建设工程代建合同纠纷处理期限依据规定协议书

建设工程代建合同纠纷处理期限依据规定协议书甲方（代建方）：[代建方全称]法定代表人/负责人：[姓名]地址：[代建方地址]乙方（委托方）：[委托方全称]法定代表人/负责人：[姓名]地址：[委托方地址]鉴于甲乙双方已签订《建设工程代建合同》（合同编号：[合同编号]）（以下简称“主合同”），为规范因履行主合同所引发争议的处理程序，明确争议解决过程中的期限依据，提高争议解决效率，经双方友好协商，达成如下协议：一、本协议适用于双方因履行主合同所引发之任何争议（包括但不限于合同效力、工程款支付、工程质量、工期延误、合同解除、违约责任等）的处理程序。二、双方确认，处理上述争议应首先遵守本协议的约定期限。同时，本协议的约定不违反法律规定，在与法律强制性规定冲突时，以法律规定为准。双方处理争议应遵守争议解决方式所依据的法律（如《中华人民共和国民事诉讼法》或《中华人民共和国仲裁法》及相关司法解释）。三、争议通知与回复期限1.一方认为对方违反主合同约定或发生其他争议时，应在知晓或应当知晓之日起[三十]日内，向对方发出书面《争议通知函》，详细说明争议事项、事实依据及要求。争议通知函应符合法律及行业关于书面通知的要求。2.收到争议通知函的一方，应在收到之日起[十五]日内，就争议事项向发出方进行书面回复，或提出解决建议、协商方案，或说明拟采取的法律措施。如无正当理由逾期未回复，视为不接受争议通知函内容或不同意协商解决。四、协商与调解期限1.自争议通知函发出或收到之日起，双方应在一个连续的[六十]日内，通过友好协商或邀请第三方进行调解，努力解决争议。2.若在上述协商或调解期限内，双方未能就争议解决达成一致意见，本协议第三、四条关于启动法律程序的约定即行生效。五、法律程序启动期限1.若双方决定通过诉讼解决争议，发出争议通知函一方应在协商期（本协议第四条第一项所述的六十日）届满后的[十五]日内，向有管辖权的人民法院提起诉讼。乙方决定诉讼的，应在相应期限内提起。2.若双方约定通过仲裁解决争议，发出争议通知函一方应在协商期届满后的[十五]日内，按照主合同约定的仲裁规则向约定的仲裁委员会提交仲裁申请书。乙方决定仲裁的，应在相应期限内提交。3.任何一方逾期未在上述期限内启动法律程序（提起诉讼或申请仲裁），且未与对方达成书面补充协议的，视为自动放弃该等权利，但法律规定的诉讼时效或仲裁时效不受影响。六、诉讼/仲裁程序中的主要期限1.答辩期限：被告应在收到起诉状副本或仲裁申请书副本之日起[十五]日内，向受理法院或仲裁委员会提交答辩状。如有必要，经法院/仲裁庭许可，可延长答辩期。2.举证期限：双方应在法院/仲裁庭指定的举证期限内提交支持己方主张的证据材料。如需延长举证期限，应在期限届满前申请，并说明理由。逾期提交证据，可能因违反证据规则而受到不利后果。3.开庭审理：法院/仲裁庭应根据案件情况，在收到全部诉讼/仲裁材料后[三十]日内安排开庭审理，或告知双方具体的开庭日期。仲裁庭应按照仲裁规则的规定安排开庭。4.判决/裁决期限：人民法院审理一审案件，通常应在立案之日起六个月内判决；适用简易程序的，应在立案之日起四十五日内判决。仲裁委员会应在收到仲裁申请书之日起[四十]日内或双方协议的期限内作出裁决。复杂案件经批准可延长。5.上诉期限：不服地方人民法院第一审判决的，应在判决书送达之日起[十五]日内向上一级人民法院提起上诉；不服地方人民法院第一审裁定的，应在裁定书送达之日起[十]日内向上一级人民法院提起上诉。逾期不上诉，一审判决/裁定即发生法律效力。6.申请执行期限：双方对已发生法律效力的判决、裁定，或仲裁裁决书，均应在法定执行时效内（通常为二年），向第一审人民法院或仲裁委员会申请执行。七、证据交换与送达双方同意按照法律规定及法院/仲裁庭的要求进行证据交换。本协议项下的所有通知、通知函、答复、申请书等书面文件，可以通过直接送达、邮寄送达（以挂号信或快递方式，以寄出或投递当日为送达日）、传真或电子邮件送达（以发送成功之日视为送达，但需对方确认接收或事后认可），或根据法律规定的方式送达。以上述方式送达的，视为有效送达。八、不可抗力因地震、台风、洪水、战争、政府行为等不可抗力事件，导致本协议约定的任何期限无法履行的，受影响方应及时通知对方，并提供相关证明。双方应根据不可抗力的影响程度，协商决定是否延期履行、部分履行或解除协议。九、协议的生效、变更与解除1.本协议自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。2.本协议的任何变更或解除，均须经双方协商一致，并签订书面补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。十、争议解决因本协议的解释、履行及其它争议，双方应首先尝试通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至[主合同中约定的争议解决方式，例如：主合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决/提交至[XX]仲裁委员会仲裁]。十一、法律适用本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。十