建设工程勘察合同模板

建设工程勘察合同模板甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程勘察设计管理条例》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行【项目名称】（项目地点：【项目地点详细地址】）的【阶段】勘察工作事宜，经协商一致，订立本合同。第一条项目概况本合同项下建设工程项目名称：【项目名称】，项目批准文件名称及文号：【项目批准文件名称及文号】，项目地点：【项目地点详细地址】。项目建设规模、内容、特点概述：【简述项目建设规模、内容、主要功能及特点】。甲方委托乙方承担该项目的【阶段】勘察工作，具体勘察范围和内容详见本合同第二条。第二条勘察范围与内容乙方根据国家及地方有关工程勘察的法律法规、技术标准和本合同约定，在本合同附件一《工程勘察范围和内容》确定的范围内进行勘察工作。具体包括：1.勘察目的：【简述本次勘察要解决的主要地质技术问题】。2.勘察阶段：【明确勘察阶段，如初步勘察、详细勘察】。3.勘察类别：【明确勘察类别，如岩土工程勘察、水文地质勘察】。4.勘察内容：*地形测量：根据要求完成【范围】的地形图测绘，比例尺【比例尺】，精度等级【精度等级】。*工程地质与水文地质勘察：在【范围】内进行勘探点布置、钻探、原位测试（如标准贯入试验、静力触探试验等）、室内土工试验（如含水率、密度、压缩模量、抗剪强度试验等），查明地层结构、岩土性质、地下水类型、水位及其变化等。*岩土工程评价：对场地稳定性和适宜性进行评价，提供岩土参数建议值，评价地下水对工程的影响。*提交成果：完成【数量】个钻孔的钻探工作，进行【数量】组室内土工试验，提交【阶段】勘察报告【数量】份，附带相关图表及计算书。5.勘察依据：本次勘察工作应遵循的主要技术标准及规范包括但不限于：【列举主要的国家、行业及地方标准，如《岩土工程勘察规范》GB50021、《工程测量规范》GB50026、《建筑地基基础设计规范》GB50007等】。甲方提出的其他要求详见本合同附件。第三条合同工期1.本合同约定的勘察工作总工期为【天数】天，自本合同签订之日起计算，至乙方提交满足要求的【阶段】勘察报告之日止。2.具体进度安排如下：*外业勘察工作应在【日期】前完成。*室内试验及资料整理应在【日期】前完成。*【阶段】勘察报告初稿提交给甲方审核应在【日期】前。*根据甲方意见修改并最终提交【阶段】勘察报告应在【日期】前。3.如遇不可抗力或经甲方同意，工期可相应顺延。第四条勘察费用与支付方式1.本合同项下勘察费用总额为人民币【金额大写】元整（¥【金额小写】元）。该费用包含乙方为完成本合同约定的勘察工作所发生的全部费用，包括但不限于技术服务费、现场工作费、试验检测费、资料费、差旅费、管理费和利润等。2.费用支付方式如下：*预付款：本合同签订后【天数】日内，甲方应向乙方支付合同总价的【百分比】%作为预付款，即人民币【金额】元。乙方在收到预付款后应开具等额发票。*进度款：乙方完成外业勘察工作并经甲方现场确认后【天数】日内，甲方应向乙方支付合同总价的【百分比】%作为进度款，即人民币【金额】元。乙方在收到进度款后应开具等额发票。*竣工款（结算款）：乙方提交最终【阶段】勘察报告并通过甲方最终验收后【天数】日内，甲方应向乙方支付剩余合同款项，即合同总价的【百分比】%，即人民币【金额】元。乙方在收到竣工款（结算款）后应开具等额发票。3.甲方支付款项至乙方以下银行账户：*开户名称：【乙方全称】*开户银行：【乙方开户银行全称】*银行账号：【乙方银行账号】4.乙方应在收到甲方款项后【天数】日内向甲方提供等额合法有效的发票。第五条甲乙双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.负责提供本合同附件二《甲方应提供的资料清单》中所列的基础资料，并保证资料的真实性、准确性、完整性。如因资料提供错误或延误导致乙方工作困难或成果错误，责任由甲方承担。2.负责协调乙方在现场勘察期间与其他单位的关系，为乙方开展勘察工作提供必要的便利条件。3.按本合同第三、第四条的约定及时向乙方支付勘察费用。4.有权对乙方的勘察工作进行必要的监督，但不得干预乙方正常的勘察活动和技术决策。5.有权对乙方提交的勘察成果文件进行审查，并提出修改意见。乙方应根据合理意见进行修改完善，直至最终满足要求。6.保护乙方的勘察成果和技术秘密。（二）乙方权利与义务1.依据国家及地方有关法律法规、技术标准和本合同约定，在规定工期内完成本合同第二条所约定的全部勘察工作，并保证勘察质量。2.组建合格的勘察队伍，配备必要的勘察设备，严格按照勘察规范和操作规程进行作业，确保安全和文明施工。3.负责勘察现场的测量放线、钻探、取样、试验检测、资料整理及报告编制等全部工作。4.有权要求甲方按照本合同约定提供必要的工作条件和技术资料。5.应当及时向甲方提交勘察工作进度报告和阶段性成果。6.对勘察过程中知悉的甲方商业秘密和技术信息负有保密义务，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。7.勘察成果文件完成后，应及时提交【份数】份给甲方，并按甲方要求提供电子版。8.因乙方原因造成的勘察成果重大错误，导致甲方损失或工程事故的，乙方应承担相应的赔偿责任。9.负责处理勘察现场可能发生的安全事故，并承担相应的责任和费用。第六条勘察成果质量要求与验收1.乙方提交的勘察成果文件必须符合国家及行业现行的技术标准和规范要求，并满足甲方在本合同附件中提出的具体质量要求。2.验收程序：*乙方完成勘察工作后，应自行进行质量检查，并向甲方提交勘察成果文件及自检报告。*甲方应在收到乙方提交的成果文件后【天数】日内组织相关单位或聘请具备资质的第三方机构进行验收。*验收合格后，甲方应签署《工程勘察成果验收记录》。*如验收不合格，甲方应向乙方提出修改意见。乙方应在【天数】日内完成修改，并重新提交验收。修改次数不限，但超出【数量】次的，甲方有权根据情况决定是否继续要求乙方修改或解除合同。3.验收标准：以国家及行业相关技术标准、规范以及本合同约定和甲方在附件中提出的要求为准。第七条违约责任（一）甲方违约责任1.甲方未能按时提供本合同约定的基础资料或工作条件，导致乙方工作延误或无法进行，每延误【天数】或造成乙方窝工，甲方应向乙方支付合同总价【百分比】%的违约金。延误超过【天数】的，乙方有权解除合同，甲方应支付合同总价【百分比】%的违约金，并赔偿乙方因此遭受的损失。2.甲方未能按本合同第四条约定按时支付勘察费用，每逾期一日，应按逾期支付金额的【百分比】%向乙方支付违约金。逾期超过【天数】的，乙方有权暂停工作或解除合同，甲方应支付合同总价【百分比】%的违约金，并赔偿乙方因此遭受的损失。3.因甲方原因导致勘察成果错误，给甲方或第三方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。（二）乙方违约责任1.乙方未能按本合同第三条约定工期完成勘察工作，每逾期一日，应按合同总价【百分比】%的金额向甲方支付违约金。逾期超过【天数】的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部勘察费用，并支付合同总价【百分比】%的违约金，甲方有权要求乙方赔偿因其延误造成的损失。2.乙方提交的勘察成果文件质量不符合本合同第五条第（六）款或第六条约定，经甲方提出修改后仍不能满足要求的，甲方有权拒收该成果，并要求乙方退还相应的勘察费用，乙方还应支付合同总价【百分比】%的违约金。情节严重的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿全部损失。3.乙方在勘察过程中违反有关安全生产法律法规，造成人员伤亡或财产损失的，由乙方承担全部责任和费用。第八条不可抗力1.“不可抗力”是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、洪水、台风、战争、动乱等。2.任何一方因不可抗力事件不能履行合同时，应在事件发生后【天数】日内书面通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据事件影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。因不可抗力造成的损失，双方各自承担。第九条保密条款1.甲乙双方应对在本合同履行过程中所获知的对方的商业秘密（包括但不限于技术信息、经营信息、客户信息等）和本合同内容承担保密义务。2.未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露该保密信息，但法律法规另有规定或监管机构要求的除外。3.本保密义务不因合同的终止而失效，持续有效期限为本合同终止后【年数】年。第十条争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向【有管辖权的人民法院】提起诉讼。第十一条合同生效、变更与终止1.本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。2.对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并签署书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。3.合同的终止条件包括：*勘察工作完成，甲方支付全部款项，本合同自然终止。*双方协商一致，签订解除合同协议。*一方严重违约，守约方根据本合同约定或法律规定解除合同。*因不可抗力导致合同无法履行。第十二条通知与送达双方在本合同中载明的地址、联系人及联系方式为有效联系方式。任何一方变更联系方式，应提前【天数】日书面通知对方。按照上述地址发出的通知，视为有效送达。邮件送达以签