2026年全国二级建造师之二建建设工程法规及相关知识考试思维拓展题（详细参考解析）519

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年二级建造师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、在工地驾车作业时违反操作规程，不慎将一名施工工人扎死，这种行为应当属于（）。A.意外事件B.交通事故C.重大责任事故罪D.过失致人死亡

2、关于诉讼时效的说法，正确的是（）A.超过诉讼时效期间权利人起诉的，人民法院不予受理B.人民法院应当主动适用诉讼时效的规定C.当事人对诉讼时效利益的预先放弃无效D.诉讼时效期间届满后，义务人已经自愿履行的，可以请求返还

3、关于工程建设项目是否必须招标的说法，正确的是（）。A.使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招标B.施工单项合同估算价为人民币150万，但项目总投资额为人民币3000万元的工程建设项目必须进行招标C.部分使用财政预算资金的总投资额为人民币200万元的建设工程项目D.国有控股公司投资的施工总承包金额为500万元的项目必须招标

4、根据《招标投标法实施条例》，依法必须进行招标的项目可以不进行招标的情形是（）。A.受自然环境限制只有少量潜在投标人B.需要采用不可替代的专利或者专有技术C.招标费用占项目合同金额的比例过大D.因技术复杂只有少量潜在投标人

5、注册建造师延续执业，应申请延续注册，按照有关规定，下列关于延续注册的表述中正确的是（）。A.延续注册申请应在注册有效期满前3个月内提出B.申请延续注册只需提供原注册证书C.延续注册有效期为3年D.延续注册执业期间不能申请变更注册

6、关于竣工档案归档的说法，正确的有（）。A.总承包单位应当在建设工程竣工验收后，及时向城建档案馆移交施工档案B.实行总承包的项目，分包单位的档案资料可以直接向建设单位移交C.档案归档应在工程项目竣工验收后6个月内完成D.勘察、设计、施工、监理等单位应将本单位形成的工程文件立卷后向建设单位移交

7、关于移送管辖的说法，正确的是（）。A.移送管辖是没有管辖权的法院把案件移送给有管辖权的法院审理B.移送管辖仅限于上下级法院之间C.移送管辖与管辖权转移的程序完全相同D.受移送的法院认为受移送的案件不属于本院管辖的，可以再自行移送

8、（2016年真题）某建造师因工作调动与原聘用单位解除了劳动关系，其注册证书应当()。A.注销注册或变更注册B.被吊销C.被撤销D.延续有效

9、有下列情形之一的，生产安全事故应急救援预案制定单位应当及时修订相关预案的是（）。A.制定预案所参考的法律、法规、规章、标准发生重大变化B.安全生产面临的风险发生变化C.应急资源发生变化D.应急指挥机构及其职责发生调整

10、场景(八）甲施工单位向乙银行申请贷款200万元。甲提交了丙汽车制造厂和丁市公安局各自为其出具的还款付息保证书。甲因经营不善,造成严重亏损，不能按期还本付息。甲与乙经过协商，达成延期两年还款协议，并通知了保证人。依据《担保法》规定，在该场景中能做保证人的是()A.甲B.乙C.丙D.丁

11、《招标投标法实施条例》规定，履约保证金不得超过中标合同金额的（）。A.10%B.20%C.30%D.50%

12、仲裁的保密性特点体现在它以（）为原则。A.不开庭审理B.不允许代理人参加C.不公开审理D.不允许证人参加

13、在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生噪声污染的，（）必须在工程开工（）日以前向工程在地的相关部门申报相关情况。A.建设单位，15B.施工单位，15C.规划部门，15D.建设单位，30

14、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的相关人员未经安全教育培训或经考核不合格即从事相关工作的，应责令限期改正，逾期未改正的，责令停业整顿，下列人员中，属于“相关人员”范围的是（）。A.安全员B.资料员C.材料员D.标准员

15、甲企业向乙银行借款100万元，由丙企业做保证人。合同签订3个月后，甲与乙协商，将贷款金额增加到150万元，甲和乙通知了丙，丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。关于该案中的保证责任承担的说法，正确的是（）。A.丙应承担150万元的保证责任，因为丙对甲和乙的通知未予答复，视为默认B.丙不再承担担保责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意C.丙不再承担保证责任，保证合同因甲、乙变更了合同的金额条款而致合同无效D.丙对100万元应承担保证责任，增加的50万元不承担保证责任

16、物权变更自登记时发生法律效力的是()。A.船舶所有权B.建设用地使用权C.机动车所有权D.地役权

17、根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，若工程项目实行总承包，则总承包企业应当与分包企业为明确双方的安全生产责任，签订（）。A.分包合同B.安全生产协议C.安全生产责任书D.安全生产合同

18、（2021年第1批真题）根据《建筑市场信用管理暂行办法》，建筑市场各方主体的下列情形中，应当列入建筑市场主体“黑名单”的是()。A.发生违法分包，受到行政处罚的B.发生工程质量安全事故受到行政处罚的C.经法院判决或者仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款的D.利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的

19、建筑施工企业确定后，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取（）。A.建设用地规划许可证B.建设工程规划许可证C.施工许可证D.安全生产许可证

20、（2016年真题）关于借款合同的说法，正确的是()。A.自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效B.借款合同为有偿合同C.借款合同必须采用书面形式D.借款合同自双方当事人签字盖章之日起生效

21、污水经过一级处理以后，附着于悬浮物的有机物可去除（）左右。A.30%B.40%C.50%D.60%

22、下列不符合工程质量检测单位的资质和检测规定的是（）。A.检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构B.检测机构不得转包检测业务C.检测机构和检测人员推荐或者监制建筑材料、构(配)件和设备D.质量检测业务由建设单位委托具有相应资质的检测机构

23、人力资源和社会保障部《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》（人社部规[2017]16号）规定，用人单位存在下列情形之一的，人力资源社会保障行政部门应当自查处违法行为并作出行政处理或处罚决定之日起20个工作日内，按照管辖权限将其列入拖欠工资“黑名单”，下列情形中，不属于拖欠工资“黑名单”的是（）。A.无故拖欠农民工工资报酬，数额达到认定拒不支付劳动报酬罪数额标准的B.因拖欠农民工工资违法行为引发群体性事件造成严重不良社会影响的C.因拖欠农民工工资违法行为引发极端事件造成严重不良社会影响的D.因农民工无故罢工而拖欠农民工工资

24、关于投标保证金说法正确的（）。A.投标保证金不得超过招标项目估算价的5％B.投标保证金有效期可以短于投标有效期C.招标人分两阶段招标的，应当在第一阶段要求投标人提交投标保证金D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金

25、（2018年真题）施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用、工期和利润的承担原则是（）。A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用，建设单位承担延误的工期C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期

26、安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过（）个月。A.1B.2C.3D.6

27、当事人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除法律另有规定或者合同另有约定外，（）。A.合同不生效B.不影响合同效力C.合同无效D.合同终止

28、由于制定的主体、程序、时间、适用范围等的不同，具有不同的效力，形成法的效力等级体系。关于法的效力层级，下列说法错误的是()。A.法律至上B.上位法优于下位法C.特别法优于一般法D.新法优于旧法

29、乙施工单位通过招标投标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利5％，否则不签施工合同。后双方按中标价签订了备案合同，同时签订了让利5％的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5％，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是()。A.该补充协议属于可撤销合同B.应以补充协议作为结算工程价款依据C.乙方行为构成合同违约D.应以备案的中标合同作为结算工程价款依据

30、根据《绿色施工导则》，关于节地与施工用地保护的说法，不正确的是（）。A.临时设施的占地面积应按用地指标所需的最低面积设计，有效利用率大于90%。B.应当对深基坑施工方案进行优化，增大土方开挖和回填量，最大限度地减少对土地的扰动C.对于施工周期较长的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化D.红线外临时占地应尽量使用荒地、废地，少占用农田和耕地

31、建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，关于安全生产责任的说法，正确的是（）。A.分包合同中应当明确总、分包单位各自的安全生产方面的权利和义务B.分包单位的安全生产责任由分包单位独立承担C.分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的，由总承包单位承担主要责任D.总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担同等责任

32、关于执行申请期间的说法，正确的是（）。A.申请执行的期间为6个月B.规定分期履行的，自最后一次履行期间的最后一日算起C.法律文书未规定的，从法律文书作出之日算起D.自法律文书规定的履行期间最后一日算起

33、根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为（），仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。A.2个月B.6个月C.1年D.2年

34、关于我国仲裁基本制度的说法，正确的是()。A.当事人对仲裁裁决不服的，可以提起诉讼B.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理C.当事人达成有效仲裁协议，一方向人民法院起诉，另一方出示仲裁协议的，人民法院不予受理D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权

35、根据《建设工程安全生产条例》，属于工程建设单位安全职责的有（）。A.组织事故抢救B.需要进行爆破作业的，申请办理批准手续C.提出保障作业人员安全和防范事故发生的措施建议D.发现存在严重安全事故隐患拒不停工时，及时报告主管部门

36、买卖合同中，下列应由出卖人承担标的物损毁、灭失风险的情形有（）。A.合同约定由卖家委托运输公司负责送货到买家住所，运输中发生车祸B.合同约定买家乙3月5日前提货，但乙未按时前往提货，3月7日库房因雷击失火致使货物毁损C.开发商购买的一批门窗材料收货后2年才拆封，拆封后发现门窗材料中缺少一些配件D.甲施工企业从外地购进一批水泥，委托丙公司运输，在运输过程中，甲施工企业将这批水泥转卖乙公司，水泥后来在继续运输中损失

37、（）应该组织竣工环保验收。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.工程质量监督机构

38、珍贵文物分为（）个等级。A.2B.3C.4D.5

39、关于专利权和商标权期限的说法，正确的是（）。A.发明专利权和实用新型专利权的期限为20年B.外观设计专利权的期限为10年C.商标权的期限为10年D.专利权有效期届满可以续期

40、（2014年真题）诉讼时效期间应当从()起计算。A.侵害行为停止时B.当事人知道或应当知道权利被侵害及义务人时C.当事人权利被侵将并产生损害后果时D.当事人提起赔偿主张之日

41、关于招标文件的说法，正确的是（）。A.招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价B.潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前提出C.招标人应当在招标文件中载明投标有效期，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算D.招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的，应当在投标截止时间至少10日之前，通知所有获取招标文件的潜在投标人

42、关于借款合同的说法正确的是（）A.自然人之间的借款合同应当采用书面形式B.借款的利息可以预先在本金中扣除C.自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时成立D.借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人可以停止发放借款，但不得解除合同

43、（2014年真题）下列建设工程不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是（）。A.超越本资质等级承揽工程的B.以他人名义承揽工程的C.施工中偷工减料的D.将工程转包的

44、以下关于所有权的说法中正确的是（）。A.占有权是所有权的核心B.如所有人不行使对物的使用权，则不可以享有对物的收益权C.所有人可以在法律规定的范围内，以自己的意志使用其所有物D.占有权由所有人享有，不得分离

45、关于城市、镇规划许可证的说法中，正确的是（）。A.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请B.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权C.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地D.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部门领取建设用地规划许可证

46、（2015年真题）下列安全生产责任中，属于施工单位安全生产管理机构专职安全生产管理人员责任的是（）。A.落实制度安全生产规章制度和操作规程B.确保安全生产费用的有效利用C.检查危险性较大的工程安全专项施工方案的落实情况D.组织制定安全施工措施

47、关于水污染的防治，下列说法正确的是（）。A.在饮用水水源保护区内，只能建设1个排污口B.建设工程开工前，施工单位应当查明工程建设范围内地下城镇排水与污水处理设施的相关情况C.禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物D.禁止向水体排放、倾倒含有放射性物质的废水

48、下列劳动合同条款，属于必备条款的是（）。A.补充保险B.合同期限C.福利待遇D.试用期

49、甲欠乙50万元工程款，乙又欠丙20万元货款。因乙怠于行使到期债权，又不能清偿对丙的欠款，为此丙起诉甲要求支付欠款。下列说法正确的是()。A.丙不能以自己的名义起诉甲B.丙起诉甲是在行使代位权C.丙的主张应当以50万元为限D.丙必要的诉讼费用由自己承担

50、建设单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑材料。经双方订立合同，约定建设单位向该企业支付用地费用，该企业向建设单位提供场地。在此合同中，建设单位拥有的权利是（）。A.相邻权B.地役权C.土地出租权D.建设用地使用权

51、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案适用法律问题的解释》，正确的是（）。A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人B.发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任C.实际施工人以发包人为发包人主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人D.发包人或转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任

52、国家标准、行业标准的制订一般分为()四个程序。A.准备、征求意见、修正、送审B.征求意见、修正、送审、报批C.准备、征求意见、送审、报批D.准备、专家会审、征求意见、报批

53、建设单位申请领取施工许可证时，建设工程超过1年的建设工程，到位资金原则上最少为工程合同价的（）。(2017)A.20%B.30%C.40%D.50%

54、某施工总承包单位与分包单位在分包合同中约定：分包施工中出现任何安全事故，均由分包单位承担。该约定()。A.因显失公平而无效B.因违反法律、法规强制性规定而无效C.由于分包单位自愿签署而有效D.仅对总承包单位和分包单位有效

55、某市火电站建设项目进行招标，招标人规定投标人提交的投标文件截止日期为2012年11月20日，投标人在投标文件截止日期已提交投标文件。2012年11月18日，投标人向招标人提出撤回提交的投标文件。此时（）。A.招标人不允许投标人撤回提交的投标文件B.招标人与投标人协商是否可撤回提交的投标文件C.招标人通过行政主管部门商议是否允许投标人撤回提交的投标文件D.招标人允许投标人撤回提交的投标文件

56、（2016年真题）某建造师因工作调动与原聘用单位解除了劳动关系，其注册证书应当（）。A.注销注册或变更注册B.被吊销C.被撤销D.延续有效

57、甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位认可的分包单位。在施工过程中，乙不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则（）。A.甲公司负主要责任B.乙公司负主要责任C.乙公司负全部责任D.建设单位负主要责任

58、工程建设施工合同对付款时间没有约定或约定不明，则应付款时间为（）。A.建设价款确定之日B.建设工程已竣工验收的，为竣工验收合格之日C.建设工程未交付的，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日D.建设工程未交付的，为竣工结算完成之日

59、关于建设工程质量保证金的说法，正确的是（）。A.在工程项目竣工前已经缴纳履约保证金的，建设单位不得同时预留工程质量保证金B.建设工程质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的5%C.承包人不得以银行保函替代预留保证金D.采用工程质量保险的，发包人可以同时预留保证金

60、用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自（）之日起建立。A.订立劳动合同B.实际用工C.劳动合同备案D.实际支付工资

61、2019年4月20日赵某与某开发公司签订商品房买卖合同，内容为购买一套120平方米的期房，并赠送停车位一个，2019年12月26日开发商依据合同规定的时间交房时，通知赵某，由于面积太小不符合该公司赠送停车位的规定，因此不能赠送赵某停车位，当时合同约定的赠送停车位事项属于销售人员田某的错误，公司已经将田某处分了。下列说法中，正确的是（）。A.赵某可以要求开发商继续履行合同B.田某和开发商应当向赵某承担连带责任C.赵某只能向田某追究责任D.赵某不能要求开发商就需履行合同

62、甲、乙按30%和70%的份额共有1间房屋。二人将房屋出租给丙，丙取得甲和乙的同意后将该房屋转租给丁。现甲欲转让自己的份额。则下列说法正确的是（）。A.乙、丙有优先购买权，丁无优先购买权B.乙、丁有优先购买权，丙无优先购买权C.乙有优先购买权，丙、丁无优先购买权D.丙、丁有优先购买权，乙无优先购买权

63、根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国仲裁法》若干问题的解释，当事人申请执行仲裁裁决的案件，由（）管辖。A.仲裁机构所在地中级人民法院B.仲裁机构所在地高级人民法院C.被执行人住所地或者被执行财产所在地中级人民法院D.被执行人住所地或者被执行财产所在地高级人民法院

64、下列情形中，符合施工许可制度的是（）。A.实行开工报告制度的建设工程，因故不能按期开工超过三个月的，要重新办理开工报告批准手续?B.某工程办理施工许可证后因故不能按时开工，半年中曾两次申请延期?C.某工程因洪水中止施工，一个月内向发证机关作了报告，半年后恢复施工时应报发证机关核验施工许可证?D.某工程因宏观调控停建，一个月内向发证机关作了报告，一年后恢复施工时应重新办理施工许可证

65、关于合同形式的说法，正确的是（）。A.合同可以采用书面形式、口头形式或者其他形式B.电子邮件不能视为书面形式C.书面形式仅指合同书形式D.默示合同是指当事人默认的合同

66、下列不属于行政处分的是()。A.警告B.降职C.撤职D.开除

67、对于一定规模的危险性较大的分部分项工程要编制专项施工方案，并附安全验算结果，经（）签字后方可实施。A.施工单位的项目负责人B.施工单位的项目负责人和技术负责人C.施工单位的项目负责人和总监理工程师D.施工单位的技术负责人和总监理工程师

68、在买卖合同中，标的物在订立合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付的方式，称为（）。A.拟制交付B.占有改定C.现实交付D.简易交付

69、发生法律效力的民事判决、裁定，当事人可以向人民法院申请执行，该人民法院应当是（）。A.终审人民法院B.申请执行人住所地人民法院C.被执行的财产所在地基层人民法院D.与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院

70、全国重点文物保护单位的建设控制地带的划定并公布，应由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同相关单位进行。该相关单位是（）。A.文物保护单位B.城乡建设主管部门C.文物核定单位D.城乡规划行政主管部门

71、对于建筑工程一切险的免赔额的确定，第三者责任险中财产损失的免赔额为每次事故赔偿限额的1%2%,但（）没有免赔额。A.人身伤害B.搬运损失C.抢劫受损D.意外损害

72、关于工程质量检测机构和检测人员的说法，正确的是（）。A.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构B.检测报告必须由检测机构法定代表人签署C.检测机构是不具有独立法人资格的非营利性中介机构D.质量检测业务由工程项目施工单位委托具有相应资质的检测机构进行检测

73、企业劳动争议调解委员会主任由()A.只能由职工代表担任B.只能由工会成员担任C.只能由双方推举的人担任D.由工会成员或者双方推举的人员担任

74、联合体中标的，（）与招标人签订合同。A.联合体B.联合体各方共同C.联合体各方分别D.资质较高的联合方

75、下列关于工程总承包模式的说法中，错误的是（）。A.工程总承包一般采用设计—采购—施工总承包或设计—施工总承包模式B.仅具有勘察、设计资质的企业，可承接相应的工程总承包业务，但不能承接施工总承包业务C.甲公司有施工总承包资质，但不能以设计—采购—施工模式承包工程D.建设单位可根据项目特点和风险合理分担原则采用其他工程总承包模式

76、根据《文物保护法》》，受国家保护的文物是（）A.古建筑B.近代史迹C.反映历史上各民族社会制度的代表性实物D.历史上工艺美术品

77、根据《注册建造师管理规定》，申请人申请注册的下列情形中，不予注册的是（）A.因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满7年的B.申请人的聘用单位不符合注册单位要求的C.年龄超过60周岁的D.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已满3年的

78、（2020年12月真题）在建设工程招标投标中，关于中标的说法，正确的是()。A.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人B.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人C.中标候选人的经营、财务状况发生较大变化的，取消其中标资格D.排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人应当重新招标

79、下列有关借款合同的说法，不符合规定的是（）。A.自然人之间的借款合同可以不采用书面形式B.利息预先在本金中扣除的，应当按照实际借款数额返还借款并计算利息C.借款期间不满1年的，应当6个月付一次利息D.自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或者约定不明确的，视为不支付利息

80、人民调解的基本原则是：当事人自愿原则；当事人平等原则；（）和尊重当事人权利原则。A.合法原则B.当事人协商原则C.当事人让步原则D.合理原则二、多选题

81、除双方当事人意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，称为()。A.要式合同B.有偿合同C.实践合同D.双务合同

82、未参加工伤保险的施工总承包项目，分包单位职工发生工伤事故后，关于该职工工伤保险待遇支付的说法，正确的是（）A.由建设单位先行支付B.由工伤保险基金先行支付C.由分包单位支付工伤保险待遇，施工总承包单位、建设单位承担连带责任D.由分包单位与建设单位共同承担

83、在分期付款的合同，分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（）时，出卖人有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。同时向买受人要求支付该标的物的使用费。A.二分之一B.三分之一C.四分之一D.五分之一

84、关于承揽合同解除的说法，正确的是（）。A.定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，承揽人可以解除合同B.承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同C.承揽人可以随时解除承揽合同，造成定作人损失的，应当承担赔偿责任D.定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当承担赔偿责任

85、根据《招标投标法》的规定，下列施工单项合同估算价在400万元人民币以上的合同，不必须进行招标的是（）。A.大型基础设施B.大型企业投资的项目C.全部使用国有资金投资的项目D.使用外国政府援助资金的项目

86、下列根据《民法典》规定，仅能属于国家拥有的是（）。A.森林B.?山岭C.?滩涂D.?海域

87、下列关于《合同法》中格式合同的表述，错误的是()。A.格式合同由提供方事先拟定，可以重复使用B.提供格式条款的一方免除对方的责任、加重自己责任的，该条款无效C.对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释D.对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于格式条款提供方的解释

88、（2020年真题）关于违约责任的说法，正确的是()。A.违约责任主要具有惩罚性，旨在惩罚违约方的违约行为B.守约方发生的经济损失大于违约金的，守约方可以要求违约方按照实际损失予以赔偿C.守约方需证明违约方主观上存在违约的故意，方能要求违约方承担违约责任D.违约方违约后继续履行合同的，守约方不得再要求其支付违约金

89、某施工合同约定关于工程质量的一切争议由北京仲裁委员会仲裁。合同履行中，施工企业与建设单位在工程质量和工程价款结算数额上均发生争议。关于争议管辖的说法中，正确的是（）。A.质量和结算纠纷均由北京仲裁委员会仲裁B.仲裁条款约定无效C.质量纠纷由北京仲裁委员会仲裁，结算纠纷由法院审理D.双方只能修改或补充仲裁约定

90、甲与乙签订了一份合同，约定由丙向甲履行债务，现丙履行债务的行为不符合合同的约定，甲有权（）承担违约责任。A.要求丙承担违约责任B.要求乙承担违约责任C.要求乙和丙共同承担违约责任D.要求乙或者丙承担违约责任

91、除了在劳动关系存续期间因劳动报酬发生的争议外，劳动争议申请仲裁的时效期间为（）。A.3个月B.6个月C.1年D.2年

92、场景（三）甲建设单位在某城市中心区建设商品房项目，由取得安全生产许可证的乙施工单位总承包，由丁监理公司监理。乙经过甲同意将基础工程分包给丙施工单位，丙在夜间挖掘作业中操作失误，挖断居民用水管造成大面积积水，需抢修。后续又发生两起安全事故：（1)乙施工单的施工人员违反规定使用明火导致失火，造成一名工人受伤；（2)焊接现场作业员王某违章作业造成漏电失火，王某撤离现场。根据环境保护相关法律法规，对于项目夜间抢修的说法正确的是（）A.可以直接抢修B.有县级以上人民政府或者有关主管部门证明可以抢修C.向所在地居民委员佘或街道申请后可以抢修D.不可以夜间抢修

93、（2019年真题）根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，属于项目负责人安全生产职责的是()。A.建立项目安全生产管理体系B.建立安全生产管理制度C.监控分部分项工程D.及时报告质量问题

94、下列关于商标与商标专用权的描述，正确的是（）。A.商标可以分为商品商标和服务商标两大类B.商标专用权的内容包括财产权和人身权C.商标专用权的保护对象是向国家商标管理机关申请注册的商标D.注册商标的有效期为10年，自申请之日起计算

95、关于施工单位安全生产责任的说法，错误的是（）。A.企业实行全员安全生产责任制度，法定代表人和实际控制人同为安全生产第一责任人B.工程项目实行总承包的，总承包企业应当与分包企业签订安全生产协议，明确双方安全生产责任C.实行工程项目实行总承包的，总承包企业项目负责人可以定期考核分包企业安全生产管理情况D.项目负责人应当按规定实施项目安全生产管理，监控危险性较大分部分项工程，及时排查处理施工现场安全事故隐患，隐患排查处理情况应当记入项目安全管理档案

96、下列发生在工程实施中的事项，构成不当得利之债的是（）。A.总承包单位为分包单位作业人员缴纳意外伤害保险费用B.施工单位按照约定协助建设单位办理开工手续并承担相关费用C.施工单位在施工过程中办理设计变更增加的工程款项D.建设单位因合同无效拒付竣工验收合格的实际施工人工程款

97、根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》,施工企业项目经理造成重大质量事故。情节特别恶劣的，关于其承担的行政责任的说法中,正确的是（）。A.终身不予注册B.责令停止执业1年C.责令停止执业5年D.吊销执业资格证书,5年以内不予注册

98、根据《物权法》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是（）。A.正在使用的船舶、航空器B.交通运输工具C.生产设备、原材料D.建设用地使用权

99、某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为（）。A.2014年2月10日B.2014年4月20日C.2014年5月1日D.2014年5月10日

100、下列与工程建设有关的规范性文件中，法律效力最高的是()。A.上海市建筑市场管理条例B.建筑业企业资质管理规定C.工程建设项目施工招标投标办法D.建设工程安全生产许可证条例

参考答案与解析

1、答案：C本题解析：2021/2020版教材P41页《刑法》（《刑法修正案（六)》）第134条规定，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处3年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处3年以上7年以下有期徒刑。强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处5年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处5年以上有期徒刑。

2、答案：C本题解析：超过诉讼时效期间，在法律上发生的效力是权利人的胜诉权消灭。超过诉讼时效期间权利人起诉，如果符合《民事诉讼法》规定的起诉条件，法院仍然应当受理。如果法院经受理后查明无中止、中断、延长事由的，判决驳回诉讼请求。但是《中华人民共和国民法典》规定，人民法院不得主动适用诉讼时效的规定。当事人对诉讼时效利益的预先放弃无效。诉讼时效期间届满后，义务人同意履行的，不得以诉讼时效期间届满为由抗辩;义务人已经自愿履行的，不得请求返还。

3、答案：D本题解析：A选项错误，必须招标的项目=范围+规模，选项中只有范围，没有规模。B选项错误，施工单项合同400万元以上，且在范围内的项目必须招标。C选项错误，部分使用财政预算资金需要达到财政预算资金200万以上且资金投资额达10%以上的项目才依法必须招标。D选项正确，同时具备依法必须招标的范围和规模标准。

4、答案：B本题解析：本题考查的是建设工程法定招标的范围、招标方式和交易场所。有下列情形之一的，可以不进行招标：（1）需要采用不可替代的专利或者专有技术；（2）采购人依法能够自行建设、生产或者提供；（3）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；（4）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；（5）国家规定的其他特殊情形。

5、答案：C本题解析：2021/2020版教材P64页注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满30日前，按照规定申请延续注册。延续注册的，有效期为3年。申请延续注册的，应当提交下列材料：（1）注册建造师延续注册申请表；（2）原注册证书；（3）申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件或其他有效证明文件；（4）申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料。

6、答案：D本题解析：A错误，建设单位应当在建设工程竣工验收后，及时向城建档案馆移交施工档案。B错误，建设工程项目实行总承包管理的，总包单位应负责收集、汇总各分包单位形成的工程档案，并应及时向建设单位移交。各分包单位应将本单位形成的工程文件立卷后及时移交总包单位。C错误，建设单位应当在工程竣工验收后3个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。D正确，勘察、设计、施工、监理等单位应将本单位形成的工程文件立卷后向建设单位移交。

7、答案：A本题解析：移送管辖有两种:一种是同级人民法院间的移送管辖，一般是由于地域管辖的原因引起的;另一种是上下级人民法院间的移送管辖，一般是由于级别管辖的原因引起的。A选项正确，B选项错误；管辖权转移不同于移送管辖（1）移送管辖是没有管辖权的法院把案件移送给有管辖权的法院审理，而管辖权转移是有管辖权的法院把案件转移给原来没有管辖权的法院审理，（2）移送管辖可能在上下级法院之间或者在同级法院间发生，而管辖权转移仅限于上下级法院之间，（3）二者在程序上不完全相同。C选项错误；受移送的人民法院认为受移送的案件依照规定不属于本院管辖的，应当报请上级人民法院指定管辖，不得再自行移送。D选项错误。教材页码：P307-311

8、答案：A本题解析：聘用企业与注册建造师解除劳动关系的，应当及时申请办理注销注册或变更注册。

9、答案：D本题解析：《生产安全事故应急条例》规定，有下列情形之一的，生产安全事故应急救援预案制定单位应当及时修订相关预案：（1）制定预案所依据的法律、法规、规章、标准发生重大变化；（2）应急指挥机构及其职责发生调整；（3）安全生产面临的风险发生重大变化；（4）重要应急资源发生重大变化；（5）在预案演练或者应急救援中发现需要修订预案的重大问题；（6）其他应当修订的情形。

10、答案：C本题解析：保证人作为保证合同的一方当事人，首先必须具备相应的民事行为能力；其次，保证人应当具有一定的清偿能力。同时，《担保法》也规定了下列单位不可以作保证人：（1）国家机关不得为保证人，但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外；（2）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人；（3）企业法人的分支机构、职能部门不得为保证人。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。甲和乙是债权债务关系的当事人，不能作为保证人；丁属于国家机关，也不能作为保证人。故选C。

11、答案：A本题解析：《招标投标法实施条例》进一步规定，履约保证金不得超过中标合同金额的10%。

12、答案：C本题解析：2021版教材P305/2020版教材P303页（四）保密性仲裁以不公开审理为原则。

13、答案：B本题解析：本题考查的是施工现场环境噪声污染的防治。在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程在地的相关部门申报相关情况。

14、答案：A本题解析：本题考查的是施工单位安全生产教育培训的规定。施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他部门考核合格后方可任职。

15、答案：D本题解析：债权人与债务人协议变更主合同的，应当取得保证人书面同意，未经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任。保证合同另有约定的，按照约定。但根据最高人民法院《关于适用(中华人民共和国担保法)若干问题的解释》：“保证期间，债权人与债务人对主合同数量、价款、币种、利率等内容作了变动，未经保证人同意的，如果减轻债务人的债务的，保证人仍应当对变更后的合同承担保证责任；如果加重债务人的债务的，保证人对加重的部分不承担保证责任。”

16、答案：B本题解析：2021/2020版教材P16页设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权自登记时设立。登记机构应当向建设用地使用权人发放建设用地使用权证书。

17、答案：B本题解析：住房和城乡建设部颁布的《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定，主要负责人应当与项目负责人签订安全生产责任书，确定项目安全生产考核目标、奖惩措施，以及企业为项目提供的安全管理和技术保障措施。工程项目实行总承包的，总承包企业应当与分包企业签订安全生产协议，明确双方安全生产。故B答案正确。

18、答案：D本题解析：将存在下列情形的建筑市场各方主体，列入建筑市场主体“黑名单”：（1）利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的；（2）发生转包、出借资质，受到行政处罚的；（3）发生重大及以上工程质量安全事故，或1年内累计发生2次及以上较大工程质量安全事故，或发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大工程质量安全事故，受到行政处罚的；（4）经法院判决或仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款，且拒不履行生效法律文书确定的义务的。

19、答案：C本题解析：教材P43页该题主要考察的是：建设工程施工许可制度要求，教材P45页原文是，《建筑法》规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

20、答案：A本题解析：A选项正确，D选项错误；自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效。B选项错误；自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或者约定不明确的，视为不支付利息。借款合同原则上为有偿合同（有息借款），也可以是无偿合同（无息借款）。自然人之间的借款合同如果没有约定利息，贷款人主张利息的，人民法院不予支持.C错误，借款合同采用书面形式，但自然人之间借款另有约定的除外。

21、答案：A本题解析：本题考查的是污水处理及再生水回用。一级处理主要针对水中悬浮物质，常采用物理的方法，经过一级处理后，污水悬浮物去除可达40%左右，附着于悬浮物的有机物也可去除30%左右。

22、答案：C本题解析：检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构。检测机构和检测人员不得推荐或者监制建筑材料、构配件和设备。检测机构不得与行政机关，法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及所检测工程项目相关的设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系或者其他利害关系。

23、答案：D本题解析：人力资源和社会保障部《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》（人社部规[2017]16号）规定，用人单位存在下列情形之一的，人力资源社会保障行政部门应当自查处违法行为并作出行政处理或处罚决定之日起20个工作日内，按照管辖权限将其列入拖欠工资“黑名单”：（1）克扣、无故拖欠农民工工资报酬，数额达到认定拒不支付劳动报酬罪数额标准的；（2）因拖欠农民工工资违法行为引发群体性事件、极端事件造成严重不良社会影响的。将劳务违法分包、转包给不具备用工主体资格的组织和个人造成拖欠农民工工资且符合前款规定情形的，应将违法分包、转包单位及不具备用工主体资格的组织和个人一并列人拖欠工资“黑名单”。

24、答案：D本题解析：本题考查的是投标人、投标文件和投标保证金。投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。选项A投标保证金不得超过招标项目估算价的2％；选项B投标保证金有效期应当与投标有效期一致；选项C实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。

25、答案：A本题解析：本题考查的是施工质量检验和返修的规定。承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

26、答案：C本题解析：2021/2020版教材P37页安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过3个月。若超过3个月，应另行加收保险费。

27、答案：B本题解析：教材P17页当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。

28、答案：A本题解析：2021/2020版教材P4页法的效力层级，是指法律体系中的各种法的形式，由于制定的主体、程序、时间、适用范围等的不同，具有不同的效力，形成法的效力等级体系。（一）宪法至上，（二）上位法优于下位法，（三）特别法优于一般法，（四）新法优于旧法，(五）需要由有关机关裁决适用的特殊情况。

29、答案：D本题解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(法释[2004]14号)第21条规定"当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。"因此，招标人与中标人另行签订合同的行为属违法行为，所签订的合同是无效合同。

30、答案：B本题解析：临时用地保护:(1)应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度地减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境。(2)红线外临时占地应尽量使用荒地、废地，少占用农田和耕地。工程完工后，及时对红线外占地恢复原地形、地貌，使施工活动对周边环境的影响降至最低。(3)利用和保护施工用地范围内原有绿色植被。对于施工周期较长的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化。

31、答案：A本题解析：总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。

32、答案：D本题解析：本题考查的是民事诉讼的执行程序。申请执行的期间为两年，申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。这里的期间，从法律文书规定履行期间的最后1日起计算；法律规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后1日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。

33、答案：C本题解析：本题考查的是劳动争议的解决方式。劳动争议申请仲裁的时效期间为1年。

34、答案：C本题解析：选项A错误，仲裁实行一裁终局的制度。裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的，仲裁委员会或者人民法院不予受理。选项B错误，当事人可以根据仲裁协议向中国仲裁机构或者其他仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉。选项C正确，D错误，仲裁和诉讼是两种并行的争议解决方式，当事人只能选用其中的一种。《仲裁法》规定当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外。因此，有效的仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权，只有在没有仲裁协议或者仲裁协议无效的情况下，法院才可以对当事人的纠纷予以受理。

35、答案：B本题解析：A选项，施工单位安全职责；C选项，设计单位安全职责；D选项，监理单位安全职责。

36、答案：A本题解析：A选项虽然需要运输，但地点明确，所以是交付转移风险，标的物尚未交付，风险由出卖人承担；B选项，违约之日风险转移给买受人；C选项，货物已经交付，风险转移给买受人；D选项，在途标的物，合同成立风险转移给买受人。

37、答案：A本题解析：本题考查的是建设工程竣工环保验收。建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。

38、答案：B本题解析：本题考查的是受法律保护的文物范围。珍贵文物分为一级文物、二级文物和三级文物。

39、答案：C本题解析：专利权分为发明专利权、实用新型专利权和外观设计专利权。发明专利权的保护期限为20年，实用新型专利权的保护期限为10年，外观设计专利权的保护期限为15年。专利权到期后不得续期。商标专用权的保护期限为10年，自核准注册之日开始起算。商标权到期可以续期。

40、答案：B本题解析：诉讼时效期间自当事人知道或者应当知道权利受到侵害及义务人之日起计算。

41、答案：C本题解析：A项错误，招标人不得规定最低投标限价。B项错误，潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。D项错误，招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的，应当在投标截止时间至少15日之前，通知所有获取招标文件的潜在投标人。

42、答案：C本题解析：A项错误，借款合同应当采用书面形式，但是自然人之间借款另有约定的除外。B项错误，借款的利息不得预先在本金中扣除。C项正确，自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时成立。D项错误，借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人可以停止发放借款、提前收回借款或者解除合同。

43、答案：A本题解析：资质不良行为认定标准：（1）未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的；（2）以欺骗手段取得资质证书承揽工程的；（3）允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的；（4）未在规定期限内办理资质变更手续的；（5）涂改、伪造、出借、转让《建筑业企业资质证书》的；（6）按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训、考核，未取得证书上岗，情节严重的。

44、答案：C本题解析：A选项错误，处分权是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。B选项错误，所有人并不行使对物的使用权，仍可以享有对物的收益权。D选项错误，占有权可以根据所有人的意志和利益分离岀去，由非所有人享有。

45、答案：C本题解析：在城市、镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同，向城市、县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。

46、答案：C本题解析：施工项目负责人的安全生产责任主要是：（1）对建设工程项目的安全施工负责；（2）落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程；（3）确保安全生产费用的有效使用；（4）根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患；（5）及时、如实报告生产安全事故情况。建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中具有以下职责：（1）查阅在建项目安全生产有关资料、核实有关情况；（2）检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况；（3）监督项目专职安全生产管理人员履责情况；（4）监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况；（5）对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，有权当场予以纠正或作出处理决定；（6）对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场作出查封的处理决定；（7）对施工现场存在的重大安全隐患有权越级报告或直接向建设主管部门报告；（8）企业明确的其他安全生产管理职责。

47、答案：C本题解析：A项错误，在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。B项错误，建设工程开工前，建设单位应当查明工程建设范围内地下城镇排水与污水处理设施的相关情况。D项错误，禁止向水体排放、倾倒放射性固体废物或者含有高放射性和中放射性物质的废水。

48、答案：B本题解析：劳动合同应当具备以下条款：（1）用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人；（2）劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码；（3）劳动合同期限；（4）工作内容和工作地点；（5）工作时间和休息休假；（6）劳动报酬；（7）社会保险；（8）劳动保护、劳动条件和职业危害防护；（9）法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。

49、答案：B本题解析：【考点】考查代位权的行使【解析】《合同法》第73条规定，因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权，但该债权专属于债务人自身的除外。代位权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使代位权的必要费用，由债务人负担。这就是法律赋予债权人为了保障其债权不受损害而行使代位权的规定。对于代位权的行使应当明确以下几点：（1）代位权的行使主体为债权人，即债权人必须以自己的名义提起诉讼；（2）代位权的行使范围以债权人的债权为限，如债权数额应当与其对债务人享有的债权数额为限，超过部分，不得行使代位权；（3）债权人行使代位权的必要费用，由债务人承担。本题债权人为丙，债务人为乙，次债务人为甲。根据法律规定，当债务人乙怠于行使其对次债务人甲的到期债权，且这一行为损害了债权人丙的债权时，丙有权以自己的名义起诉甲代位行使乙的债权。A项错误，B项正确。数额应当以乙欠丙的20万元货款为限，C项错误。必要费用应由债务人乙承担，D项错误。

50、答案：B本题解析：本题考查的是与土地相关的物权。地役权是指为使用自己不动产的便利或提高效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。他人的不动产为供役地，自己的不动产为需役地。

51、答案：B本题解析：实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理，故选项A错；实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案当事人，故选项C错。发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任，故选项B正确，选项D错。

52、答案：C本题解析：《工程建设国家标准管理办法》规定，制定国家标准的工作程序按准备、征求送审和报批四个阶段进行。工程建设行业标准的制定、修订程序，也可以按准备、征求意见、送审和报批四个阶段进行。

53、答案：B本题解析：考点:施工许可证的法定批准条件。《建筑工程施工许可管理办法》明确规定，建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。参见

54、答案：B本题解析：按照《建筑法》规定，总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。此题正确选项为B。

55、答案：D本题解析：本题考查的是投标人、投标文件和投标保证金。《招标投标法》规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。

56、答案：A本题解析：聘用企业与注册建造师解除劳动关系的，应当及时申请办理注销注册或变更注册。

57、答案：B本题解析：本题考查的是施工总承包和分包单位的安全生产责任。分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。

58、答案：C本题解析：当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间；（1）建设工程已实际交付的，为交付之日；（2）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（3）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。

59、答案：A本题解析：本题考查的是建设工程质量保证金。选项B错误，建设工程质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%；选项C错误，推行银行保函制度，承包人可以用银行保函替代预留保证金；选项D错误，采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人不得再预留保证金。

60、答案：B本题解析：用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立。

61、答案：A本题解析：行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。

62、答案：C本题解析：本题考查的是租赁合同的法律规定。出租人出卖租赁房屋的，应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人享有以同等条件优先购买的权利；但是，房屋按份共有人行使优先购买权或者出租人将房屋出卖给近亲属的除外。

63、答案：C本题解析：2021版教材P338/2020版教材P336当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖

64、答案：B本题解析：对于实行开工报告制度的建设工程，《建筑法》规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

65、答案：A本题解析：2020年5月公布的《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定，当事人订立合同，可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。A选项正确；书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。BC选项错误；可以根据当事人的行为或者特定情形推定合同的成立，也可以称之为默示合同，D选项错误。教材页码：P108-110

66、答案：B本题解析：2021/2020版教材P40页行政处分种类有：警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。

67、答案：D本题解析：本题考查的是编制安全专项施工方案。对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：（1）基坑支护与降水工程；（2）土方开挖工程；（3）模板工程；（4）起重吊装工程；（5）脚手架工程；（6）拆除、爆破工程；（7）国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。

68、答案：D本题解析：本题考查的是买卖合同的法律规定。简易交付是指标的物在订立合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成支付。『注意2』交付标的物期限约定不明的处理原则债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应给对方必要的准备时间。『注意3』出卖人多交付标的物的处理原则买受人可以接收或拒绝接收多交的部分。接收的，按照约定的价格支付价款；拒绝接收的，应当及时通知出卖人。

69、答案：D本题解析：发生法律效力的民事判决、裁定，以及刑事判决、裁定中的财产部分，由第一审人民法院或者与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院执行。

70、答案：D本题解析：全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。故选项D正确。

71、答案：A本题解析：工程本身的免赔额为保险金额的0.5%~2.0%；施工机具设备等的免赔额为保险金额的5%；第三者责任险中财产损失的免赔额为每次事故赔偿限额的1%?2%,但人身伤害没有免赔额。

72、答案：A本题解析：B错误，检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或其授权的签字人签署，所以不要求必须是法定代表人签署。C错误，检测机构是具有独立法人资格的中介机构。D错误，质量检测业务由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测。

73、答案：D本题解析：《劳动争议调解仲裁法》第10条第2款规定，企业劳动争议调解委员会由职工代表和企业代表组成。职工代表由工会成员担任或者由全体职工推举产生，企业代表由企业负责人指定。企业劳动争议调解委员会主任由工会成员或者双方推举的人员担任。

74、答案：B本题解析：联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

75、答案：C本题解析：《住房城乡建设部关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》(建市[2016]93号)规定，工程总承包一般采用设计一采购——施工总承包或者设计——施工总承包模式。建设单位也可以根据项目特点和实际需要，按照风险合理分担原则和承包工作内容采用其他工程总承包模式。

76、答案：C本题解析：在中华人民共和国境内，下列文物受国家保护：（1）具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺和石刻、壁画（2）与重大历史事件、革命运动或者著名人物有关的以及具有重要纪念意义、教育意义或者史料价值的近代现代重要史迹、实物、代表性建筑（3）历史上各时代珍贵的艺术品、工艺美术品（4）历史上各时代重要的文献资料以及具有历史、艺术、科学价值的手稿和图书资料等;（5）反映历史上各时代、各民族社会制度、社会生产、社会生活的代表性实物。教材页码：P195-197

77、答案：B本题解析：申请人有下列情形之一的，不予注册：(1)不具有完全民事行为能力的;(2)申请在两个或者两个以上单位注册的;(3)未达到注册建造师继续教育要求的;(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的;(5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的;(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的;(7)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的;(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的;(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的;(10)年龄超过65周岁的;(11)法律、法规规定不予注册的其他情形。

78、答案：A本题解析：A项正确。国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。B项错误。《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。C项错误。中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。D项错误。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

79、答案：C本题解析：本题考查的是借款合同。借款期间不满1年的，应当在返还借款时一并支付；借款期间1年以上的，应当在每届满1年时支付，剩余期间不满1年的，应当在返还借款时一并支付。

80、答案：A本题解析：人民调解的基本原则是：当事人自愿原则；当事人平等原则；合法原则和尊重当事人权利原则。

81、答案：C本题解析：诺成合同自当事人双方意思表示一致时即可成立，不以一方交付标的物为合同的成立要件。当事人交付标的物属于履行合同，与合同的成立无关。买卖合同可以是书面的，也可以是口头的。但对于房屋买卖等标的额较大的财产买卖，应当签订书面合同。

82、答案：C本题解析：未参加工伤保险的建设项目，职工发生工伤事故，依法由职工所在用人单位支付工伤保险待遇，施工，总承包单位、建设单位承担连带责任;用人单位和承担连带责任的施工总承包单位、建设单位不支付的，由工伤保险基金先行支付，用人单位和承担连带责任的施工总承包单位、建设单位应当偿还;不偿还的，由社会保险经办机构依法追偿。

83、答案：D本题解析：本题考查的是孳息的归属和买卖合同的解除。分期付款的买受