建设工程fidic合同协议

建设工程fidic合同协议甲方（发包人）：[发包人法定全称]法定地址：[发包人法定地址]法定代表人/授权代表：[姓名]职务：[职务]联系电话：[电话]电子邮箱：[邮箱]乙方（承包人）：[承包人法定全称]法定地址：[承包人法定地址]法定代表人/授权代表：[姓名]职务：[职务]联系电话：[电话]电子邮箱：[邮箱]鉴于甲方拟建设[工程项目名称]项目（以下简称“本项目”），位于[项目地点]，需要实施[简要描述工程性质，例如：土建及安装工程]，乙方具备承担该项目的资质和能力，双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，以及依据FIDIC《生产设备和设计-施工（EPC）合同条件》（条件2006版）[或《设计采购施工（D-B-C）合同条件》（条件2017版）[或《通用条件》（条件1999版）]（以下简称“适用的FIDIC合同条件”）的规定，经友好协商，达成以下协议：双方确认已仔细阅读并充分理解本协议内容以及构成合同一部分的附件（包括但不限于中标函、投标函及其附录、合同专用条件、通用条件、技术规范、图纸、工程量清单、业主的风险和责任清单、关于适用法律和争端解决的特别条件等），并同意受其约束。本协议与上述附件共同构成双方就本项目的完整协议，取代此前所有口头或书面的协议、谅解或安排。1.合同当事人甲方是本项目的发包人，乙方是本项目的承包人。甲方和乙方均为完全民事行为能力人，具有签署和履行本协议的合法资格。本协议由甲方法定代表人或其授权代表签署，乙方法定代表人或其授权代表签署，代表各自方全权行事。2.合同标的本协议项下合同标的为：[工程项目名称]项目，具体范围和内容以构成合同一部分的投标函及其附录、技术规范、图纸和工程量清单为准。3.合同范围乙方根据本协议约定，负责本项目的[设计、采购、施工、调试、试运行等，根据EPC或D-B-C模式选择并具体描述]，直至项目竣工验收合格并交付甲方使用，并承担相应的风险及义务，直至履行完缺陷责任期义务为止。4.合同文件构成组成本协议和合同的文件应视为一个整体，相互解释，不得抵触。除非本协议或适用的FIDIC合同条件另有约定，构成合同的文件及解释顺序如下：(1)协议书（本协议）；(2)中标函；(3)投标函及其附录；(4)合同专用条件；(5)通用条件；(6)技术规范；(7)图纸；(8)工程量清单；(9)业主的风险和责任清单；(10)关于适用法律和争端解决的特别条件；(11)以及双方根据本协议履行过程中签署的补充协议、往来函件（经双方确认后作为合同附件）。当构成合同的文件出现含糊不清或不相一致之处时，应依据上述顺序进行解释，后一份文件优先，直至矛盾消除。如果文件中仍有含糊不清之处，则应按照适用的FIDIC合同条件通用条件的第1.2条“合同文件”的规定进行解释。5.合同有效期本协议自双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。本项目的合同工期自[开工日期]起，至[预计竣工日期]止，共计[工期天数]天。本项目实际竣工日期以工程师签发的最终竣工验收证书日期为准。6.适用法律本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。7.适用语言本协议及构成合同的文件均使用中文书就。双方沟通函件应使用中文。8.通知双方在本协议中载明的地址、电话、电子邮箱为有效联系方式。任何一方变更联系方式，应提前[通知期限，例如：7]天书面通知另一方。所有根据本协议发出的通知、请求、同意、批准或任何其他通讯，均应以书面形式（包括信函、传真、电子邮件等）发送至本协议载明的地址或另一方书面指定的其他地址，该等书面通讯在寄出后[通知期限，例如：3]天内被视为已被有效送达。9.争议解决因本协议引起或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交[选择一种方式并明确具体内容，例如：中国国际经济贸易仲裁委员会（ICC），按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为[仲裁地点，例如：北京]。仲裁语言为中文。/任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。被告住所地或合同履行地人民法院对本案有管辖权。]。10.合同生效(1)本协议在双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。(2)本协议的生效不影响构成合同一部分的投标函、中标函等的效力。(3)双方应各自获得必要的内部授权以签署本协议。11.履约保证金乙方应在本协议生效后[天数，例如：28]天内，向甲方提交金额为合同估算总价[百分比，例如：3]%的履约保证金，形式为[具体形式，例如：银行保函或不可撤销信用证]。甲方应在收到履约保证金后向乙方颁发履约保函。履约保证金的退还条件按适用的FIDIC合同条件通用条件的第14.7条“履约保证金”的规定执行。12.预付款甲方应在[时间点，例如：本协议生效后/收到乙方提交的有效履约保函后]向乙方支付合同估算总价[百分比，例如：10]%的预付款。预付款的支付和回收按适用的FIDIC合同条件通用条件的第13.1条至第13.7条“预付款”的规定执行。13.进度款乙方应在每个付款周期结束后[天数，例如：10]天内，向甲方提交进度款支付申请及相应证明文件。甲方应在收到申请后[天数，例如：28]天内审核并支付该周期应支付的进度款。支付时间和比例按适用的FIDIC合同条件通用条件的第17.1条至第17.4条“中期支付”的规定执行。14.竣工结算款项目竣工验收合格后，乙方应在[天数，例如：28]天内向甲方提交竣工结算报告及证明文件。甲方应在收到报告后[天数，例如：56]天内审核并支付至结算总价款的[百分比，例如：95]%，剩余[百分比，例如：5]%作为最终结算款，在缺陷责任期满且乙方提交完整竣工资料后[天数，例如：28]天内支付。15.保留金甲方应从按本协议应支付给乙方的每期款项中，扣除合同估算总价[百分比，例如：5]%的保留金。保留金的扣除、使用和退还按适用的FIDIC合同条件通用条件的第19.1条至第19.6条“保留金”的规定执行。16.竣工验收项目具备竣工验收条件时，乙方应向甲方提交竣工验收申请报告。甲方应在收到申请后[天数，例如：14]天内组织竣工验收。竣工验收程序和标准按适用的FIDIC合同条件通用条件的第20.1条至第20.6条“竣工验收”的规定执行。17.缺陷责任期项目竣工验收合格之日起，进入缺陷责任期，期限为[天数，例如：12或24或36]个月。缺陷责任期内，乙方应负责免费修复工程中的任何缺陷。缺陷责任期结束后，乙方应向甲方提交最终竣工资料，并办理移交手续。18.工程照管在缺陷责任期开始前，工程应由甲方或甲方指定的单位负责照管。缺陷责任期内，工程照管责任由乙方承担，甲方有权进行检查。缺陷责任期满后，工程照管责任转移给甲方。19.业主的风险在项目[阶段，例如：开工/缺陷责任期结束]之前，由甲方承担因任何事件造成的损失风险，但适用FIDIC合同条件通用条件中规定的由承包商承担的风险除外。具体风险分配按适用的FIDIC合同条件通用条件的第4.1条“业主的风险”及附件“业主的风险和责任清单”的规定执行。20.不可抗力双方应受适用的FIDIC合同条件通用条件中关于“不可抗力”条款的约束。发生不可抗力事件时，双方应按照该条款的规定履行各自义务和承担责任。21.保险乙方应按照适用的FIDIC合同条件通用条件的第22条“保险”的规定，办理并维持必要的保险，并将保险单副本提交给甲方。乙方应确保保险范围和金额满足合同要求，并使甲方免受损失。22.变更任何一方提出变更要求，应向对方发出书面通知，提供变更的细节和影响。变更估价按照适用的FIDIC合同条件通用条件的第39条“变更”的规定执行。23.索赔承包商（乙方）认为有权获得任何追加付款或工期延长时，应按适用的FIDIC合同条件通用条件的第40条“索赔”的规定，及时向工程师（如设有）发出索赔通知，并提交证明文件。发包商（甲方）应按该条款的规定处理索赔。24.违约任何一方违反本协议约定，应承担违约责任。违约责任的承担按适用的FIDIC合同条件通用条件的第44条“违约”及第45条“暂停工作”的规定执行。25.合同转让与分包乙方不得将本协议或合同项下的任何权利或义务转让给第三方，除非得到甲方事先的书面同意。乙方的分包行为必须符合适用的FIDIC合同条件通用条件第26条“分包”的规定，并需事先获得甲方书面同意。26.通知与指令甲方通过书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）向乙方发出的任何指令、要求或通知，应视为工程师的指令（如设有工程师）。工程师的指令应符合适用的FIDIC合同条件通用条件的规定。27.合同终止本协议或合同的终止按适用的FIDIC合同条件通用条件的第47条“合同终止”的规定执行。28.附件构成本协议一部分的附件包括但不限于：中标函、投标函及其附录、合同专用条件、通用条件、技术规范、图纸、工程量清单、业主的风险和责任清单、关于适用法律和争端解决的特别条件等，与本协议具有同等法律效力。29.其他(1)本协议未尽事宜，由双方协商解决，并可签署