2026年全国一级造价师之建设工程计价考试重点黑金模拟题（附答案）

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年一级造价师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013），当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（）。A.综合单价调高，措施项目调增B.综合单价调高，措施项目调减C.综合单价调低，措施项目调增D.综合单价调低，措施项目调减

2、招标工程量清单的项目特征中通常不需描述的内容是（）。A.材料材质B.结构部位C.工程内容D.规格尺寸

3、某建设项目投产后，应付账款的最低周转天数为15天，预计年销售收入为12000万元，年经营成本9000万元，其中外购原材料、燃料7200万元，则该项目的应付账款估算额为（）万元。A.500B.375C.300D.125

4、某项目建设期为2年，第一年贷款4000万元，第二年贷款2000万元，贷款年利率10%，贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目第二年的建设期利息为（）万元。A.200B.500C.520D.600

5、如果建设项目中有两个单项工程，则单项工程综合概算应该包括的内容有（）。A.设备及工器具购置费B.建设期利息C.基本预备费D.工程建设其他费用

6、在签订合同前，中标人应向招标人提交履约担保。中标人应保证其履约保证金在（）一直有效。A.承包人提交竣工验收申请前B.工程实际竣工日期前C.发包人颁发工程接收证书前D.工程缺陷责任期满前

7、某项目共需贷款资金900万元，建设期为3年，按年度均衡筹资，第1年贷款为300万元，第2年贷款为400万元，建设期内只计利息但不支付，年利率为10%，则第2年的建设期利息应为（）万元。A.50.0B.51.5C.71.5D.66.50

8、（2016年真题）某出料容量750L的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为150s、40s、250s、50s、40s，运料和其他时间的交叠时间为50s，机械利用系数为0.8。该机械的台班产量定额为（）m3/台班。A.29.79B.32.60C.36.00D.39.27

9、某实行招标的工程，施工图预算为8000万元，最高投标限价为7800万元。若承包人签约合同价为7500万元，则该承包人的报价浮动率为（）。A.3.85%B.4.00%C.6.25%D.6.67%

10、在工程总承包的投标文件编制中，工程详细说明属于（）的内容。A.资格审查资料B.价格清单C.承包人建议书D.承包人实施计划

11、下列施工机械的停歇时间，不在预算定额机械幅度差中考虑的是()。A.机械维修引起的停歇B.工程质量检查引起的停歇C.机械转移工作面引起的停歇D.进行准备与结束工作时引起的停歇

12、根据《建设工程工程量清单计价规范》，一般情况下编制招标控制价采用的材料优先选用（）。A.招标人的材料供应商提供的材料单价B.近三个月当地已完工程材料结算单价的平均值C.工程造价管理机构通过工程造价信息发布的材料单价D.当时当地市场的材料单价

13、某市建筑公司承建某县城一商务楼，当年结算工程价款收入为5300万元，其中包括所安装设备的价款500万元及付给分包方的价款300万元，则此收入应缴纳的营业税为()万元。A.150B.161C.170.7D.174

14、关于最终结清，下列说法不正确的是（）。A.最终结清是指合同约定的质量保修期终止后，承包人已按合同规定完成全部剩余工作且质量合格的，发包人与承包人结清全部剩余款项的活动B.承包人按合同约定接受了竣工结算支付证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔C.承包人在提交的最终结清申请中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔D.最终结清付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理

15、投标人复核招标工程量清单时发现了遗漏,是否向招标人提出修改意见取决于（）。A.招标文件规定是否允许提出增补B.遗漏工程量的大小C.投标人的投标策略D.遗漏项目是否在工程量计算规范附录中有列项

16、关于工业项目建设地点的选择，下列说法正确的是（）。A.应远离其他工业项目，减少环境保护费用B.应远离铁路、公路、水路，减少运营干扰C.选靠近城镇和居民密集区，减少生活设施费D.应少占耕地，降低土地补偿费用

17、关于投标有效期与投标保证金的描述，下列说法中正确的是()A.投标保证金的有效期应当超出投标有效期30天B.出现特殊情况需要延长投标有效期时，投标人同意延长投标有效期的，不应相应延长其投标保证金的有效期C.出现特殊情况需要延长投标有效期时，投标人拒绝延长投标有效期的，其投标失效，同时投标人无权收回其投标保证金D.若投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件，投标保证金将不予返还

18、下列关于其他项目费的说法，正确的是（）。A.计日工是指在施工过程中，施工单位完成建设单位提出的工程合同范围以外的零星项目或工作B.计日工由施工单位按施工过程中形成的实际发生量来计价C.施工单位投标时按建设单位给定的金额填报总承包服务费，施工过程中按签约合同价执行D.在施工过程中，暂列金额由施工单位掌握使用、扣除合同价款调整后如有余额，归建设单位

19、建设工程最终结清的工作事项和时间节点包括：①提交最终结清申请单；②签发最终结清支付证书；③签发缺陷责任期终止证书；④最终结清付款；⑤缺陷责任期终止。按时间先后顺序棑列正确的是（）A.⑤③①②④B.①②④⑤③C.③①②④⑤D.①③②⑤④

20、根据《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，承包人可以同时获得费用和利润补偿的索赔事件是（）。A.工程移交后因发包人原因出现新的缺陷或损坏的修复B.工程移交后因发包人原因出现的缺陷修复后的试验和试运行C.因不可抗力停工期间应监理人要求照管、清理、修复工程D.基准日后法律的变化

21、（2018年真题）依法必须招标的项目，中标公示应包含的内容是（）。A.评标委员会全体成员名单B.所有投标人名单及排名情况C.投标人的各评分要素的得分情况D.中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况（有业绩信誉条件的）

22、在征地补偿费和拆迁补偿费中都可能包含的费用是（）。A.安置补助费B.土地补偿费C.青苗补偿费D.地上附着物补偿费

23、按照建设部现行《建筑工程设计文件编制深度规定》，民用项目方案设计的内容是（）。A.各专业设计说明书、投资估箅书、建筑设计图纸B.建筑设计说明书、工程概算书、建筑设计图纸C.设计说明书、总平面图、建筑设计图、鸟瞰图D.投资估算书、总平面图、透视图

24、按索赔事件的性质分类，下列各项中列入其他索赔事项的是（）。A.汇率变化B.不可抗力C.不可预见的不利条件D.合同终止

25、根据《标准施工招标文件》（2007版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，可以同时获得工期、费用和利润补偿的是（）。A.施工中发现文物古迹B.发包人延迟提供建筑材料C.承包人提前竣工D.因不可抗力造成工期延误

26、干混地面砂浆DSM20贴600mm*600mm石材楼面，灰缝宽2mm,石材损耗率2%，每100平米需（）块。A.281.46B.281.57C.283.33D.283.45

27、某项目根据《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GC1-2015），采用概算法编制的估算中，工程费用为8000万元，基本预备费用为880万元，价差预备费为120万元，工程建设其他费800万，建设期利息为200万元，流动资金为100万元，则该项目的建设投资为（）万元。A.9680B.9800C.10000D.10100

28、有关概算指标的编制，下列说法中正确的是（）。A.概算指标分为建筑工程概算指标和设备及安装工程概算指标B.综合概算指标的准确性高于单项概算指标C.单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明D.构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，需进行建筑面积换算

29、某分部分项工程的清单编码为010203004005，则该分部分项工程的清单项目顺序编码为（）。A.01B.02C.004D.005

30、某工程承包人向发包人递交了200万元的进度款支付申请。按照《建设工程价款结算暂行办法》的规定，下列关于工程进度款支付的说法中，正确的是()。A.发包人应在收到该申请的15天内，向承包人支付不少于180万元的进度款B.发包人应在批准该申请的14天内，向承包人支付不少于120万元的进度款C.发包人应在收到该申请的14天内，向承包人支付不少于120万元的进度款D.发包人应在批准该申请的15天内，向承包人支付不少于180万元的进度款

31、某建设项目由各个单项工程构成，应包含在其中某单项工程综合概算中的费用项目是（）。A.工器具及生产家具购置费B.办公和生活用品购置费C.研究试验费D.基本预备费

32、（2020年真题）一台设备原值5万元，使用期内大修3次，每维修期运转400台班，设备残值率5%。该设备台班折旧费为（）。A.29.69B.31.25C.39.58D.41.67

33、（2017年真题）当初步设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时，编制设备安装工程费概算可选用的方法是（）。A.设备价值百分比法B.设备系数法C.综合吨位指标法D.预算单价法

34、组成建设工程施工合同的文件包括：①中标通知书，②投标函及其附录，③合同协议书，④通用合同条款，⑤专用合同条款，⑥图纸，⑦已标价工程量清单等。若专用合同条款无另外约定，则解释合同的优先顺序是()。A.②①③④⑤⑦⑥B.③①②⑤④⑥⑦C.①③⑤④②⑥⑦D.②⑦①③⑤④⑥

35、在建设项目竣工决算报表中，用于考核和分析投资效果，落实结余资金，并作为报告上级核销基本建设支出依据的是（）。A.基本建设项目概况表B.基本建设项目竣工财务决算表C.基本建设项目交付使用资产总表D.基本建设项目交付使用资产明细表

36、关于招标控制价及其编制的说法，正确的是（）。A.综合单价中包括应由招标人承担的风险费用B.招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1.5%计算C.措施项目费应按招标文件中提供的措施项目清单确定D.招标文件提供暂估价的材料，其费用应计入其他项目清单费用

37、有关社会保险费的计算基础，正确的是（）。A.定额人工费B.直接费C.人工费+机械费D.直接工程费

38、关于建设工程竣工图的绘制和形成，下列说法中正确的是（）。A.凡按图竣工没有变动的，由发包人在原施工图上加盖“竣工图”标志B.凡在施工过程中发生设计变更的，一律重新绘制竣工图C.平面布置发生重大改变的，一律南设计单位负责重新绘制竣工图D.重新绘制的新图，应加盖“竣工图”标志

39、工程造价指标作为对已完或在建工程进行造价分析的依据，（）不属于分析的内容。A.总体水平分析B.构成分析C.影响因素分析D.索赔分析

40、根据世界银行对工程项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目间接建设成本的是()。A.临时公共设施及场地的维持费B.建设保险和债券费C.开工试车费D.土地征购费

41、下列对于测时法的特征描述中，正确的是（）。A.测时法即适用于测定重复的循环工作时间，也适用于测定非循环工作时间B.选择测时法比接续测时法准确、完善，但观察技术也较之复杂C.当所测定的各工序的延续时间较短时，接续测时法较选择测时法方便D.测时法的观测次数应该根据误差理论和经验数据相结合的方法确定

42、某建设项目投资构成中，设备及工、器具购置费为3000万元。建筑安装工程费为2000万元，工程建设其他费为1000万元，预备费为500万元，建设期贷款4000万元，应计利息500万元，流动资金贷款800万元。则该建设项目预计能够形成固定资产为（）万元。A.6500B.7000C.7800D.11800

43、关于工程量清单编制中的项目特征描述，下列说法中正确的是（）。A.措施项目无需描述项目特征B.应按计量规范附录中规定的项目特征，结合技术规范、标准图集加以描述C.对完成清单项目可能发生的具体工作和操作程序仍需加以描述D.图纸中已有的工程规格、型号、材质等可不描述

44、某工程施工过程中发生如下事件：①因异常惡劣候条件导致工程停工2天，人员窝工20个工作曰；②遇到不利地质条件导致工程停工1天，人员窝工10个工曰，处理不利地质条件用工15个工曰。若人工工资为200元/工曰，窝工补贴为100元/工曰，不考虑其他因素。根据《标准施工招标文件：》（2007年版）通用合同条款，施工企业可向业主索赔的工期和费用分别是（）。A.3天，6000元B.1天，3000元C.3天，4000元D.1天，4000元

45、作为工程定额体系的重要组成部分，预算定额是（）。A.完成一定计价单位的某一施工过程所需要消耗的人工、材料和机械台班数量标准B.完成一定计量单位合格分项工程或结构构件所需消耗的人工、材料、施工机具台班数量及其费用标准C.完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工、材料和施工机械台班数量及费用标准D.完成一个规定计量单位建筑安装产品的费用消耗标准

46、措施项目清单中的安全文明施工费（）。A.可以要求投标人对该项费用进行优惠B.按目标价款结算C.应作为竞争性费用参与市场竞争D.应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价

47、关于规费的计算，下列说法正确的是()。A.规费虽具有强制性，但根据其组成又可以细分为可竞争性的费用和不可竞争性的费用B.规费由社会保险费和工程排污费组成C.社会保险费由养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费组成D.规费由意外伤害保险费、住房公积金、工程排污费组成

48、根据计时观察法测得某工序工人工作时间：基本工作时间40min，辅助工作时间5min，准备与结束工作时间5min，休息时间5min，则定额时间是（）min。A.40B.45C.50D.55

49、下列内容中，属于三级预算的工程预算文件，但不属于二级预算的是（）。A.总预算B.综合预算表C.单位工程预算表D.附件

50、（2019年真题）某地拟建某市政道路工程，已知与其类似已完工程造价指标为600元/m2，其中人工、材料、施工机具使用费分别占工程造价的10%，50%，20%，拟建工程地区与类似工程地区人工、材料、施工机具使用费差异系数为1.10，1.05，1.05，假定以人工、材料、施工机具使用费之和为基数取费，综合费率为25%，则拟建工程的综合单价为（）元/m2。A.507.00B.608.40C.633.75D.657.00

51、关于分部分项工程量清单编制的说法，正确的是()。A.施工工程量大于按计算规则计算出的工程量的部分，由投标人在综合单价中考虑B.在清单项目“工程内容”中包含的工作内容必须进行项目特征的描述C.计价规范中就某一清单项目给出两个及以上计量单位时应选择最方便计算的单位D.同一标段的工程量清单中含有多个项目特征相同的单位工程时，可采用相同的项目编码

52、进行流动资产投资估算时，通常计算的是各项流动资金的（）。A.各项流动资金的年库存量B.各项流动资金的年周转次数C.各项流动资金的年周转额度D.各项流动资金年平均占用额度

53、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013），允许投标人根据具体情况对招标工程量清单进行修正或增加的内容是（）。A.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.暂列金额D.计日工

54、（2017年真题）我国某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定借款国国内投标人有7.5%的评标优惠，若投标工期提前，则按每月25万美元进行报价修正，现国内甲投标人报价5000万美元，承诺较投标要求工期提前2个月，则甲投标人评标价为（）万美元。A.5000B.4625C.4600D.4575

55、关于施工合同履行期间的期中支付，下列说法中正确的是（）。A.双方对工程计量结果有争议，发包人应在解决无争议部分的工程计量后向承包人出具进度款支付证书B.对已签发支付证书中的计算错误，发包人有权予以修正，承包人无权提出修正C.进度款支付申请中应包括累计已完成的合同价款D.本周期实际支付的合同额一定为本期完成的合同价款合计

56、下列各项费用中，应计人建筑安装工裎施工机械台班单价的是（）。A.大型机械设备进出场费B.引进设备检验费C.临时故障排除费D.机器损坏

57、（2016年真题）由发包人提供的工程材料、工程设备的金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具体的扣除标准是（）。A.按签约单价和签约数量B.按实际采购单价和实际数量C.按签约单价和实际数量D.按实际采购单价和签约数量

58、在人工单价的组成内容中，停工学习、执行国家或社会义务的工资属于（）。A.计件工资B.奖金C.特殊情况下支付的工资D.职工福利费

59、（2018年真题）关于建设项目场地准备和建设单位临时设施费的计算，下列说法正确的是（）。A.改扩建项目一般应计工程费用和拆除清理费B.凡可回收材料的拆除工程应采用以料抵工方式冲抵拆除清理费C.新建项目应根据实际工程量计算，不按工程费用的比例计算D.新建项目应按工程费用比例计算，不根据实际工程量计算

60、下列有关基本预备费的表述，正确的是（）。A.基本预备费亦可称为工程建设不可预见费B.基本预备费包括批准的初步设计范围外，技术设计所增加的工程费用C.实行工程保险的工程项目，基本预备费可适当提高D.基本预备费不包括超规超限设备运输增加的费用

61、在计算预算定额人工工日消耗量时，基本用工中除包括完成定额计量单位的主要用工外，还应包括（）。A.劳动定额规定应增(减)计算的用工B.劳动定额内不包括的材料加工用工C.施工中不可避免的其他零星用工D.质量检查和隐蔽工程验收用工

62、根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》，下列设施的费用应计入安全施工费的是()。A.安全警示标志牌B.现场防火设施C.现场临时用电接地保护装置D.垂直方向交叉作业防护

63、当工业集聚带来的（）的总和超过生产集聚带来的利益时，综合经济效益反而下降。A.“外部不经济性”B.“外部不协调性”C.“内部不经济性”D.“内部不协调性”

64、确定项目生产规模的前提是项目的（）。A.盈利能力B.资金情况C.产品市场需求状况D.原材料、燃料

65、依据《建设项目过程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216）订立的工程总承包合同，采用的合同价款形式是（）。A.固定单价B.可调单价C.固定总价D.可调总价

66、某小区住宅楼项目，建设期为3年，建设期内各年均衡获得的贷款额，每年的贷款额度均为2000万元，贷款年利率为6%，建设期内按照复利计算，则小区住宅楼项目的建设期应计利息为（）万元。A.374.62B.540.00C.558.22D.749.23

67、下列费用中，计入技术服务费中勘察设计费的是（）,A.设计评审费B.技术经济标准使用费C.技术革新研究试验费D.非标准设备设计文件编制费

68、下列关于竣工决算的说法，正确的是（）。A.竣工财务决算是正确核定项目资产价值.反映竣工项目建设成果的文件，但并不是办理资产移交和产权登记的依据B.项目需预留尾工工程的，尾工工程投资不得超过批准的项目概算总投资的10%C.基本建设项目交付使用资产总表反映建设项目建成后新增固定资产.流动资产.无形资产和其他资产价值的情况和价值D.在竣工财务决算报表中，建筑安装工程投资支出.设备工器具投资支出.待摊投资支出和其他投资支出构成建设项目的建设成本

69、工程造价鉴定工作中，下列鉴定依据中，属于委托人移交的证据材料的是（）。A.适用于鉴定项目的法律、法规B.与鉴定项目相关的国家或行业标准规范C.与鉴定项目同时期、同地区、相同或类似工程的技术经济指标以及各类生产要素价格D.质证记录、庭审记录等卷宗

70、（2016年真题）施工合同价款纠纷处理中，一方当事人拒不履行，另一方当事人可以请求人民法院执行的文书是（）。A.和解协议书B.造价认定书C.行政调解书D.仲裁调解书

71、某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程税前造价为8000万元，其中含税材料费5175万，可抵扣综合进项税率为13%，当采用一般计税方法时，该企业承接该项目实际缴纳增值税额为（）万元。A.192.00B.240.00C.71.45D.426.45

72、（2015年真题）关于工程量清单中的计日工，下列说法中正确的是（）。A.即指零星工作所消耗的人工工时B.在投标时计入总价，其数量和单价由投标人填报C.应按投标文件载明的数量和单价进行结算D.在编制招标工程量清单时，暂定数量由招标人填写

73、国内生产某台非标准设备需材料费36万元，加工费4万元，专用工具费率10%，设备损失费率20%，外购配套件费为5万元，包装费0.8万元，利润率为10%，税率为17%，用成本计算估价法计得该设备的税金是（）万元。A.5.36B.10.02C.10.72D.10.87

74、（2019年真题）某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定同时对多个标段的评标修正率为4%。现投标人甲同时投Ⅰ、Ⅱ标段，其报价分别为7000万元、6000万元。在投标人甲已中标Ⅰ标段的情况下，其Ⅱ标段的评标价应为（）万元。A.5720B.5760C.6240D.6280

75、某建设项目工程费用为7200万元，工程建设其他费用为1800万元，基本预备费率为5%。项目前期年限1年，建设期2年，各年完成静态投资额的比例分别为60%与40%，年均投资价格上涨率为6%。则该项目建设期第二年价差预备费（）万元。A.564.54B.592.77C.464.74D.589.63

76、某工业建设项目及其中K车间的各项建设费用名义如下表所示。则K车间应分摊的建设单位管理费为（）。A.70B.75C.84D.105

77、由发包人提供的工程材料、工程设备金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具体的扣出标准是（）。A.按签约单价和签约数量B.按实际采购单价和实际数量C.按签约单价和实际数量D.按实际采购单价和签约数量

78、（2019年真题）关于工程造价指数的计算，下列表达式正确的是（）。A.材料费价格指数=∑（同期各种材料单价×所有材料费用/所有材料费用之和）B.单位工程价格指数=∑（同期各分部工程价格指数×各分部工程费用/单位工程费用）C.单项工程造价指数=报告期单项工程造价指标/基期单项工程造价指标D.建设工程造价综合指数=报告期建设工程造价综合指标/基期建设工程造价综合指标

79、除按照工程变更规定引起的工程量的增减外，采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同，承包人用于结算的最终工程量应该是（）。A.按照现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算得到的工程量B.承包人完成合同工程应予计量的工程量C.招标工程量清单中列示的工程量D.总价合同各项目工程量

80、关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是（）。A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金只能预留在发包方B.社会投资项目，可将保留金交由金融机构托管C.非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务D.发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于28天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实二、多选题

81、FIDIC施工合同条件下，工程师发布删减某部分工作的变更指令，承包商由此损失的利益不包括（）。A.该部分工作的直接费B.该部分工作分担的间接费C.该部分工作分担的利润D.该部分工作分担的税金

82、（2019年真题）编制预算定额人工日消耗量时，实际工程现场运距超过预算定额取定运距时的用工应计入（）。A.超运距用工B.辅助用工C.二次搬运用工D.人工幅度差

83、（2015年真题）某批进口设备离岸价为1000万元人民币，国际运费为100万元人民币，运输保险费费率为1%。则该批设备的关税完税价格应为（）万元人民币。A.1100.00B.1110.00C.1111.00D.1111.11

84、（2014年真题）管理者不直接与承包人签订合同，但受托监督承包人履行合同的工程总承包方式是（）。A.EPC总承包B.交钥匙总承包C.设计－采购总承包D.工程项目管理总承包

85、工程组价包括工程单价的确定和总价的计算，其中工程单价包括（）。A.工料单价和实物量单价B.工料单价和全费用综合单价C.工料单价和综合单价D.清单综合单价和全费用综合单价

86、（2019年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），最高投标限价的综合单价组价工作包括：①确定工、料、机单价；②确定所组价子目项目名称；③计算组价子目项目的合价；④除以工程量清单项目工程量；⑤计算组价子目项目工程量，下列工作排序正确的是（）。A.②⑤①③④B.①②⑤④③C.②③①⑤④D.①②③⑤④

87、对于技术复杂、设计有难度的工程通常采用三阶段设计，即（）。A.方案设计、技术设计和施工图设计B.总体设计、技术设计和施工图设计C.初步设计、技术设计和施工图设计D.总平面设计、工艺设计和建筑设计

88、根据世界银行对建设工程造价构成的规定，只能作为一种储备可能不动用的费用是（）。A.未明确项目准备金B.基本预备费C.不可预见准备金D.建设成本上升费用

89、关于工程竣工结算说法正确的是（）。A.承包人按照合同规定的内容全部完成所承包的工程，向承包人进行最终工程价款的结算B.工程项目竣工结算仅指工程项目竣工总结算C.进行工程竣工结算的前提是工程验收质量合格并符合合同要求D.工程竣工结算一律由承包人编制，发包人审查

90、采用工程总承包方式发包的工程，其工程总承包管理费应从（）中支出。A.建设管理费B.建设单位管理费C.建筑安装工程费D.基本预备费

91、在世界银行工程造价构成中，应急费应包括（）。A.建设成本上升费用B.未明确项目准备金C.业主的行政性费用D.其他当地费用

92、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，可以同时获得工期和费用补偿的是（）。A.发包人原因造成承包人人员工伤事故B.施工中遇到不利物质条件C.承包人提前竣工D.基准日后法律的变化

93、关于建设项目投资估算的编制，下列说法正确的是（）A.应直接委托造价工程师编制B.应做到费用构成齐全，并适当降低估算标准，节省投资C.项目建议书阶段的投资估算精度误差应控制在+20%以内D.应对影响造价变动的因素进行敏感性分析

94、关于招标工程量清单的编制，下列说法错误的是（）。A.若采用标准图集能够全部满足项目特征描述的要求，项目特征描述可直接采用“详见××图”的方式B.措施项目清单的编制需考虑工程本身、水文、气象、环境、安全等多种因素C.以“项”为计量单位的专业工程暂估价一般应包括管理费、规费、利润、税金等D.工程量清单总说明应对工程概况、工程招标及分包范围、工程质量要求等进行描述

95、下列选项中，能以实际支出计人无形资产价值的是()。A.接受捐赠的无形资产B.自创专利权C.自创非专利技术D.自创商标

96、根据FIDIC施工合同条件，业主的付款时间不应超过工程师收到承包商的月度付款申请单后的()天。A.28B.42C.56D.84

97、在进口设备原价的组成中，属于进口从属费用的是（）。A.货价B.国际运费C.运输保险费D.外贸手续费

98、关于项目投资估算的作用，下列说法中正确的是（）。A.项目建议书阶段的投资估算，是确定建设投资最高限额的依据B.可行性研究阶段的投资估算，是项目投资决策的重要依据，不得突破C.投资估算不能作为制定建设贷款计划的依据D.投资估算是核算建设项目固定资产需要额的重要依据

99、已知某引进设备吨重为50t，设备原价3000万元，每吨设备安装费指标为8万元，同类国产设备的安装费率为15%，则该设备安装费为（）万元。A.400B.425C.450D.500

100、（2021年真题）生产性建设项目工程费用为15000万元，设备费用为5000万元，工程建设其他费为3000万元，预备费为1000万元，建设期利息为1000万元，铺底流动资金为500万元，则该项目的工程造价为（）万元。A.19000B.20000C.25000D.20500

参考答案与解析

1、答案：C本题解析：本题考查的是工程量偏差的合同价款调整。综合单价的调整原则：当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差（包括因工程变更等原因导致的工程量偏差）超过15%时，对综合单价的调整原则为：当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。具体的调整方法，则应由双方当事人在合同专用条款中约定。措施项目费的调整：当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差15%，且该变化引起措施项目相应发生变化，如该措施项目是按系数或单一总价方式计价的，对措施项目费的调整原则为：工程量增加的，措施项目费调增；工程量减少的，措施项目费调减。至于具体的调整方法，则应由双方当事人在合同专用条款中约定。

2、答案：C本题解析：在编制分部分项工程量清单时，工程内容通常无须描述。因此，正确选项为C。

3、答案：C本题解析：教材P138估算应付账款的公式是：应付账款=外购原材料、燃料动力及其他材料年费用／应付账款周转次数，因此，应付账款的估算额=7200／（360／15）=300（万元）。

4、答案：C本题解析：第一年利息=4000/2×10%=200（万元），第二年利息=（4000+200+2000/2）×10%=520（万元）。

5、答案：A本题解析：本题主要考查设计概算的概念及其编制内容。单项工程综合概算包含建筑工程费用、安装工程费用、设备及工器具购置费用。建设项目总概算包含建筑工程费用、安装工程费用、设备及工器具购置费用、工程建设其他费用、预备费、建设期利息、生产或经营性项目铺底流动资金。

6、答案：C本题解析：本题考查的是中标人的确定。自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止。发包人颁发接收证书前一直有效

7、答案：C本题解析：本题考查的是建设期利息。q1＝1/2A1×i＝1/2×300×10%＝15（万元），q2＝（P1＋1/2A2）×i＝（300＋15＋1/2×400）×10%＝51.5（万元）

8、答案：C本题解析：知识点：确定材料定额消耗量的基本方法。一次循环的正常延续时间＝150＋40＋250＋50＋40－50＝480s；每一小时循环次数＝3600/480＝7.5（次）；1h正常生产率＝7.5×750＝5.625（m3）；产量定额＝5.625×8×0.8＝36.00（m3/台班）。

9、答案：A本题解析：2021教材P240本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。承包人报价浮动率=（1-中标价/最高投标限价）×100%=（1-7500/7800）×100%=3.85%。

10、答案：C本题解析：本题考查的是工程总承包招标文件与投标文件的编制。承包人建议书包括图纸、工程详细说明、设备方案、分包方案和对发包人要求错误的，说明等。

11、答案：D本题解析：机械幅度差内容包括：1)施工机械转移工作面及配套机械相互影响损失的时间；2)在正常施工条件下，机械在施工中不可避免的工序间歇。

12、答案：C本题解析：本题考查的是最高投标限价的编制。—般情况下，编制招标控制价，采用的材料价格应是工程造价管理机构通过工程造价信息发布的材料单价，工程造价信息未发布材料单价的材料，其材料价格应通过市场调查确定。

13、答案：A本题解析：此收入应缴纳的营业税=计税营业额*3%=（5300-300）*3%=150（万元）。

14、答案：A本题解析：最终结清是指合同约定的缺陷责任期终止后，承包人已按合同规定完成全部剩余工作且质量合格的，发包人与承包人结清全部剩余款项的活动，A项错误。

15、答案：C本题解析：P198-199针对招标工程量清单中工程量的遗漏或错误,是否向招标人提出修改意见取决于投标策略。

16、答案：D本题解析：A应是工业项目适当聚集的原则，B应靠近交通运输条件和水电供应等条件好的地方，C尽量减少对污染的环境，建设地点（厂址）应远离城镇和居民密集区。

17、答案：D本题解析：投标保证金的有效期应与投标有效期保持一致。故选项A错误。出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容。投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。故选项B、C错误。投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件，投标保证金将不予返还。D选项正确。

18、答案：A本题解析：计日工由建设单位和施工单位按施工过程中形成的有效签证来计价，B项错误。总承包服务费由建设单位在招标控制价中根据总包范围和有关计价规定编制，施工单位投标时自主报价，施工过程中按签约合同价执行，C项错误。在施工过程中，暂列金额由建设单位掌握使用、扣除合同价款调整后如有余额，归建设单位，D项错误。

19、答案：A本题解析：教材P263本题考查的是最终结清。所请最终结清，是指合同约定的缺陷责任期终止后，承包人已按合同规定完成全部剩余工作且质量合格的，发包人与承包人结清全部剩余款项的活动。最终结清顺序：最终结清申请单、最终支付证书、最终结清付款。

20、答案：A本题解析：本题考查的是工程索赔。选项B、C、D，都只能索赔费用。

21、答案：D本题解析：知识点：中标人的确定。公示内容：招标人需对中标候选人全部名单及排名进行公示，而不是只公示排名第一的中标候选人。同时，对有业绩信誉条件的项目，在投标报名或开标时提供的作为资格条件或业绩信誉情况，应一并进行公示，但不含投标人的各评分要素的得分情况

22、答案：A本题解析：教材P24征地补偿费中包括：土地补偿费、青苗补偿费和地上附着物补偿费、安置补助费、新菜地开发建设基金、耕地占用税、土地管理费；拆迁补偿费包括拆迁补偿和搬迁、安置补助费

23、答案：C本题解析：根据《建筑工程设计文件编制深度规定》（建质[2003]84号）的有关要求，民用建筑工程一般T分为方案设计、初步设计和施工图设计三个阶段。方案设计的内容包括(1)设计说明书，包括各专业设计说明以及投资估算等内容；(2)总平面图以及建筑设计图纸；(3)设计委托或设计合同中规定妁透视图、鸟瞰图、模型等。见教材第四章第一节P170。【考核要点】民用项目方案设计的内容。

24、答案：A本题解析：选项A正确，其他索赔指因货币贬值、汇率变化、物价上涨、政策法令变化等原因引起的索赔。

25、答案：B本题解析：施工中发现文物古迹是可以获得工期和费用的补偿；承包人提前竣工可以获得费用补偿；不可抗力事件承包人可获得工期补偿。

26、答案：A本题解析：P64-65石材净用量=100m2/[（0.6+0.002）*（0.6+0.002）]=275.94块，石材的消耗量=275.94×（1+2%）=281.46块。

27、答案：B本题解析：P1-2建设投资=工程费用+工程建设其他费+（基本预备费+价差预备费）=8000+800+880+120=9800万元

28、答案：A本题解析：本题考查的是概算定额、概算指标及其编制。选项B错误，综合概算指标的准确性和针对性不如单项指标。选项C错误，单项概算指标的针对性较强，故指标中对工程结构形式要作介绍。选项D错误，构筑物是以座为单位编制概算指标，因此，在计算完工程量，编出预算书后，不必进行换算。

29、答案：D本题解析：根据《建设工程计价》第二章第二节，应选D项。分部分项工程量清单项目编码中，第五级表示工程量清单项目名称顺序码(分三位)。

30、答案：B本题解析：发包人应在收到承包人的工程进度款支付申请后14天内核对完毕。否则，从第15天起承包人递交的工程进度款支付申请视为被批准。发包人应在批准上程进度款支付申请的14天内，向承包人按不低于计量工程价款的60%，不高于计量工程价款的90%向承包人支付工程进度款。发包人应在批准申请的14天内支付不少于120万元(200*60%)，不高于180万元(200*90%)的进度款。

31、答案：A本题解析：教材P164综合概算一般应包括建筑工程费用、安装工程费用、设备及工器具购置费。而B、C属于建设项目总概算中其他费用概算的内容，D属于建设项目总概算中预备费的内容。

32、答案：A本题解析：知识点：施工机械台班单价的组成和确定方法。检修周期=检修次数＋1＝3＋1＝4；耐用总台班＝折旧年限×年工作台班＝检修间隔台班×检修周期＝400×4＝1600（台班）；台班折旧费＝机械预算价格×（1－残值率）/耐用总台班＝50000×（1－5%）/1600＝29.69（元）

33、答案：A本题解析：知识点：设计概算的编制。当初步设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时，安装费可按占设备费的百分比计算。

34、答案：B本题解析：组成合同的各项文件应互相解释，相互说明。但是这些文件有时会产生冲突或含义不清。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：①合同协议书；②中标通知书；③投标函及投标函附录；④专用合同条款；⑤通用合同条款；⑥技术标准和要求；⑦图纸；⑧已标价工程量清单；⑨其他合同文件。

35、答案：B本题解析：P291-303基本建设项目竣工财务决算表，是考核和分析投资效果，落实结余资金，并作为报告上级核销基本建设支出和基本建设拨款的依据。

36、答案：C本题解析：本题考查的是招标控制价的编制。选项A错误，综合单价中包括应由投标人承担的风险费用；选项B错误，招标人供应的材料，①招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，按分包的专业工程估算造价的1.5%计算；②招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调，并同时要求提供配合服务时，根据招标文件中列出的配合服务内容和提出的要求，按分包的专业工程估算造价的，3%～5%计算；③招标人自行供应材料的，按招标人供应材料价值的1%计算；选项D错误，招标文件提供暂估价的材料，其费用应计入分部分项项目清单费用。

37、答案：A本题解析：2021教材P52知识点：规费项目清单的编制表2.2.9规费、税金项目计价表，可知社会保险费的计算基础是定额人工费。

38、答案：D本题解析：教材P300（1）凡按图竣工没有变动的，由承包人（包括总包和分包承包人，下同在原施工图上加盖“竣工图”标志后，即作为竣工图.（2）凡在施工过程中，虽有一般性设计变更，但能将原施工图加以修改补充作为竣工图的，可不重新绘制，由承包人负责在原施工图（必须是新蓝图）上注明修改的部分，并附以设计变更通知单和施工说明，加盖“竣工图”标志后，作为竣工图。（3）凡结构形式改变、施工工艺改变、平面布置改变、项目改变以及有其他重大改变，不宜再在原施工图上修改、补充时，应重新绘制改变后的竣工图。由原设计原因造成的，由设计单位负责重新绘制；由施工原因造成的，由承包人负责重新绘图；由其他原因造成的，由建设单位自行绘制或委托设计单位绘制。承包人负责在新图上加盖“竣工图”标志，并附以有关记录和说明，作为竣工图。（4）为了满足竣工验收和竣工决算需要，还应绘制反映竣工工程全部内容的工程设计平面示意图、（5）重大的改建、扩建工程项目涉及原有的工程项目变更时，应将相关项目的竣工图资料统一整理归档，并在原图案卷内增补必要的说明一起归档。

39、答案：D本题解析：本题考察的是工程造价指标的使用。利用工程造价指标对已完或在建工程进行造价分析可以从以下几个方面进行：（1）总体水平分析；（2）构成分析；（3）影响因素与风险分析；（4）变动分析。

40、答案：C本题解析：本题考查的是项目间接建设成本，包括项目管理费、开工试车费、业主的行政费用、生产前费用、运费和保险费及地方税。

41、答案：D本题解析：选项A错误，测时法主要适用于测定定时重复的循环工作的工时消耗。选项B错误，接续法测时比选择法测时准确、完善，但观察技术也较之复杂。选项C错误，当所测定的各工序或操作的延续时间较短时，用选择法测时比较方便且简单。选项D正确，由于测时法是属于抽样调查的方法，因此为了保证选取样本的数据可靠，需要对于同一施工过程进行重复测时。一般来说，观测的次数越多，资料的准确性越高，但要花费较多的时间和人力，这样既不经济，也不现实。确定观测次数较为科学的方法，应该是依据误差理论和经验数据相结合的方法来判断。

42、答案：B本题解析：根据《建设工程计价》第一章第一节，应选B项。建设投资和建设期利息之和对应于固定资产，固定资产投资与建设项目的工程造价在量上相等，建设投资包括工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分，掌握第一章第一节中的图1.1.1我国现行建设项目总投资构成。

43、答案：B本题解析：本题考查的是分部分项工程量清单。分部分项工程量清单的项目特征应按各专业工程计量规范附录中规定的项目特征，结合技术规范、标准图集、施工图纸，按照工程结构、使用材质及规格或安装位置等，予以详细而准确的表述和说明。单价措施项目宜采用分部分项工程项目清单的方式编制，列出项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量。

44、答案：C本题解析：教材P247本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。根据教材P240,表5.1.3,《标准施工招标文件》中承包人的索赔事件及可补偿内容，（1）异常恶劣气候条件导致工期延误只能索赔工期2天；（2）施工中遇到不利地质条件可索赔工期和费用，因此可索赔工期1天，索赔费用：10x100+15x200=4000元。因此施工企业可向业主索赔工期3天，索赔费用4000元。

45、答案：B本题解析：2021教材P40预算定额在正常的施工条件下，完成一定计量单位合格分项工程或结构构件所需消耗的人工、材料、施工机具台班数量及其费用标准。

46、答案：D本题解析：本题考查的是措施项目清单。措施项目清单中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。招标人不得要求投标人对该项费用进行优惠，投标人也不得将该项费用参与市场竞争。

47、答案：C本题解析：本题考查的是投标报价的编制方法和内容。选项A错误，规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。规费由社会保险费（养老保险费、医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费）、工程排污费和住房公积金组成。

48、答案：D本题解析：本题主要考查施工过程分解及工时研究。工人在工作班内消耗的工作时间按照其消耗的性质分为必需消耗的时间和损失的时间，其中必需消耗的工作时间包括有效工作时间、休息时间和不可避免中断时间的消耗，即=40+5+5+5=55min。因此，本题应选D。

49、答案：B本题解析：本题考查的是施工图预算的概念及其编制内容。三级预算编制形式的工程预算文件比二级多一个“综合预算表”。

50、答案：C本题解析：2021教材P161本题考查的是设计概算的编制。类似工程的工料单价=600×80%=480（元/m2），在类似工程的工料单价中，人工、材料、施工机具使用费的比重分别为12.5%、62.5%、25%，拟建工程的综合单价=480×（12.5%×1.1+62.5%×1.05+25%×1.05）×（1+25%）=633.75（元/m2）。

51、答案：A本题解析：本题考查的是分部分项工程量清单的编制要求所有清单项目的工程量应以实体工程量为准，并以完成后的净值计算；投标人投标报价时，应在单价中考虑施工中的各种损耗和需要增加的工程量。在编制分部分项工程量清单时，工作内容通常无需描述。因此B错。原文是：当计量单位有两个或两个以上时，应根据所编工程量清单项目的特征要求，选择最适宜表现该项目特征并方便计量的单位；因此C错。原文是：当同一标段（或合同段）的一份工程量清单中含有多个单位工程且工程量清单是以单位工程为编制对象时，项目编码十至十二位的设置不得有重码，因此D错。

52、答案：D本题解析：教材P138周转次数是指流动资金的各个构成项目在一年内完成多少个生产过程，可用1年天数（通常按360天计算）除以流动资金的最低周转天数计算，则各项流动资金年平均占用额度为流动资金的年周转额度除以流动资金的年周转次数。进行流动资金估算时，首先计算各类流动资产和流动负债的年周转次数，估算占用资金额。

53、答案：B本题解析：本题考查的是投标报价的编制方法和内容。投标人对措施项目中的总价项目投标报价应遵循以下原则：(1)措施项目应依据招标人提供的措施项目清单和投标人投标时拟定的施工组织设计或施工方确定；(2)措施项目费由投标人自主确定，但其中安全文明施工费必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。招标人不得要求投标人对该项费用进行优惠，投标人也不得将该项费用参与市场竞争。

54、答案：D本题解析：知识点：详细评审标准与方法。5000×（1－7.5%）－2×25＝4575（万美元）。世界银行贷款项目，考虑的量化因素和标准包括：一定条件下的优惠（借款国国内投标人有7.5%的评标优惠）、工期提前的效益和多个标段的评标修正。

55、答案：C本题解析：本题考查的是预付款及期中支付。选项A错误，若双方对某清单项目的计量结果出现争议，发包人应对无争议部分的工程计量结果向承包人出具进度款支付证书。选项B错误，发现已签发的任何支付证书有错、漏或重复的数额，发包人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。选项D错误，本周期实际支付的合同额不一定为本期完成的合同价款合计。

56、答案：C本题解析：根据《2001年全国统一施工机械台班费用编制规则》的规定，施工机械台班单价由七项费用组成，包括折旧费、大修理费、经常修理费、安拆费及场外运费、人工费、燃料动力费、其他费用等。其中经常修理费包括临时故障排除费。移动有一定难度的特、大型（包括少数中型)机械,其安拆费及场外运费应单独计算。见教材第二章第三节P60。

57、答案：A本题解析：知识点：预付款及期中支付。由发包人提供的材料、工程设备金额，应按照发包人签约提供的单价和数量从进度款支付中扣出，列入本周期应扣减的金额中。

58、答案：C本题解析：本题考查的是人工日工资单价的组成和确定。特殊情况下支付的工资：工伤、产假、婚丧假、生育假、事假、停工学习、执行国家或社会义务等。

59、答案：B本题解析：知识点：建设单位管理费和用地与工程准备费。选项A错误，改扩建项目一般只计拆除清理费。选项CD错误，新建项目的场地准备和临时设施费应根据实际工程量估算，或按工程费用的比例计算。

60、答案：A本题解析：2021教材P30知识点：预备费。选项B，基本预备费包括批准的初步设计范围内，技术设计所增加的工程费用；选项C，实行工程保险的工程项目，基本预备费可适当降低；选项D，价差预备费不包括超规超限设备运输增加的费用。

61、答案：A本题解析：基本用工包括完成定额计量单位的主要用工和按劳动定额规定应增(减)计算的用工。见教材第二章第四节P66。

62、答案：D本题解析：建筑工程安全防护、文明施工措施费主要包括：①文明施工与环境保护：安全警示标志牌、现场围挡、牌图、企业标志、场容场貌、材料堆放、现场防火、垃圾清运；②临时设施：现场办公生活设施、施工现场临时用电；③安全施工：楼板屋面阳台等临边防护、通道口防护、预留洞口防护、电梯井口防护、楼梯边防护、垂直方向交叉作业防护、高空作业防护。

63、答案：A本题解析：本题考查的是项目决策阶段影响工程造价的主要因素。当工业集聚带来的“外部不经济性”的总和超过生产集聚带来的利益时，综合经济效益反而下降，这就表明集聚程度已超过经济合理的界限。教材P119-127

64、答案：C本题解析：项目产品的市场需求状况是确定项目生产规模的前提。见教材第三章第一节Plll。

65、答案：C本题解析：本题考查的是工程总承包合同价款的结算。依据《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》GF—2011—0216（以下简称《总承包合同示范文本》）订立的工程总承包合同，釆用的是固定总价合同形式，除发包人确认的工程变更、价格调整和索赔款项外，合同价格不做调整。新教材已删除该考点，仅供参考。

66、答案：C本题解析：本题主要考查建设期利息。计算过程如下：第1年建设期利息=2000×6%/2=60（万元）第2年建设期利息=（2000+60+2000/2）×6%=183.60（万元）第3年建设期利息=（2000+60+2000+183.60+2000/2）×6%=314.62（万元）项目的建设期利息合计为558.22万元。

67、答案：D本题解析：P26-28设计费是指设计人根据发包人的委托，提供编制建设项目初步设计文件、施工图设计文件、非标准设备设计文件、竣工图文件等服务所收取的费用。

68、答案：D本题解析：本题考查的是竣工决算的内容和编制。选项A错误，竣工财务决算是正确核定项目资产价值、反映竣工项目建设成果的文件，是办理资产移交和产权登记的依据。选项B错误，项目一般不得预留尾工工程，确需预留尾工工程的，尾工工程投资不得超过批准的项目概（预）算总投资的5%。选项C错误，基本建设项目交付使用资产总表反映建设项目建成后新增固定资产、流动资产、无形资产价值的情况和价值，作为财产交接、检查投资计划完成情况和分析投资效果的依据。

69、答案：D本题解析：本题考查的是工程造价鉴定依据。选项ABC，属于鉴定人自备的鉴定依据，鉴定人进行工程造价鉴定工作，应当自行收集的鉴定依据；选项D，属于委托人移交的证据材料

70、答案：D本题解析：知识点：合同价款纠纷的处理。当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书；拒不履行的，对方当事人可以请求人民法院执行。

71、答案：C本题解析：2021教材P14知识点：按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算。不含税的材料费＝5175/（1＋13%）＝4580万，进项税＝5175－4580＝595万元，增值税销项税额＝（8000－595）×9%＝666.45万元，应纳增值税额=666.45-595=71.45万元。

72、答案：D本题解析：知识点：其他项目清单。选项A，计日工对完成零星工作所消耗的人工工时、材料数量、施工机械台班进行计量；选项B，投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中，暂定数量由招标人填写；选项C，结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

73、答案：D本题解析：本题考查的是设备购置费的构成和计算。专用工具费=（36+4）×10%=4（万元），废品损失费=（36+4+4）×20%=8.8（万元），该设备的利润=（材料费+加工费+辅助材料费+专用工具费+废品损失费+包装费）×利润率=（36+4+4+8.8+0.8）×10%=5.36（万元）。税金=（材料费+加工费+辅助材料费+专用工具费+废品损失费+外购配套件费+包装费+利润）×税率=（36+4+4+8.8+5+0.8+5.36）×17%=10.87（万元）。

74、答案：B本题解析：知识点：详细评审标准与方法。6000×（1－4%）＝5760（万元）。

75、答案：B本题解析：本题考查的是预备费的计算。静态投资=(7200+1800)×(1+5%)=9450万元第二年价差预备费=9450×40%×[（1+6%）1+2-0.5-1]=592.77万元

76、答案：C本题解析：

77、答案：A本题解析：由发包人提供的材料、工程设备金额，应按照发包人签约提供的单价和数量从进度款支付中扣出，列入本周期应扣减的金额中。

78、答案：C本题解析：2021教材P109本题考查的是工程造价指数及其编制。

79、答案：D本题解析：本题考查的是工程计量。采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同，除按照工程变更规定引起的工程量增减外，总价合同各项目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。

80、答案：B本题解析：选项A错误，不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金可以预留在财政部门。缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金的管理应按国库集中支付的有关规定执行。其他政府投资项目，保证金可以预留在财政部门或发包方。选项C错误，由他人及不可抗力原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从质量保证金中扣除费用。选项D错误，发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。

81、答案：A本题解析