建设工程补充合同范例

建设工程补充合同范例甲乙双方于______年______月______日签订了编号为_________的建设工程施工合同（以下简称“原合同”），原合同约定的建设工程项目已部分完成。现因项目需要，经双方友好协商，就原合同项下部分工程事宜达成如下补充协议，以兹共同遵守：第一条原合同信息及补充原因甲乙双方确认，原合同全称为____________________，合同编号为_________，签订日期为______年______月______日，签订地点为____________________。现因__________________________________________________，双方同意对原合同进行补充约定。第二条补充合同标的本补充合同所涉及的工程范围位于原合同约定的工程项目____________________内，具体为__________________________________________________。该部分工程内容主要包括__________________________________________________，工程量详见本补充协议附件一。该部分工程应按照国家及地方现行的相关施工规范、验收标准进行施工和验收，具体标准为__________________________________________________。甲方应提供与本补充工程相关的图纸、技术资料及施工条件，并确保其准确性。第三条合同价款及支付方式本补充工程的总价款为人民币（大写）____________________元整（¥：____________元）。该价格包含为本补充工程发生的所有费用，包括但不限于人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润及税金等。该价格为基础价格，如发生以下情况需要调整：1.合同约定的工程量增减超过______%时，按____________________方式调整单价或总价；2.由于甲方原因导致工期延误，每延误一日，甲方向乙方支付延误补偿费人民币____________元；3.发生不可抗力事件，双方应根据事件影响协商调整合同价款。价款支付方式如下：1.本补充工程合同签订后______日内，甲方向乙方支付合同总价款的______%，即人民币____________元（¥：____________元），作为预付款；2.工程完成______%，并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价款的______%，即人民币____________元（¥：____________元）；3.工程全部完成，并经甲方竣工验收合格后______日内，甲方向乙方支付至合同总价款的______%，即人民币____________元（¥：____________元）；4.剩余的______%合同价款，即人民币____________元（¥：____________元），作为质保金，于工程竣工验收合格后满______年______月______日，若工程无质量问题，甲方向乙方一次性支付。甲方应将上述款项支付至乙方指定的银行账户：账户名称：____________________开户银行：____________________银行账号：____________________第四条合同工期及工期调整本补充工程的开工日期为______年______月______日，竣工日期为______年______月______日，总工期为______日。开工日期如有延误，需提前______日书面通知乙方，并征得乙方同意。非因乙方原因导致的工期延误（例如：甲方原因、设计变更、不可抗力事件等），经甲方确认后，工期相应顺延。工期延误超过______日的，乙方有权根据延误时间及影响，要求甲方增加相应的人工费、材料费等成本，并支付____________元/日的窝工费。第五条双方权利和义务甲方权利和义务：1.有权对补充工程的施工过程进行监督，并要求乙方按合同约定及设计要求进行施工；2.有权对补充工程的质量进行检验，并依据合同约定进行验收；3.应按合同约定及时支付工程款；4.应为乙方的施工提供必要的场地、水源、电源等施工条件，并确保其可用性；5.应配合乙方办理补充工程相关的报批、报检手续。乙方权利和义务：1.有权按照合同约定及设计要求进行施工，并确保工程质量和安全；2.应接受甲方的监督和检查，并按要求提供相关资料；3.应按时完成补充工程，并确保工程质量达到合同约定的标准；4.应负责补充工程的施工安全，并承担因自身原因造成的安全事故责任；5.应妥善保管工程资料，并在工程竣工验收合格后移交甲方。第六条质量保证和验收本补充工程的质量应达到__________________________________________________标准。乙方应确保补充工程的质量符合约定标准，并承担因质量问题造成的所有责任。补充工程的验收按照原合同约定的验收程序执行。乙方应在工程完成______日后，书面通知甲方进行验收。甲方应在收到通知后______日内组织验收。验收合格后，双方应签署验收报告。若验收不合格，乙方应负责整改，直至验收合格，并承担由此产生的所有费用。本补充工程的质保期为______年，自工程竣工验收合格之日起计算。质保期内，若出现质量问题，乙方应负责免费维修，并承担由此产生的所有费用。第七条违约责任甲方违约责任：1.未按合同约定支付工程款的，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款部分______%的违约金，但违约金总额不超过合同总价款的______%；2.无正当理由拒绝验收或无故拖延验收的，每逾期一日，应向乙方支付____________元的违约金，并承担由此给乙方造成的损失。乙方违约责任：1.未按合同约定工期竣工的，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款______%的违约金，但违约金总额不超过合同总价款的______%，逾期超过______日的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失；2.补充工程的质量不符合合同约定的，乙方应负责免费整改，并承担由此产生的所有费用。若整改后仍不合格，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失；3.乙方违反保密约定的，应向甲方支付____________元的违约金，并承担由此给甲方造成的损失。第八条不可抗力不可抗力是指双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、洪水、战争、政府行为等。任何一方因不可抗力事件导致无法履行合同义务的，应及时通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力事件的影响，协商决定是否解除合同、部分免除责任或延期履行合同。因不可抗力事件造成的损失，由双方各自承担。第九条争议解决因本补充协议引起的或与本补充协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向____________仲裁委员会申请仲裁，或向工程所在地人民法院提起诉讼。第十条合同生效及终止本补充协议自双方签字盖章之日起生效。本补充协议的终止条件与原合同一致，即：1.补充工程完成并验收合格；2.双方协商一致解除；3.因不可抗力导致合同无法履行。第十一条其他约定1.本补充协议是原合同不可分割的一部分，与本补充协议的约定不一致的，以本补充协议为准。2.本补充协议附件是本补充协议的组成部分，与本补充协议具有同等法律效力。3.本补充协议一式____________份，甲方执____________份，乙方执____________份，具有同等法律效力。4.甲方：____________________（盖章）法定代表人或授权代表（