建设工程合同(规范版)

建设工程合同(规范版)甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方承建以下建设工程事宜，经协商一致，订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：包括但不限于设计、施工、设备安装、调试等。1.4工程规模：建筑面积约为__________平方米，结构类型为__________，层数为__________层。1.5工程质量标准：达到国家或行业现行相关质量标准，并满足甲方使用要求。1.6工程工期：自__________年__________月__________日开工，至__________年__________月__________日竣工，总工期为__________天。第二条合同价款2.1本合同采用__________（固定总价/固定单价/可调价）方式计价。2.2合同总价款为人民币（大写）____________________元整，（小写）¥____________________元。2.3计价依据：__________。2.4价款调整：除合同另有约定外，合同价款不予调整。如发生国家政策变化、材料价格波动等因素导致合同价款需要调整的，双方应协商解决。第三条发包人义务3.1提供施工场地，并负责解决施工场地周边的相关协调工作。3.2提供施工所需的水、电、通讯等条件，并承担相关费用。3.3提供工程所需的相关资料，包括但不限于地质勘察报告、设计图纸、技术规范等。3.4组织设计、监理、施工单位进行图纸会审和技术交底。3.5按照合同约定及时支付工程款。3.6组织工程竣工验收。第四条承包人义务4.1按照合同约定的工期、质量标准完成工程施工。4.2负责施工过程中的安全生产管理，承担因安全生产责任事故造成的损失。4.3负责施工过程中材料的采购、保管和检验，确保材料质量符合合同要求。4.4负责施工机械设备的租赁、维护和保养。4.5及时提交工程进度报告和竣工资料。4.6负责工程缺陷修复，并在缺陷责任期内承担保修责任。第五条材料设备供应5.1主要材料设备由承包人采购，其质量必须符合设计图纸和国家现行标准、规范的要求。5.2发包人供应的材料设备，其规格、型号、质量应符合设计要求，并由承包人负责检验。5.3材料设备的检验结果应经发包人确认，如检验不合格，承包人应负责更换，并承担由此产生的费用。第六条工程变更6.1任何一方提出工程变更，均应提前书面通知对方，并经对方确认后方可实施。6.2工程变更涉及合同价款的调整，双方应根据变更内容协商确定新的价款。6.3因发包人原因造成的工程变更，由此增加的费用和工期延误由发包人承担。6.4因承包人原因造成的工程变更，由此增加的费用和工期延误由承包人承担。第七条验收7.1工程验收分为隐蔽工程验收、分部分项工程验收和竣工验收。7.2隐蔽工程验收应在隐蔽工程覆盖前进行，验收合格后方可进行下一道工序施工。7.3分部分项工程验收应在分部分项工程完成后进行，验收合格后方可进行下一阶段施工。7.4竣工验收应在工程全部完成后进行，验收合格后工程方可交付使用。7.5验收标准按照国家或行业现行相关标准执行。第八条工程价款支付8.1本合同签订后，发包人应向承包人支付合同总价款的______%作为预付款，即人民币（大写）____________________元整，（小写）¥____________________元。8.2进度款支付：按照工程进度分______次支付，每次支付合同总价款的______%，即人民币（大写）____________________元整，（小写）¥____________________元。支付节点分别为：__________、__________、__________。8.3竣工结算：工程竣工验收合格后，双方应进行竣工结算，结算结果经双方确认后，发包人应支付至结算总价款的______%作为尾款，即人民币（大写）____________________元整，（小写）¥____________________元。8.4支付方式：银行转账。第九条质量保修9.1工程保修期为______年，自工程竣工验收合格之日起计算。9.2保修范围包括但不限于工程本身的质量缺陷。9.3承包人在保修期内承担免费保修责任，保修期满后，承包人可收取合理的维修费用。9.4发包人应配合承包人进行保修工作。第十条安全生产10.1承包人应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，制定安全生产责任制，并采取有效措施确保施工安全。10.2承包人应向作业人员提供必要的安全防护用品，并对作业人员进行安全教育培训。10.3发生安全生产事故，承包人应立即采取应急措施，并报告发包人及有关部门。事故责任由事故方承担。第十一条违约责任11.1发包人未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向承包人支付逾期付款部分______%的违约金。11.2承包人未按合同约定工期竣工，每逾期一日，应向发包人支付合同总价款______%的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的______%。11.3工程质量不符合合同约定，承包人应负责无偿返工、修理，并承担由此产生的费用。11.4因一方违约导致合同解除的，违约方应赔偿对方因此遭受的损失。第十二条不可抗力12.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争等。12.2遭遇不可抗力的一方应在不可抗力发生后______日内书面通知对方，并提供相关证明。12.3因不可抗力造成的工期延误或费用增加，双方应协商解决。不可抗力影响消除后，合同应继续履行。第十三条争议解决13.1本合同项下的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十四条合同生效与终止14.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2本合同在工程竣工验收合格、工程款支付完毕后终止。第十五条其他约定15.1本合同一式______份，甲方执______份，乙方执______份，具有同等法律效力。15.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。15.3甲方（盖章）：_____________乙方（盖章）：_____________15.4法定代表人或授权代表（签字）：法定代表人或授权代表（签字）：15.5联系人：联系人：15.6电话：电话：15.7邮箱：