风电季度分包协议

风电季度分包协议一、协议双方委托方（以下简称“甲方”）：服务方（以下简称“乙方”）：二、协议标的,1.甲方委托乙方提供风电项目季度分包服务，具体内容包括但不限于：,-风机设备安装、调试；-风电场基础设施施工；,-风电场运维管理；-风电场设备维护；-风电场安全管理。2.本协议标的金额为人民币元。三、协议期限1.本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为，期满后自动续签。2.双方如需终止本协议，应提前书面通知对方。四、双方权利义务1.甲方权利义务：-甲方负责提供风电项目相关信息，包括项目规模、设备型号、施工图纸等；-甲方负责协调解决项目施工过程中与当地管理部门、村民等相关部门的沟通协调问题；,-甲方负责按照约定支付乙方服务费用；-甲方负责监督乙方按照合同约定完成各项服务任务。2.乙方权利义务：-乙方按照甲方要求，提供优质、高效的服务；-乙方负责按照甲方提供的项目信息，制定详细的施工方案和运维计划；,-乙方负责组织施工队伍，确保项目按时、按质完成；,-乙方负责对施工人员进行安全教育和培训，确保施工安全；-乙方负责对施工过程中产生的废弃物进行妥善处理。五、违约责任1.甲方违约责任：-甲方未按约定支付乙方服务费用的，应向乙方支付元的违约金；,-甲方未按时提供项目信息的，应向乙方支付元的违约金；-甲方未履行协调义务，导致乙方无法正常施工的，应承担相应的赔偿责任。2.乙方违约责任：-乙方未按约定完成服务任务的，应向甲方支付元的违约金；-乙方未按约定进行安全教育和培训的，应向甲方支付元的违约金；-乙方未按约定进行废弃物处理的，应向甲方支付元的违约金。六、质量标准,1.乙方提供的服务应符合国家相关质量标准，具体要求如下：,-风机设备安装、调试合格率不低于；,-风电场基础设施施工质量合格率不低于；,-风电场运维管理合格率不低于；,-风电场设备维护合格率不低于；-风电场安全管理合格率不低于。2.甲方有权对乙方提供的服务进行验收，验收不合格的，乙方应无条件进行整改，直至合格。七、验收方式1.乙方完成服务任务后，应向甲方提交验收申请，甲方应在内进行验收。2.验收不合格的，乙方应承担相应的整改责任，直至合格。八、保密条款1.双方对本协议内容以及项目信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方外泄。2.违反保密义务的，应承担相应的法律责任。九、争议解决1.双方在履行本协议过程中发生争议的，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向提起诉讼。十、其他1.本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。2.本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：十一、违约责任1.乙方未按约定时间完成服务任务的，每逾期一天，应向甲方支付相当于合同总金额的的违约金。2.甲方未按约定支付款项的，每逾期一天，应向乙方支付相当于逾期款项的的违约金。3.因乙方原因导致风电场设备损坏的，乙方应承担全部维修费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。4.因甲方原因导致乙方人员受伤的，甲方应承担相应的医疗费用及赔偿。十二、合同解除1.在合同履行过程中，任何一方违反本协议约定，经对方书面通知后，仍未在内纠正的，对方有权解除本协议。2.发生不可抗力事件，致使合同无法履行的，双方均可解除合同，并互不承担违约责任。十三、通知1.本协议项下的通知，应采用书面形式，并按照以下地址发送：甲方：乙方：2.通知自发出之日起内，若未收到对方书面回复，视为对方已收到通知。十四、附件本协议附件如下：,1.风电季度分包协议附件一：服务内容明细表2.风电季度分包协议附件二：验收标准及方法十五、本协议的解释本协议的解释权归甲方所有。十六、合同生效本协议自双方签字盖章之日起生效。十七、争议解决1.双方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。十八、协议变更1.本协议的任何修改或补充，均应以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。十九、协议的终止1.本协议期满或因双方约定的其他原因终止，乙方应立即停止服务，并按照甲方的要求将风电场设备恢复至原状。二十、保密条款1.双方对本协议内容以及合作过程中的商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方外泄。二十一、其他1.本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。二十二、本协议附件,1.风电季度分包协议附件三：服务质量考核办法2.风电季度分包协议附件四：违约责任及赔偿标准附件三：服务质量考核办法1.考核指标：风电场设备运行稳定率、设备故障率、设备维护保养质量等。2.考核周期：每月一次。3.考核结果：甲方将根据考核结果，对乙方进行相应的奖惩。附件四：违约责任及赔偿标准1.乙方未按时完成工作任务的，每逾期一天，应向甲方支付相当于逾期款项的1%的违约金。2.乙方因工作原因造成风电场设备损坏的，应赔偿甲方设备修复费用及直接经济损失。3.乙方违反保密义务，外泄甲方商业秘密的，应承担相应的法律责任。二十三、争议解决1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至协议签订地的人民法院诉讼解决。二十四、不可抗力1.因不可抗力导致本协议无法履行或部分无法履行的，双方均不承担违约责任。不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、管理部门行为、社会异常事件等。2.发生不可抗力事件的一方应及时通知对方，并提供相关证明材料。二十五、协议的修改和补充1.本协议的修改和补充，必须以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。二十六、通知1.除非本协议另有约定，任何一方给对方发出的通知，应以书面形式，通过以下方式送达：,-邮寄：通过挂号信方式寄送至对方指定的地址；,-传真：通过传真方式发送至对方指定的传真号码；-电子邮件：通过电子邮件方式发送至对方指定的电子邮箱。二十七、协议的生效和终止1.本协议自双方签字盖章之日起生效。2.本协议期满或因双方约定的其他原因终止，双方应按照本协议的约定办理相关手续。附件三：服务质量考核办法（续）1.考核指标具体包括：风电场设备运行稳定率不低于98%，设备故障率不超过0.5%，设备维护保养质量达到国家相关标准。2.考核周期为每月一次，考核结果将在次月5日前以书面形式通知乙方。3.考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，优秀等级的乙方将获得甲方一定的奖励，不合格等级的乙方将面临一定的处理。,附件四：违约责任及赔偿标准（续）1.乙方未按时完成工作任务，每逾期一天，应向甲方支付相当于逾期款项的1%的违约金，最高不超过合同总金额的5%。2.乙方因工作原因造成风电场设备损坏，应赔偿甲方设备修复费用及直接经济损失，如设备损坏导致风电场停机，乙方还应赔偿甲方因停机造成的经济损失。4.若乙方违反合同约定，未按期提交相关技术资料和报告，每逾期一天，应向甲方支付相当于逾期资料价值的0.5%的违约金，最高不超过合同总金额的1%。5.若乙方在合同履行过程中，因自身原因导致工程质量问题，需承担全部修复责任，并赔偿甲方因此产生的直接经济损失。具体赔偿标准如下：-若修复费用在人民币1万元以下（含1万元），乙方应赔偿甲方全部修复费用；-若修复费用在人民币1万元以上至5万元（含5万元），乙方应赔偿甲方修复费用的80%；-若修复费用在人民币5万元以上，乙方应赔偿甲方修复费用的60%。6.若乙方在合同履行过程中，因自身原因导致工程进度延误，每延误一天，应向甲方支付相当于延误部分合同金额的0.1%的违约金，最高不超过合同总金额的1%。7.若乙方在合同履行过程中，因自身原因导致工程发生安全事故，乙方应承担全部责任，包括但不限于赔偿甲方因此产生的直接经济损失、赔偿受伤人员医疗费用及误工费等。8.若乙方违反合同约定，擅自变更合同内容，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失，包括但不限于合同解除产生的经济损失、诉讼费用等。9.乙方违反合同约定，造成甲方损失的，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任，包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、精神损害赔偿等。10.本协议项下的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。附件五：争议解决方式1.双方应本着平等互利、公平公正的原则，协商解决合同履行过程中发生的争议。2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。附件六：合同解除条件1.甲方有充分证据证明乙方严重违反合同约定，给甲方造成重大损失，甲方有权解除合同。2.乙方有充分证据证明甲方严重违反合同约定，给乙方造成重大损失，乙方有权解除合同。3.发生不可抗力事件，致使合同无法履行或继续履行对双方均无利，双方可协商解除合同。4.合同约定的其他解除条件。附件七：通知送达,1.本协议项下的通知，应采用书面形式，通过以下方式送达：2.通知自送达之日起生效。如因乙方提供的地址不准确或乙方未及时接收通知，导致甲方无法及时送达通知的，不影响通知的效力。附件八：合同附件,1.本协议附件一：风电场设备清单,2.本协议附件二：技术服务方案3.本协议附件三：服务质量考核办法4.本协议附件四：违约责任及赔偿标准5.本协议附件五：争议解决方式6.本协议附件六：合同解除条件7.本协议附件七：通知送达8.本协议附件八：合同附件附件九：合同生效条件2.本协议生效后，双方应严格按照本协议的约定履行各自的权利和义务。附件十：合同解除条件4.合同约定的其他解除条件。附件十一：合同