建设工程勘察合同

建设工程勘察合同发包人：________________________勘察人：________________________根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程勘察设计管理条例》及国家、行业相关法律法规和标准，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，就发包人委托勘察人进行下列建设工程勘察事宜，订立本合同：第一条勘察项目概况1.1勘察项目名称：________________________1.2勘察地点：________________________1.3勘察阶段：________________________1.4勘察内容：(1)工程地质测绘；(2)钻探、坑探、物探测试；(3)室内试验；(4)水文地质勘察；(5)环境地质勘察；(6)特殊地质条件勘察；(7)提供的成果文件类型：________________________等。1.5勘察标准与规范：按照国家、行业及地方现行相关技术标准和规范执行，主要规范包括但不限于：________________________。第二条合同文件及附件2.1构成本合同组成部分的文件包括但不限于：(1)本合同协议书；(2)中标通知书（如适用）；(3)勘察任务书/技术要求；(4)勘察范围界定图；(5)勘察预算/费率表；(6)发包人提供的资料清单；(7)双方协商一致的其他文件。2.2合同文件应能相互解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序以上述排列为准。当合同文件内容含糊不清或不相一致时，应在不影响工程正常进行的情况下，由双方协商解决；协商不能达成一致时，按本合同第十三条约定处理。第三条合同工期3.1本合同签订后____日内，勘察人应完成现场踏勘，并向发包人提交勘察方案，发包人应在收到方案后____日内予以确认。3.2本合同有效期为自勘察方案确认之日起____日，至全部勘察成果文件提交给发包人之日止，总工期为____日，自____年____月____日起至____年____月____日止。3.3如遇以下情况，经发包人书面同意，工期可相应顺延：(1)发包人未能按本合同约定提供勘察所需资料或工作条件；(2)因发包人原因导致勘察工作中断；(3)遭遇不可抗力事件；(4)其他双方约定的情形。3.4勘察人的原因造成工期延误，延误部分工期应予补偿，补偿天数由发包人根据实际情况确定。第四条费用与支付方式4.1本合同勘察费总额为人民币（大写）________________________元整（¥：____________元）。该费用包含勘察人工费、设备费、材料费、测试费、管理费、利润及税金等一切费用。4.2计费标准依据________________________（如国家计价定额、双方协商费率等）执行。4.3支付方式：(1)本合同签订后____日内，发包人预付勘察费的____%，即人民币（大写）________________________元整（¥：____________元），用于支付勘察前期准备工作费用。(2)勘察工作完成____%后____日内，发包人支付至已完成工程量对应费用的____%，即人民币（大写）________________________元整（¥：____________元）。(3)全部勘察成果文件经发包人验收合格后____日内，发包人支付至合同总价的____%，即人民币（大写）________________________元整（¥：____________元）。(4)上述款项支付至双方结算确认无争议后____日内，发包人支付剩余____%的尾款，即人民币（大写）________________________元整（¥：____________元）。4.4发包人应将勘察费支付至本合同首页载明的勘察人指定银行账户：开户名称：________________________开户银行：________________________银行账号：________________________4.5勘察人应在收到每笔款项后____日内，向发包人开具等额合法发票。发票类型为________________________。4.6如因税率调整等因素导致费用变化，双方应协商调整合同价格，并签订补充协议。第五条双方权利与义务5.1发包人权利与义务：(1)负责提供为开展勘察工作所需的工作场所、通道、电源、水源及必要的通行便利，并确保勘察人员及设备的安全。(2)按照本合同约定及时向勘察人提供真实、准确、完整的与勘察任务有关的基础资料和技术文件，包括但不限于：________________________。若资料有误或遗漏导致勘察工作返工或延误，责任由发包人承担。(3)有权对勘察人的勘察工作进行必要的监督和检查，但不得妨碍勘察人的正常工作。(4)按合同约定及时足额支付勘察费。(5)参与勘察成果的验收工作。(6)对勘察人提供的技术秘密和商业信息负有保密义务。5.2勘察人权利与义务：(1)勘察人应组建满足本合同要求的勘察项目团队，配备足够的专业技术人员和必要的勘察设备、仪器。(2)严格按照国家、行业及地方相关技术标准和规范，以及本合同约定的内容、标准、进度完成勘察工作，确保勘察质量。(3)勘察过程中应按合同约定提交阶段性成果（如需要），并接受发包人的检查。(4)勘察人应对勘察过程中知悉的发包人的商业秘密和技术秘密承担保密义务，未经发包人书面同意，不得向任何第三方泄露。(5)勘察工作完成后，应按照合同约定提交完整的勘察成果文件。(6)勘察人对勘察成果的质量负责，并承担相应质量责任。在合理使用年限内，若因勘察原因造成工程损失，勘察人应承担修复或赔偿责任。(7)勘察人应遵守法律法规，不得在勘察过程中从事任何违法活动。第六条勘察成果与验收6.1勘察人应在本合同约定的工期内，完成全部勘察工作，并按约定提交勘察成果文件。6.2勘察成果文件包括但不限于：勘察报告、相关计算书、图纸、测试报告等，总份数为____套，其中发包人留存____套，勘察人自留____套。6.3发包人应在收到勘察人提交的勘察成果文件后____日内组织相关单位进行验收。验收应依据本合同约定的标准及国家、行业相关规范进行。6.4验收合格后，双方应在勘察成果文件上签字确认。如发包人逾期未组织验收，视为验收合格。6.5如验收不合格，勘察人应在发包人发出书面通知后____日内，根据发包人意见进行修改完善，直至验收合格。因勘察人原因导致修改的，修改费用由勘察人承担。第七条质量保证与质量责任7.1勘察人应建立健全质量保证体系，严格执行质量管理制度，确保勘察成果符合国家及行业规定的质量标准。7.2勘察成果必须真实、准确、可靠。勘察人对其提供的勘察成果承担质量终身责任。7.3若因勘察人的原因导致勘察成果质量不合格，引发工程损失，勘察人应负责采取补救措施，并承担由此造成的全部损失。第八条违约责任8.1发包人违约：(1)发包人未能按时支付勘察费，每逾期一日，应按逾期支付金额的____‰向勘察人支付违约金。逾期超过____日，勘察人有权暂停勘察工作或解除合同，并要求发包人赔偿损失。(2)因发包人提供资料错误、遗漏或延迟提供资料导致勘察工作延误或返工，发包人应承担由此造成的损失，并可能需要支付赶工费或增加的费用。(3)发包人无故拖延或阻挠勘察人正常工作，造成工期延误，应承担相应责任。8.2勘察人违约：(1)勘察人未能按合同约定的工期和内容完成勘察工作，每逾期一日，应按合同总价的____‰向发包人支付违约金。逾期超过____日，发包人有权解除合同，勘察人应退还已收取的勘察费，并赔偿发包人的损失。(2)提交的勘察成果文件质量不符合合同约定或国家标准的，勘察人应负责无偿修改，直至符合要求。若修改后仍不合格，或因勘察质量问题造成工程损失，勘察人应承担全部责任，包括但不限于修复费用、赔偿损失等。(3)泄露发包人商业秘密或技术秘密，给发包人造成损失的，勘察人应承担赔偿责任。第九条不可抗力9.1不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、洪水、台风、战争、动乱等。9.2任何一方因不可抗力事件导致无法履行或不能完全履行合同义务时，应在事件发生后____日内书面通知对方，并提供相关证明文件。9.3因不可抗力造成的损失，双方各自承担。合同可根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但应及时采取措施减少损失。第十条保密条款10.1双方应对在本合同履行过程中所知悉的对方的商业秘密、技术信息、经营数据等任何非公开信息（以下简称“保密信息”）承担保密义务。10.2未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露、使用或允许他人使用保密信息，但法律法规另有规定或监管机构要求的除外。10.3本保密义务不因合同的变更、解除或终止而失效。保密期限为本合同有效期内及合同终止后____年。第十一条争议解决凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向____（选择仲裁或诉讼）解决：(1)仲裁：提交____（填写具体的仲裁委员会名称）按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。(2)诉讼：向勘察人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十二条合同生效、变更与终止12.1本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。12.2对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并以书面形式作出，补充协议与本合同具有同等法律效力。12.3除本合同另有约定外，合同在双方权利义务履行完毕后自动