建设工程承包合同示范协议三篇

建设工程承包合同示范协议三篇篇一甲方（建设单位）：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________乙方（施工单位）：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方拟在（项目名称）进行建设工程，经甲乙双方友好协商，就下列事宜达成如下协议：一、项目概况1.1项目名称：（项目名称）1.2项目地点：（项目地点）1.3建设规模：（项目规模描述）1.4建设内容：（项目具体建设内容）1.5工程造价：（工程总造价）1.6工期：（合同工期）二、合同标的2.1乙方根据甲方提供的施工图纸、技术规范及工程量清单，负责本工程的施工、安装、调试及保修等工作。2.2乙方应确保工程质量符合国家及行业相关标准。三、合同价款及支付方式3.1合同价款：本工程合同价款为人民币_____元整。3.2支付方式：（1）合同签订后，甲方支付合同价款的_____%，作为预付款；（2）工程进度达到合同约定节点时，甲方支付合同价款的_____%，作为进度款；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同价款的_____%，作为结算款；（4）保修期满后，甲方支付合同价款的_____%，作为保修金。四、工期及进度4.1工期：本工程合同工期为_____个月，自合同签订之日起计算。4.2工程进度节点及支付进度款的约定如下：（1）基础工程完成，支付进度款的_____%；（2）主体结构封顶，支付进度款的_____%；（3）内外装修完成，支付进度款的_____%；（4）设备安装调试完成，支付进度款的_____%；（5）竣工验收合格，支付进度款的_____%。五、工程质量5.1乙方应严格按照施工图纸、技术规范及国家相关标准进行施工，确保工程质量。5.2甲方有权对工程质量进行监督和检查，发现质量问题，乙方应及时整改。5.3工程质量保修期为_____年，自竣工验收合格之日起计算。六、工程验收6.1工程竣工验收合格后，甲方应在_____个工作日内向乙方支付结算款。6.2工程验收不合格，乙方应在接到验收报告后_____个工作日内进行整改，直至合格。七、违约责任7.1甲方违约：（1）未按时支付合同价款，应向乙方支付_____%的违约金；（2）未按时提供施工图纸、技术规范等资料，应承担相应的延误责任。7.2乙方违约：（1）未按时完成工程，应向甲方支付_____%的违约金；（2）工程质量不合格，应承担相应的返工、修复费用。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。9.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签字）：____________________乙方代表（签字）：____________________日期：____________________日期：____________________篇二甲方（建设单位）：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________乙方（施工单位）：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方拟在（项目名称）进行建设工程，经甲乙双方友好协商，就下列事宜达成如下协议：一、项目概况1.1项目名称：（项目名称）1.2项目地点：（项目地点）1.3建设规模：（项目规模描述）1.4建设内容：（项目具体建设内容）1.5工程造价：（工程总造价）1.6工期：（合同工期）二、合同标的2.1乙方根据甲方提供的施工图纸、技术规范及工程量清单，负责本工程的施工、安装、调试及保修等工作。2.2乙方应确保工程质量符合国家及行业相关标准。三、合同价款及支付方式3.1合同价款：本工程合同价款为人民币_____元整。3.2支付方式：（1）合同签订后，甲方支付合同价款的_____%，作为预付款；（2）工程进度达到合同约定节点时，甲方支付合同价款的_____%，作为进度款；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同价款的_____%，作为结算款；（4）保修期满后，甲方支付合同价款的_____%，作为保修金。四、工期及进度4.1工期：本工程合同工期为_____个月，自合同签订之日起计算。4.2工程进度节点及支付进度款的约定如下：（1）基础工程完成，支付进度款的_____%；（2）主体结构封顶，支付进度款的_____%；（3）内外装修完成，支付进度款的_____%；（4）设备安装调试完成，支付进度款的_____%；（5）竣工验收合格，支付进度款的_____%。五、工程质量5.1乙方应严格按照施工图纸、技术规范及国家相关标准进行施工，确保工程质量。5.2甲方有权对工程质量进行监督和检查，发现质量问题，乙方应及时整改。5.3工程质量保修期为_____年，自竣工验收合格之日起计算。六、工程验收6.1工程竣工验收合格后，甲方应在_____个工作日内向乙方支付结算款。6.2工程验收不合格，乙方应在接到验收报告后_____个工作日内进行整改，直至合格。七、违约责任7.1甲方违约：（1）未按时支付合同价款，应向乙方支付_____%的违约金；（2）未按时提供施工图纸、技术规范等资料，应承担相应的延误责任。7.2乙方违约：（1）未按时完成工程，应向甲方支付_____%的违约金；（2）工程质量不合格，应承担相应的返工、修复费用。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。9.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签字）：____________________乙方代表（签字）：____________________日期：____________________日期：____________________篇三甲方（建设单位）：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________乙方（施工单位）：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方拟在（项目名称）进行建设工程，经甲乙双方友好协商，就下列事宜达成如下协议：一、项目概况1.1项目名称：（项目名称）1.2项目地点：（项目地点）1.3建设规模：（项目规模描述）1.4建设内容：（项目具体建设内容）1.5工程造价：（工程总造价）1.6工期：（合同工期）二、合同标的2.1乙方根据甲方提供的施工图纸、技术规范及工程量清单，负责本工程的施工、安装、调试及保修等工作。2.2乙方应确保工程质量符合国家及行业相关标准。三、合同价款及支付方式3.1合同价款：本工程合同价款为人民币_____元整。3.2支付方式：（1）合同签订后，甲方支付合同价款的_____%，作为预付款；（2）工程进度达到合同约定节点时，甲方支付合同价款的_____%，作为进度款；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同价款的_____%，作为结算款；（4）保修期满后，甲方支付合同价款的_____%，作为保修金。四、工期及进度4.1工期：本工程合同工期为_____个月，自合同签订之日起计算。4.2工程进度节点及支付进度款的约定如下：（1）基础工程完成，支付进度款的_____%；（2）主体结构封顶，支付进度款的_____%；（3）内外装修完成，支付进度款的_____%；（4）设备安装调试完成，支付进度款的_____%；（5）竣工验收合格，支付进度款的_____%。五、工程质量5.1乙方应严格按照施工图纸、技术规范及国家相关标准进行施工，确保工程质量。5.2甲方有权对工程质量进行监督和检查，发现质量问题，乙方应及时整改。5.3工程质量保修期为_____年，自竣工验收合格之日起计算。六、工程验收6.1工程竣工验收合格后，甲方应在_____个工作日内向乙方支付结算款。6.2工程验收不合格，乙方应在接到验收报告后_____个工作日内进行整改，直至合格。七、违约责任7.1甲方违约：（1）未按时支付合同价款，应向乙方支付_____%的违约金；（2）未按时提供施工图纸、技术规范等资料，应承担相应的延误责任。7.2乙方违约：（1）未按时完成工程，应向甲方支付_____%的违约金；（2）工程质量不合格，应承担相应的返工、修复费用。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，