基本材料性能检验。地基土承载力试验（1）试验基坑宽度不应小于承压板宽度或直径的3倍；（2）加荷分级不应少于8级。最大加载量不应小于设计要求的两倍。（3）当出现下列情况之一时，即可终止加载：①承压板周围的土明显地侧向挤出；②沉降S急骤增大，荷载-沉降（P-S曲线出现陡降段；③在某一荷载下，24h内沉降速率不能达到稳定；④沉降量与承压板宽度或直径之比大于或等于0.06。当满足上述三种情况之一时，其对应的前一级荷载定为极限荷载。（4）同一土层参加统计的试验点不应少于3点，当试验实测值的极差不超过其平均值的30%时，取此平均值作为地基承载力特征值。参见教材P87

12、答案：D本题解析：BIM的价值：BIM是利用开放的行业标准，对设施的物理和功能特性及其相关的项目生命周期信息进行数字化形式的表现。BIM的作用：BIM具有工作效率高、建筑质量高、容易管理等优点。所以答案选择D。

13、答案：B本题解析：暂无解析

14、答案：A本题解析：本题考查重点是“建设工程项目投资的概念”。建设工程项目投资是指进行某项工程建设花费的全部费用。生产性建设工程项目总投资包括建设投资和铺底流动资金两部分；非生产性建设工程项目总投资则只包括建设投资。因此，本题的正确答案为A。

15、答案：B本题解析：本题考查的是分部工程质量验收。分部工程质量验收由总监理工程师组织。参见教材P149。

16、答案：D本题解析：投资控制目标的设置应是随着工程项目建设实践的不断深入而分阶段设置，具体来讲，投资估算应是建设工程设计方案选择和进行初步设计的投资控制目标；设计概算应是进行技术设计和施工图设计的投资控制目标；施工图预算或建安工程承包合同价则应是施工阶段投资控制的目标。

17、答案：A本题解析：暂无解析

18、答案：D本题解析：考核资金时间价值的计算。单利计息：150×5×5%=37.5（万元），复利计息：150×（1+5%）5-150=41.44（万元），41.44-37.50=3.94（万元）。参见教材P70。

19、答案：A本题解析：二次抽样检验程序如图所示：

20、答案：B本题解析：混凝土结构或构件变形检测方法及依据

21、答案：A本题解析：本题考查的是费用优化。如果被压缩对象的直接费用率或组合直接费用率大于工程间接费用率，说明压缩关键工作的持续时间会使工程总费用增加，此时应停止缩短关键工作的持续时间，在此之前的方案即为优化方案。

22、答案：C本题解析：2022/2021版教材P190本题考查的是工程质量事故等级划分。特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故。选项C，5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故属于重大事故。

23、答案：B本题解析：本题考查的是非节奏流水施工。这种非节奏流水施工方式是建设工程流水施工的普遍方式。参见教材P31。

24、答案：A、B、C、D本题解析：《刑事诉讼法》第38条规定，辩护律师自人民检察院对案件审查起诉之日起，可以查阅、摘抄、复制本案的案卷材料。辩护律师而非辩护人，A选项错误；依据《刑事诉讼法》第37条第4款的规定，辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人、被告人，可以了解案件有关情况，提供法律咨询等；自案件移送审查起诉之日起，可以向犯罪嫌疑人、被告人核实有关证据。辩护律师会见犯罪嫌疑人、被告人时不被监听，B选项错误；C选项，辩护律师经证人或者其他有关单位和个人同意，可以向他们收集与本案有关的材料，也可以申请人民检察院、人民法院收集、调取证据，或者申请人民法院通知证人出庭作证。故C选项错误；D选项，辩护人收集的有关犯罪嫌疑人不在犯罪现场、未达到刑事责任年龄、属于不负刑事责任的精神病人的证据，应当及时告知公安机关、人民检察院，故D选项错误。

25、答案：D本题解析：教材页码P22-26流水步距是指组织流水施工时，相邻两个施工过程（或专业工作队）相继开始施工的最小间隔时间。

26、答案：B本题解析：只有一个终点节点⑩；没有相同的节点编号；箭线均有箭尾节点。

27、答案：A本题解析：本题考查的是工程质量统计分析方法。通常按累计频率划分为（0%-80%）、（80%-90%）、（90%-100%）三部分，与其对应的影响因素分别为A、B、C三类。A类为主要因素，B类为次要因素，C类为一般因素。参见教材P65。

28、答案：B本题解析：2022/2021版教材P29本题考查的是监理企业质量管理体系的建立。质量管理体系的范围界定应包含下列内容：1）覆盖的产品或服务。2）主要过程。3）地点范围。4）相关方要求。

29、答案：D本题解析：本题考核的是流水施工参数的定义。根据施工组织及计划安排需要而将计划任务划分成的子项称为施工过程。

30、答案：D本题解析：2022/2021版教材P155本题考查的是建筑工程施工质量验收层次划分及目的。检验批是工程施工质量验收的最小单位。

31、答案：A本题解析：采购的设备，采购前要向监理工程师提交设备采购方案。

32、答案：D本题解析：BEP（产量）=年固定总成本/（单位产品销售价格-单位产品可变成本-单位产品销售税金及附加-单位产品增值税）；50000=年固定总成本/(500-300)；年固定总成本=10000000元；BEP(%)=年固定总成本/（年销售收入-年可变成本-年销售税金及附加-年增值税）*100%=10000000/(100000*500-100000*340)*100%=62.5%。

33、答案：C本题解析：施工控制测量成果及保护措施的检查、复核，包括：①施工单位测量人员的资格证书及测量设备检定证书；②施工平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果及控制桩的保护措施。

34、答案：C本题解析：本题考查的是图纸会审与设计交底。建设单位应在收到施工图设计文件后3个月内组织并主持召开工程施工图设计交底会。

35、答案：D本题解析：考核工程质量统计及抽样检验的基本原理和方法。描述数据分布集中趋势的有算术平均数、中位数；描述数据离散趋势的有极差、标准偏差、变异系数等。参见教材P57。

36、答案：B本题解析：2022/2021版教材P169本题考查的是建筑工程施工质量验收程序和合格规定。总监理工程师应签认单位工程竣工验收的有关资料，项目监理机构应编写工程质量评估报告，并应经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。

37、答案：C本题解析：⒋设计差错盲目套用图纸，采用不正确的结构方案，计算简图与实际受力情况不符，荷载取值过小，内力分析有误，沉降缝或变形缝设置不当，悬挑结构未进行抗倾覆验算，以及计算错误等。⒌施工与管理不到位不按图施工或未经设计单位同意擅自修改设计。将铰接做成刚接，将简支梁做成连续梁，导致结构破坏；挡水墙不按图设滤水层、排水孔，导致压力增大，墙体破坏或倾覆；不按有关的施工规范和操作规程施工，浇筑混凝土时振捣不良，造成薄弱部位；砖砌体砌筑上下通缝，灰浆不饱满等均能导致砖墙破坏。施工组织管理紊乱，不熟悉图纸，盲目施工；施工方案考虑不周，施工顺序颠倒；图纸未经会审，仓促施工；技术交底不清，违章操作；疏于检查、验收等。

38、答案：D本题解析：混凝土灌桩质量预控表＜br>＜br>

39、答案：D本题解析：本题考查重点是“工程质量缺陷的处理”。工程施工过程中，由于种种主观和客观原因，出现质量缺陷往往难以避免。对已发生的质量缺陷，项目监理机构应按下列程序进行处理：①发生工程质量缺陷后，项目监理机构签发监理通知单，责成施工单位进行处理；②施工单位进行质量缺陷调查．分析质量缺陷产生的原因，并提出经设计等相关单位认可的处理方案，③顶目监理机构审查施工单位报送的质量缺陷处理方案，并签署意见；④施工单位按审查合格的处理方案实施处理，项目监理机构对处理过程进行跟踪检查，对处理结果进行验收；⑤质量缺陷处理完毕后，项目监理机构应根据施工单位报送的监理通知回复单对质量缺陷处理情况进行复查，并提出复查意见，⑥处理记录整理归档。因此，本题的正确答案为D。

40、答案：A本题解析：2022/2021版教材P165本题考查的是工程量偏差。首先，计算该项目实际完成与清单工程量的偏差=（1200-1500）/1500×100%=－20%＞15%；其次，根据公式，投标报价的单价P0=390＞P2×（1－L）×（1－0.15）=400×95%×0.85=323，P0=390＜P2×（1＋0.15）=400×1.15=460，故其单价不予调整；最后，计算其应结算的工程价款=1200×390=468000（元）。

41、答案：D本题解析：2022/2021版教材P87本题考查的是财务分析主要指标的计算。绘制以下的现金流量图：根据净现值的计算公式，则有该方案的NPV＝-8000＋3000（P／A，10%，4）×（P／F，10%，1）＝-8000+3000×3.1699×0.909=645（万元）。同时，根据静态投资回收期的计算公式（思路），静态投资回收期=1+8000/3000=3.67年。

42、答案：D本题解析：本题考查的是设备购置费的组成与计算。增值税=（到岸价+进口关税+消费税）×增值税率。到岸价=51（万美元）；进口关税=到岸价×关税税率=51×10%=5.1（万美元）；增值税=（51+5.1+0）×13%×6.72=49.009（万元）。参见教材P28。

43、答案：A本题解析：教材P126-127本题考查的是不可抗力。因不可抗力导致的在建工程损失由发包人承担，工程所需清理、修复费用由发包人承担，因此，项目监理机构应批准的补偿金额为32万元。承包人的施工机械设备损坏损失、承包人受伤人员医药费均由承包人承担，不能索赔。

44、答案：D本题解析：2022/2021版教材P40本题考查的是监理企业质量管理体系的建立与实施。认可的对象是从事特定任务的团体或个人，可以是认证机构、认证人员、培训机构等。

45、答案：A本题解析：2022/2021版教材P188本题考查的是工程质量缺陷的成因。在质量缺陷成因的分析过程中，要确定质量缺陷的初始点，即所谓原点，它是一系列独立原因集合起来形成的爆发点。因其反映出质量缺陷的直接原因，在分析过程中具有关键性作用。

46、答案：A本题解析：总监理工程师对报审资料进行审核，在报审表上签署书面意见前需征求建设单位意见。如分包单位的资质材料不符合要求，施工单位应根据总监理工程师的审核意见，或重新报审，或另选择分包单位再报审。

47、答案：C本题解析：本题考查的是工期优化。当网络计划的计算工期大于要求工期时，可通过压缩关键工作的持续时间来达到优化目标。根据关键工作的定义，总时差最小的工作为关键工作。

48、答案：D本题解析：施工单位提出的工程变更，在不改变原设计文件原则的前提下，提出的对设计图纸和技术文件的某些技术上的修改要求，经各方同意签字后，由总监理工程师组织实施。当施工单位提出的工程变更要求对设计图纸和设计文件所表达的设计标准、状态有改变或修改时，项目监理机构经与建设单位、设计单位、施工单位研究并做出变更决定后，由建设单位转交原设计单位修改工程设计文件。如果变更涉及项目功能、结构主体安全，该工程变更还要按有关规定报送施工图原审查机构及管理部门进行审查与批准。

49、答案：A本题解析：2022/2021版教材P129本题考查的是项目监理机构对施工进度计划的审查。在工程项目开工前，项目监理机构应审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见，并应由总监理工程师审核后报建设单位。

50、答案：B本题解析：本题考查的是工程实体质量控制。楼板后浇带的模板支撑体系按规定单独设置。选项A错误，严禁在混凝土中加水。泵送混凝土坍落度不符合要求，泵送前要用足够的水泥浆来润滑管壁。选项C错误，混凝土应在初凝时间内浇筑完毕。选项D错误，混凝土振捣棒每次插入振捣的时间为10～30秒左右。

51、答案：B本题解析：本题考查的是监理企业质量管理体系的建立。质量管理体系的范围界定应包含下列内容：1）覆盖的产品或服务。2）主要过程。3）地点范围。4）相关方要求。

52、答案：D本题解析：本题考查的是进度控制的措施和主要任务。技术措施主要包括：（1）审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工；（2）编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制；（3）采用网络计划技术及其他科学适用的计划方法，并结合电子计算机的应用，对建设工程进度实施动态控制。

53、答案：C本题解析：暂无解析

54、答案：B本题解析：正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（1）基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

55、答案：A本题解析：总进度目标论证的工作步骤:（1）调查研究和收集资料；（2）项目结构分析；（3）进度计划系统的结构分析；（4）项目的工作编码；（5）编制各层进度计划；（6）编制总进度计划。

56、答案：C本题解析：2022/2021版教材P16本题考查的是按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成。规费是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用。包括社会保险费和住房公积金，其中社会保险费包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费和工伤保险费。

57、答案：B本题解析：本题考查重点是“投资偏差和进度偏差的计算”。①将BCWP,即已完成或进行中的工作的预算数与ACWP，即此工作的实际投资比较。投资偏差(CV)=已完工作预算投资(BCWP)-已完工作实际投资(ACWP)。负值意味着完成工作的投资多于计划。即当投资偏差CV为负值时、表示项目运行超出预算投资；当投资偏差CV为正值时，表示项目运行节支+实际投资没有超出预算投资。本题中，投资偏差=1000×70%-750=-50（万元）。投资偏差CV为负值，表示项目运行超出预算投资。②将BCWP，即已完成或进行中的工作的预算数与BCWS,即计划应完成的工作的预算数比较。进度偏差(SV)=已完工作预算投资(BCWP)-计划工作预算投资(BCWS)。负值意味着与计划对比，完成的工作少于计划的工作。即当进度偏差SV为负值时，表示进度延误，实际进度落后于计划进度；当进度偏差SV为正值时，表示进度提前，实际进度快于计划进度。本题中，进度偏差=1000×70%-1000×80%=-100（万元）。进度偏差SV为负值，表示进度延误。因此，本题的正确答案为B。

58、答案：C本题解析：实践中只要是受许多起微小作用的因素影响的质量数据，都可认为是近似服从正态分布的，如构件的几何尺寸、混凝土强度等。

59、答案：A本题解析：2022/2021版教材P140本题考查的是招标控制价及确定方法。编制招标控制价时，总承包服务费应按照省级或行业建设主管部门的规定计算，或参考相关规范计算。

60、答案：C本题解析：考核工程质量事故处理。有关建筑材料的质量证明资料包括材料批次、出厂日期、出厂合格证或检验报告、施工单位抽检或试验报告等。

61、答案：A本题解析：2022/2021版教材P172本题考查的是不可抗力。因不可抗力导致的在建工程损失由发包人承担，工程所需清理、修复费用由发包人承担，因此，项目监理机构应批准的补偿金额为32万元。承包人的施工机械设备损坏损失、承包人受伤人员医药费均由承包人承担，不能索赔。

62、答案：B本题解析：暂无解析

63、答案：D本题解析：流水步距是指组织流水施工时，相邻两个施工过程（或专业工作队）相继开始施工的最小间隔时间。

64、答案：D本题解析：本题考查的是施工总进度计划的编制。施工总进度计划应安排全工地性的流水作业。全工地性的流水作业安排应以工程量大、工期长的单位工程为主导，组织若干条流水线，并以此带动其他工程。参见教材P125。

65、答案：D本题解析：本题考核的是招标控制价的计算。本题的计算过程见下表。

66、答案：B本题解析：考点:建筑工程施工质量验收程序和合格规定。总监理工程师应签认单位工程竣工验收的有关资料，项目监理机构应编写工程质量评估报告，并应经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。参见教材P169。

67、答案：A本题解析：2022/2021版教材P158本题考查的是工程施工质量验收基本规定。涉及安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求应由建设单位组织专家论证。

68、答案：C本题解析：政府监督管理职能包括：1.建立和完善工程质量管理法规；2.建立和落实工程质量责任制；3.建设活动主体资格的管理；4.工程承发包管理；5.工程建设程序管理；6.工程质量监督管理。

69、答案：C本题解析：2022/2021版教材P33本题考查的是流水施工工期的确定。累加数列：5、13、17、21；7、9、14、17；流水步距：8；流水工期=8+17=25（天）。

70、答案：D本题解析：现浇混凝土板厚度检测常用超声波对测法。ABC用于钢筋位置、保护层厚度和钢筋数量的检测。

71、答案：D本题解析：本题考核的是机械台班折旧费的计算。本题的计算过程为：台班折旧费=机械预算价格×(1-残值率)／耐用总台班数=150×10000×(1-4％)／(8×250)=720元／台班。

72、答案：C本题解析：本题考查的是预备费。基本预备费是指在项目实施中可能发生难以预料的支出，需要预先预留的费用，又称不可预见费。主要指设计变更及施工过程中可能增加工程量的费用。计算公式为:基本预备费=（设备及工器具购置费+建筑安装工程费十工程建设其他费）×基本预备费率。故工程项目的基本预备费为：（600+1000+100）×10%=170（万元）

73、答案：B本题解析：对于大型建设工程，由于单位工程较多、施工工期长，且采取分期分批发包又没有一个负责全部工程的总承包单位时，就需要监理工程师编制施工总进度计划；或者当建设工程由若干个承包单位平行承包时，监理工程师也有必要编制施工总进度计划。

74、答案：A本题解析：1)折齿型是由于分组组数不当或者组距确定不当出现的直方图。2)左(或右)缓坡型主要是由于操作中对上限(或下限)控制太严造成的。3)孤岛型是原材料发生变化，或者临时他人顶班作业造成的。4)双峰型是由于用两种不同方法或两台设备或两组工人进行生产，然后把两方面数据混在一起整理产生的。5)绝壁型是由于数据收集不正常，可能有意识地去掉下限以下的数据，或是在检测过程中存在某种人为因素所造成的。

75、答案：A、C本题解析：本题考查附条件不起诉的考验期。根据《人民检察院办理未成年人刑事案件的规定》第40条的规定：“人民检察院决定附条件不起诉的，应当确定考验期。考验期为六个月以上一年以下，从人民检察院作出附条件不起诉的决定之日起计算。考验期不计入案件审查起诉期限。考验期的长短应当与未成年犯罪嫌疑人所犯罪行的轻重、主观恶性的大小和人身危险性的大小、一贯表现及帮教条件等相适应，根据未成年犯罪嫌疑人在考验期的表现，可以在法定期限范围内适当缩短或者延长。”考验期的起算时间为人民检察院作出附条件不起诉的决定之日，而且可根据甲在考验期间的表现，在法定范围内适当缩短或延长。故，选项A、C正确。考验期内的考察机关为检察机关并非公安机关，且考验期并不计入审查起诉期限。故，选项B错误。考验期届满后应报请检察长决定而不是检察委员会决定，故，选项D错误。故本题正确答案为AC。

76、答案：C本题解析：2022教材P24本题考查的是流水施工参数。时间参数是表达流水施工在时间安排上所处状态的参数，主要包括流水节拍、流水步距和流水施工工期等。

77、答案：B本题解析：本题考查的是质量管理体系的建立。质量方针必须通过质量目标的执行和实现才能得到落实，质量目标的建立为组织的运作提供了具体的要求，质量目标应以质量方针为框架具体展开。参见教材P26

78、答案：A本题解析：本题考查的是工程实体质量控制。箍筋、拉筋弯钩符合设计和规范要求。箍筋的末端应按设计要求做弯钩；对一般结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于90°；对有抗震设防专门要求的结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于135°；圆形箍筋两末端均应做不小于135°的弯钩。拉筋的末端应按设计要求做弯钩，并符合规范要求。参见教材P128。

79、答案：C本题解析：2022/2021版教材P44本题考查的是项目质量控制系统的建立和实施。《工程开工报审表》，总监组织专业监理工程师审查，总监签署审查意见，并应报建设单位批准后，总监理工程师签发工程开工令。

80、答案：B本题解析：2022/2021版教材P43本题考查的是项目质量控制系统的建立和实施。项目监理机构应于开工前协助建设单位组织设计、施工单位进行图纸会审。协助建设单位督促组织设计单位向施工单位进行施工设计图纸的全面技术交底。图纸会审和设计交底会议纪要应由与会单位代表和总监理工程师共同签认。

81、答案：D本题解析：本题考查的是物资供应进度控制的工作内容。协助业主进行物资供应的决