建设工程代建合同纠纷仲裁协议书

建设工程代建合同纠纷仲裁协议书本协议由以下双方于______年______月______日在__________签署：委托方（以下简称“甲方”）：[甲方全称]法定代表人/授权代表：[姓名]职务：[职务]地址：[甲方法定地址]联系方式：[甲方联系方式]代建方（以下简称“乙方”）：[乙方全称]法定代表人/授权代表：[姓名]职务：[职务]地址：[乙方法定地址]联系方式：[乙方联系方式]鉴于甲乙双方于______年______月______日签订了《建设工程代建合同》（合同编号：[填写合同编号]）（以下简称“主合同”），约定由乙方负责代建位于[工程地点]的[工程名称]工程项目（以下简称“代建项目”）。为明确解决因履行主合同或基于主合同关系所发生或与本合同有关的一切争议的方式，甲乙双方经友好协商，根据《中华人民共和国仲裁法》及[选定仲裁机构名称]（住所地位于[仲裁机构所在地]）的《仲裁规则》，达成如下仲裁协议：一、仲裁事项双方确认，因履行主合同或基于主合同关系所发生的或与本合同有关的一切争议（包括但不限于主合同的有效性、解释、履行、变更、解除、终止、权利义务、工程款支付与结算、工期延误、工程质量、安全文明施工、违约责任、赔偿损失、知识产权归属、保密义务、不可抗力以及因履行主合同所产生的其他任何争议），均应提交仲裁解决。二、仲裁机构双方一致同意，将本协议第一条约定的争议提交[选定仲裁机构名称]（以下简称“仲裁委员会”）按照其现行有效的《仲裁规则》进行仲裁。仲裁地点为[仲裁委员会所在地]。仲裁委员会作出的仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。三、仲裁规则本协议项下的仲裁，适用[选定仲裁机构名称]的《仲裁规则》（以下简称“仲裁规则”）。仲裁规则未约定或约定不明的事项，按照仲裁规则的原则性规定执行，若无相关规定，则由仲裁庭参照中国法律的相关规定予以裁决。四、仲裁语言仲裁程序所使用的语言为中文。当事人提交的书面材料应使用中文。仲裁庭有权要求当事人提供译本，翻译费用由当事人自行承担。五、仲裁员1.双方应各自在收到仲裁委员会发出的仲裁通知之日起[例如：十五（15）]日内，从仲裁委员会仲裁员名册中指定一名仲裁员，并提交仲裁委员会。2.若一方当事人未在规定期限内指定仲裁员，仲裁委员会主席应在该方当事人收到通知后[例如：十（10）]日内指定仲裁员。3.双方指定的两名仲裁员共同推荐第三名仲裁员，或共同委托仲裁委员会主席指定第三名仲裁员。第三名仲裁员为首席仲裁员。4.若双方未能就第三名仲裁员的指定达成一致，则由仲裁委员会主席指定。5.仲裁庭由三名仲裁员组成，首席仲裁员由双方指定的仲裁员或共同委托的第三方担任。若双方仅指定一名仲裁员且未就首席仲裁员达成一致，则由仲裁委员会主席指定首席仲裁员和/或第三名仲裁员，以组成仲裁庭。6.仲裁员的选定和指定应符合仲裁规则关于仲裁员独立、公正以及回避等规定。六、适用法律本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。七、仲裁费用仲裁委员会收取的仲裁费用和仲裁员的报酬，由败诉方承担；双方均有责任时，由双方按责任比例分担。当事人申请仲裁、提供证据、进行保全等所支出的费用，由当事人自行承担，除非仲裁庭决定由败诉方承担部分或全部费用。八、协议的生效本协议自双方授权代表签字并加盖各自单位公章（或合同专用章）之日起生效。九、完整协议本仲裁协议构成双方就本协议所述仲裁事项达成的完整协议，取代双方此前就该事项达成的任何书面或口头协议、谅解或安排。本协议的任何修改或补充，均应以书面形式作出，并经双方授权代表签字盖章后方能生效。十、通知送达双方应按照主合同约定的地址或本协议中载明的联系方式送达与本协议或主合同有关的任何通知、文件或通讯。任何一方变更联系方式或地址，应提前[例如：十（10）]日书面通知对方及仲裁委员会。十一、可分割性本协议的任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的效力。十二、争议解决优先性双方确认，本协议旨在通过仲裁解决因主合同所引发或与本合同相关的所有争议。除双方明确书面同意外，任何一方不得就本协议项下的争议向任何法院提起诉讼或采取任何其他形式的救济措施。十三、其他本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。（以下无正文）甲方（盖章）：[甲方全称]授权代表（签字）：___________