建设工程合同合同终止后争议解决协议

建设工程合同合同终止后争议解决协议本协议由以下双方于______年____月____日在中国______省（市）______市签署：甲方（发包人/业主）：______，注册地址：______，法定代表人：______，职务：______。乙方（承包人/施工单位）：______，注册地址：______，法定代表人：______，职务：______。（以下分别称“甲方”和“乙方”）鉴于甲乙双方于______年____月____日签订了编号为______的《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），原合同项下的建设工程项目位于______，工程名称为______，工程范围及内容为______。鉴于原合同已于______年____月____日因______原因终止履行（以下简称“合同终止”）。为有效处理和解决原合同终止后双方因该合同履行过程中或终止过程中产生的任何争议，甲乙双方经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守：第一条争议范围本协议适用于双方因原合同（包括但不限于合同条款、补充协议、工程变更、工程款支付、工期延误、质量缺陷、索赔与反索赔、合同解除、合同终止、工程结算、资料移交、保修责任、违约责任等）引起的或与之相关的任何争议，包括但不限于支付争议、质量争议、工期争议、责任承担争议等。第二条争议解决原则双方确认，在履行本协议过程中，应首先本着友好协商、互谅互让的原则尝试解决争议。第三条争议解决程序双方同意，对于本协议第一条所定义的争议，在友好协商未能解决的情况下，应按照以下程序解决：3.1调解在协商不成后，双方同意将争议提交调解。调解可以由双方自行协商选定调解员进行，也可以共同委托具有相关资质的调解组织（例如：XX建设工程调解中心）进行调解。调解应遵循公平、公正、中立的原则。双方应积极配合调解工作。调解达成一致意见的，应签订调解协议书，经双方签字盖章后具有法律约束力。调解费用由达成调解协议的双方根据实际情况协商分担，或按照调解组织的相关规定执行。3.2仲裁若调解未能在______日内达成调解协议，或双方直接选择仲裁，则本争议应提交______仲裁委员会（以下简称“仲裁委员会”）按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为______。仲裁语言为中文。双方同意将提交给仲裁委员会的仲裁请求、答辩、证据及其他文件均以中文书写。本协议中的仲裁条款是双方最终、排他的争议解决方式。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，任何一方均不得向人民法院提起诉讼或向其他仲裁机构申请仲裁。仲裁费用（包括仲裁费、律师费等）由败诉方承担；双方另有约定的，从其约定。3.3诉讼若双方明确约定不适用仲裁，或仲裁协议无效，则任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。根据《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律规定，仲裁条款无效或约定不明确选择仲裁而选择诉讼的，由被告住所地人民法院或者合同履行地人民法院管辖（合同履行地为本协议项下的建设工程所在地）。诉讼费用（包括诉讼费、律师费等）由败诉方承担；双方另有约定的，从其约定。争议所适用的法律为中华人民共和国法律。第四条适用法律本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。第五条费用承担双方同意，因解决本协议项下争议所产生的一切费用（包括但不限于协商费、调解费、仲裁费、律师费、差旅费等），除非本协议另有约定或法律规定，均由败诉方承担。若经双方协商一致或调解/仲裁机构裁决/法院判决，部分或全部费用由一方或双方分担的，按其约定或判决执行。第六条保密双方确认，在因原合同产生的争议解决过程中（包括但不限于协商、调解、仲裁、诉讼），无论争议是否最终解决，双方均负有对在争议解决过程中获悉的对方的商业秘密、技术信息、经营信息、财务信息以及其他不愿公开的信息承担保密义务。上述保密信息不包括：（1）已公开的信息；（2）非因一方违反保密义务而为对方合法获取的信息；（3）已进入公有领域的信息。双方承诺仅为解决本协议项下争议之目的使用该等保密信息，不得向任何第三方披露（除非法律规定或监管要求除外，但披露前应尽力通知对方并采取合理措施限制披露范围），亦不得将保密信息用于本协议约定的目的之外的其他任何目的。本保密义务在本协议终止后______年内持续有效。第七条适用性及可分割性本协议作为原合同终止后处理相关争议的最终依据，具有独立性。本协议的任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的效力。第八条协议的生效、变更与解除本协议自双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。对本协议的任何修改或补充，均须经双方书面同意。未经双方书面同意，任何一方不得单方面解除本协议。第九条通知与送达双方在本协议项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式作出，并按照本协议首页所列的地址寄送。地址变更时，变更方应提前______日书面通知另一方。通过专人递送、挂号信（要求回执）、传真或电子邮件方式发送的通知，于寄出当日或发送当日视为送达。送达地址处的签收人签收或邮寄回执视为有效送达。任何一方收到本协议项下的书面通知后，应视为已充分知悉该通知内容。第十条不可抗力因地震、台风、洪水、火灾、战争、政策变化等不可抗力事件，导致本协议无法履行或延迟履行，遭遇不可抗力的一方应立即通知另一方，并在合理期限内提供不可抗力事件的有效证明文件。双方应根据不可抗力事件的影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除本协议。因不可抗力事件造成的损失，各自承担。第十一条完整协议本协议构成双方就本协议标的事项所达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面协议、谅解或安排。第十二条文本与份数本协议一式______份，甲方执______份，乙方执______份，具有同等法律效力。第十三条签订本协议由双方授权代表于以下日期在以下地点签署：甲方（盖章）：____________________授权代表（签字）：________________职务：________________________