建设工程合同仲裁协议

建设工程合同仲裁协议本协议由以下双方于______年______月______日在__________签订：甲方（委托人/申请人）：名称：________________________注册地址：________________________法定代表人/负责人：____________联系电话：________________________邮政编码：________________________统一社会信用代码：________________________乙方（被委托人/被申请人/被仲裁人）：名称：________________________注册地址：________________________法定代表人/负责人：____________联系电话：________________________邮政编码：________________________统一社会信用代码：________________________（以下分别称为“甲方”和“乙方”）鉴于甲乙双方于______年______月______日在__________签订了《建设工程合同》（合同编号：________________________，以下简称“主合同”），主合同项下工程名称为________________________，工程地点位于________________________，工程内容为________________________，工程总金额为人民币________________________元。为有效、公正、高效地解决履行主合同过程中可能发生的或与本合同有关的任何争议，甲乙双方经友好协商，根据《中华人民共和国仲裁法》及其他相关法律法规，达成如下仲裁协议：第一条争议事项双方确认，因履行主合同（或约定具体的主合同名称）所发生的或与本合同有关的任何争议，包括但不限于合同效力、合同解释、合同履行、工程进度、工程质量、工程价款、工程变更、工期延误、违约责任、侵权责任、费用结算、支付利息、保证金返还、保修期及保修责任等一切争议，均应提交仲裁解决。第二条仲裁机构双方一致同意，将本协议第一条所述争议提交【填写具体仲裁委员会全称，例如：中国国际经济贸易仲裁委员会】（以下简称“仲裁委员会”）按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。第三条仲裁规则本协议项下的仲裁适用【填写具体仲裁委员会全称】届时有效的仲裁规则。双方应遵守仲裁规则的规定。第四条仲裁地点仲裁地点为【填写仲裁委员会所在地城市，例如：北京市】。第五条仲裁语言仲裁语言为中文。第六条仲裁员（可选条款，可根据需要约定）（1）本协议项下的仲裁为【独任仲裁或合议仲裁】。若为合议仲裁，则仲裁庭由三名仲裁员组成，其中一名由申请人选定，一名由被申请人选定，第三名由前两名仲裁员共同选定或由仲裁委员会主任指定。若为独任仲裁，则仲裁员由【申请人/被申请人】选定，或由仲裁委员会主任指定。（2）仲裁员的选定应在争议发生后【具体天数，例如：三十（30）】日内完成。第七条适用的法律本协议的效力及于主合同的解释和适用，应根据中华人民共和国法律（指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规及司法解释）进行解释。本协议项下的实体争议，除法律另有规定外，适用中华人民共和国法律（指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规及司法解释）。第八条仲裁费用仲裁委员会依据其仲裁规则收取的仲裁费用由【双方协商确定承担方式，例如：败诉方承担/根据仲裁规则由当事人分担/由申请人预付，最终由败诉方承担】。第九条仲裁协议的独立性本仲裁协议独立存在。合同的变更、解除、终止或无效，不影响本仲裁协议的效力。本仲裁协议的效力独立于主合同项下任何其他协议条款。第十条转让未经对方书面同意，任何一方不得将其在本协议项下的权利或义务部分或全部转让给第三方。第十一条通知与送达与本协议或仲裁程序有关的任何通知或法律文件，应按照仲裁规则规定的地址或方式送达。一方变更地址或联系方式，应提前书面通知对方。第十二条其他（可选条款，可根据需要约定，例如保密条款、管辖权补充约定等）第十三条协议生效本协议自甲乙双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。第十四条全部协议本协议构成双方就本协议主题事项所达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面协议、谅解或安排。（以下无正文）甲方（盖章）：________________________授权代表（签字）：________________________日期：______年______月