建设工程补充合同样本

建设工程补充合同样本甲方（发包人）：[发包人全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[发包人注册地址]通讯地址：[发包人通讯地址]联系电话：[发包人联系电话]统一社会信用代码：[发包人统一社会信用代码]乙方（承包人）：[承包人全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[承包人注册地址]通讯地址：[承包人通讯地址]联系电话：[承包人联系电话]统一社会信用代码：[承包人统一社会信用代码]鉴于甲乙双方于[主合同签订日期]签订了《[主合同全称]》（合同编号：[主合同编号]）（以下简称“主合同”），主合同生效日期为[主合同生效日期]，约定的承包范围为[主合同约定的承包范围概述]，履行期限为[主合同约定的履行期限]。为明确主合同履行过程中出现的新情况，对主合同内容进行必要的补充和修改，经甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下补充协议，以资共同遵守：第一条主合同引用信息本补充合同所引用的主合同为甲乙双方签订的《[主合同全称]》（合同编号：[主合同编号]），该主合同自[主合同生效日期]起生效。第二条补充合同目的因[具体说明签订本补充合同的原因，例如：主合同项下工程需要增加XX分部分项工程/主合同项下某部分工程量发生重大变化/原合同未预见的设计变更需要处理等]，为明确双方权利义务，确保工程顺利实施，甲乙双方同意对主合同相关内容进行如下补充和修改。第三条工程范围补充1.在原合同承包范围的基础上，增加[新增工程项目/分部分项工程的详细名称]的建设工作内容。该新增工程的范围和界限具体如下：[详细描述新增工程的范围，例如：位于XX位置，涉及XX轴线至XX轴线，XX标高至XX标高，包括但不限于XX工作等]。2.新增工程[采用原合同中类似项目的综合单价/按照以下价格执行：XX项目，工程量XX单位，单价XX元/单位，总价XX元；XX项目，工程量XX单位，单价XX元/单位，总价XX元；或其他价格确定方式]。第四条工程量与价款调整1.因第三条所述新增工程，甲方同意增加相应的工程量，具体增加工程量清单及对应单位工程量价格/总价见本补充合同附件一《新增工程量及价格清单》（若有）。2.与新增工程相关的合同价款，将在双方最终签署的《[主合同全称]》（合同编号：[主合同编号]）的竣工结算中予以体现，或按照主合同约定的其他方式支付：*[例如：新增工程款纳入原合同第X条约定的进度款支付节点，按照主合同第X.X条规定的比例和流程支付。]*[例如：新增工程款作为独立部分，在主合同工程竣工验收合格后X日内，凭完整资料支付至结算总价的X%。]*[根据实际情况选择或约定其他付款方式]。第五条工期调整1.因新增工程的工作量，原合同约定的工期需相应延长。双方同意，本补充合同项下新增工程的工期为[XX]天，自本补充合同生效且新增工程相关准备工作完成之日起计算。2.因此，主合同原约定的工程总工期相应延长[XX]天，新的总工期至[新的竣工日期]止。第六条质量标准新增工程部分的质量标准应[符合国家现行相关工程建设质量验收规范/符合设计变更后的要求/不低于主合同约定的标准]，并达到[具体的质量等级要求，如合格、优良等]。验收时，应按照主合同约定的程序及标准执行。第七条双方权利义务补充1.甲方责任补充：[例如：负责提供新增工程所需的相关资料，并及时审批新增工程的相关设计文件；/负责协调新增工程与其他单位的交叉作业等]。2.乙方责任补充：[例如：严格按照约定标准和工期完成新增工程的设计（若有）、施工、验收等工作；/承担新增工程自身的施工安全责任等]。第八条安全文明施工与环境保护双方应遵守主合同关于安全文明施工与环境保护的约定。乙方在实施新增工程过程中，应确保符合所有适用的法律法规和安全标准，并承担由此产生的一切费用和责任。第九条违约责任补充1.甲方如未能按照本合同第五条、第六条约定支付新增工程款，每逾期一日，应按逾期支付金额的[XX]%向乙方支付违约金。2.乙方如未能按照本合同第三条、第五条约定完成新增工程，每逾期一日，应按新增工程合同价款的[XX]%向甲方支付违约金，但累计违约金不超过新增工程合同总价款的[XX]%。逾期超过[XX]日的，甲方有权解除本补充合同项下新增工程的施工义务，乙方应承担由此给甲方造成的损失。第十条不可抗力本补充合同的不可抗力条款适用主合同第X条关于不可抗力的约定。第十一条争议解决因本补充合同引起的或与本补充合同有关的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向[主合同约定的仲裁委员会名称]申请仲裁/向[主合同约定的人民法院名称]提起诉讼。第十二条合同生效本补充合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。第十三条合同份数本补充合同一式[XX]份，甲方执[XX]份，乙方执[XX]份，具有同等法律效力。第十四条