建设工程垃圾处理合同范本

建设工程垃圾处理合同范本甲方（委托方）：[甲方全称]法定代表人/授权代表：[姓名]地址：[甲方地址]联系电话：[甲方电话]统一社会信用代码：[甲方代码]乙方（承接方）：[乙方全称]法定代表人/授权代表：[姓名]地址：[乙方地址]联系电话：[乙方电话]统一社会信用代码：[乙方代码]鉴于甲方正在实施位于[项目具体地址]的建设工程项目（以下简称“项目”），在项目建设和拆除过程中将产生建设工程垃圾，甲方需委托乙方进行专业化的处理服务。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《城市建筑垃圾管理办法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成以下协议：第一条定义与解释1.1本合同所称“建设工程垃圾”是指在本项目建设、拆迁、维修等活动中产生的土方、石方、混凝土、砖瓦碎料、木材、金属材料、包装物及其他建筑废弃物。具体种类包括但不限于：混凝土块、砖瓦块、废钢筋、废混凝土、废木材、废管道、废保温材料、建筑废料、拆除物等。本合同约定的建设工程垃圾不包括危险废物、生活垃圾及甲方原因导致的非法或违禁物品。1.2“垃圾产生点”指甲方项目现场内约定堆放建设工程垃圾的临时区域。1.3“垃圾接收点”指乙方指定用于接收甲方产生建设工程垃圾的场所。1.4“最终处置场/资源化利用厂”指经甲方确认并书面同意，乙方将接收的建设工程垃圾运送至进行无害化处置或资源化利用的合法合规场所，该场所应取得相应的环保处理资质。1.5“合同期限”指本合同自双方签字盖章之日起至乙方完成本合同项下全部服务且甲方支付完毕全部服务费用之日止。1.6“计量单位”指本合同项下建设工程垃圾的处理量以吨为单位计量。计量方式以乙方提供的符合国家计量标准的电子磅单或双方约定的量方记录为准。1.7“验收标准”指乙方提供的垃圾处理服务及处理后的垃圾应符合国家及地方关于建设工程垃圾运输、处置及资源化利用的相关标准和规范要求。第二条合同标的与范围2.1乙方同意按照本合同约定，负责将甲方在项目建设和拆除过程中产生的、属于本合同第一条约定的建设工程垃圾，从甲方指定的垃圾产生点清运至乙方指定的垃圾接收点，并最终运送至双方约定的最终处置场或资源化利用厂进行合规处置或利用。2.2垃圾清运服务应覆盖项目建设全周期，或具体约定为自[起始日期]至[终止日期]，或直至项目产生的全部建设工程垃圾处理完毕。2.3乙方负责提供符合环保和道路运输要求的清运车辆及设备，确保清运过程安全、高效，并符合相关交通和环保规定，防止运输过程中产生泄漏、抛洒、扬尘等污染环境行为。2.4乙方负责将接收的垃圾按照国家或地方规定及双方约定，运送至合法的最终处置场进行无害化填埋处置，或运送至合法的资源化利用厂进行再生利用。最终处置场或资源化利用厂的具体名称及资质证明文件，作为本合同附件一。2.5乙方应建立完善的垃圾处理台账，详细记录每日（或定期）接收甲方的垃圾种类、数量，以及转运、处置/利用的时间、地点、处理方式等信息，并至少保存[期限，如三年]，以备查验。第三条双方权利与义务3.1甲方的权利与义务：3.1.1甲方有权要求乙方按照合同约定及时、足量地清运垃圾，并有权对乙方的作业过程进行监督。3.1.2甲方应按照约定在垃圾产生点准备好垃圾，并保持必要的场地通道畅通，以便乙方车辆作业。3.1.3甲方应负责将符合本合同第一条约定的建设工程垃圾分类堆放至甲方指定的垃圾产生点，不得掺杂危险废物、生活垃圾或其他禁止混入的物品。如发现乙方接收的垃圾不符合要求，甲方有权要求乙方拒收并及时清理。3.1.4甲方应指定专门联系人（姓名：[姓名]，电话：[电话]），负责与乙方就垃圾清运事宜进行沟通、协调及确认。3.1.5甲方应按时足额向乙方支付本合同约定的服务费用。3.1.6甲方应配合乙方及环保、城管等政府部门的监督检查工作。3.1.7甲方应自行负责清理项目现场因甲方责任造成的少量零星、难以集中收集的垃圾。3.2乙方的权利与义务：3.2.1乙方有权按照合同约定收取服务费用。3.2.2乙方有权拒绝清运任何不符合本合同第一条约定的建设工程垃圾、危险废物、生活垃圾或其他违禁物品。3.2.3乙方应按照合同约定的时间和路线，使用符合环保标准的密闭式车辆进行垃圾清运，确保运输过程安全、规范，防止污染环境。3.2.4乙方应负责垃圾从甲方指定产生点至最终处置场/资源化利用厂的全程运输及中转（如需要）服务，确保垃圾得到合规处理。3.2.5乙方应保证其运营的最终处置场或资源化利用厂具备合法的环境影响评价批复、环保验收合格文件及相应的经营资质，并确保处理过程符合国家和地方环保标准及要求。3.2.6乙方应配备专业的操作人员和必要的防护设备，严格遵守操作规程，确保作业安全。乙方应承担因其原因造成的人员伤亡、财产损失及环境污染责任。3.2.7乙方应建立完善的内部管理制度和操作规程，包括车辆维护、人员管理、安全检查、环保监测、应急响应等，并接受甲方及相关部门的监督。3.2.8乙方应建立并保存完整的垃圾处理服务记录和台账，包括但不限于磅单、运输记录、处置/利用记录等，并按照甲方要求或国家规定提供查阅。第四条服务标准与要求4.1乙方应按照甲方现场实际情况，合理安排清运频次，确保垃圾在产生后[时间，如24小时]内得到清运。具体频次可双方根据实际情况协商调整。4.2垃圾清运作业时间应遵守当地关于作业时间的规定，原则上避免在夜间[具体时间，如22:00]至次日[具体时间，如6:00]进行产生噪音的作业，特殊情况需提前与甲方协商并获得许可。4.3乙方使用的清运车辆应具备有效的道路运输经营许可证，车辆应清洁、密闭，符合防尘、防泄漏要求。4.4乙方在项目现场进行临时堆放、转运作业时，应采取必要的遮盖、围挡、喷淋等措施，防止扬尘、渗滤液泄漏等二次污染，保持现场整洁。4.5垃圾最终处置或资源化利用方式应符合国家及地方相关标准，处置过程产生的污染物排放应达到国家或地方规定的排放标准。乙方应提供最终处置场或利用厂出具的接纳证明或处理报告（如需要）。第五条合同期限5.1本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，有效期至乙方完成本合同项下全部建设工程垃圾处理服务，且甲方根据本合同约定支付完毕全部服务费用之日止。5.2若项目工程因甲方原因发生延期，合同期限相应顺延，乙方服务期限亦相应延长。非因甲方原因导致的延期，双方应友好协商处理。第六条费用与支付6.1本合同项下服务费用采用按量结算的方式。费用单价为人民币[具体金额]元/吨。垃圾量以乙方提供的、经甲方确认的符合国家计量标准的电子磅单或双方约定的量方记录为结算依据。6.2乙方应在每月[具体日期，如5号]前，向甲方提交上一个月的服务费用结算清单及相应的原始凭证（如磅单复印件、运输发票等）。6.3甲方应在收到乙方提交的符合要求的费用结算清单及发票后[具体天数，如15]个工作日内，将当期应付费用支付至乙方指定的以下银行账户：开户名称：[乙方全称]开户银行：[乙方开户行]银行账号：[乙方账号]6.4如发生政府性基金、税费等政策性调整导致乙方成本显著增加，经双方友好协商，可对服务价格进行调整。第七条验收与结算7.1乙方每次清运垃圾后，应将生成的磅单等计量凭证提交甲方确认。甲方应在收到凭证后[具体天数，如3]个工作日内进行核对确认。甲方逾期未确认的，视为认可乙方提交的计量数据。7.2垃圾运送至最终处置场/资源化利用厂并完成处理流程，作为乙方完成该项垃圾处理服务的最终确认标志。乙方应负责获取并提交相应的处置/利用确认凭证。7.3合同履行完毕后，双方应根据约定进行最终结算。如存在结算争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可委托双方认可的第三方机构进行复核，复核结果作为最终结算依据。第八条违约责任8.1若甲方未按时支付乙方服务费用，每逾期一日，应按当期应付未付金额的[具体比例，如万分之五]向乙方支付违约金。逾期超过[具体天数，如30]日，乙方有权暂停服务，并保留要求甲方支付全部应付费用及违约金的权利。8.2若乙方未按合同约定的时间、标准进行垃圾清运或处置，造成甲方项目进度延误或环境污染，乙方应承担相应的赔偿责任。若乙方连续[具体次数，如2]次未能按约定服务，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的全部损失。8.3若乙方清运、处置或利用的建设工程垃圾中含有危险废物、生活垃圾或其他违禁物品，或其处理的最终场所不合法、不合规，导致发生环境污染事故、受到行政处罚或造成他人损害，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的一切经济损失。甲方亦有权单方解除合同，并要求乙方支付已完成服务的费用及赔偿金。8.4任何一方违反本合同项下的保密义务，应向守约方支付违约金人民币[具体金额]元，并承担由此给守约方造成的一切损失。8.5因不可抗力导致合同无法继续履行或部分无法履行的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。双方应采取措施减少损失，并及时通知对方。第九条不可抗力9.1本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、动乱、政府行为等。9.2遭遇不可抗力的一方应在不可抗力发生后[具体天数，如5]日内书面通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力的影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。第十条通知与送达10.1双方在本合同中载明的地址、联系人及联系方式为有效联系方式。任何书面通知按该地址邮寄（以挂号信或快递发出后[具体天数，如3]日视为送达）、或按电子邮箱、传真发送（以发出时视为送达）、或由授权代表亲自送达即视为有效送达。10.2任何一方变更联系方式，应提前[具体天数，如3]日书面通知对方，否则按原联系方式送达的通知视为有效。第十一条保密条款11.1甲乙双方应对在本合同签订及履行过程中获悉的对方的商业秘密、技术信息、项目信息、财务信息等任何未公开信息承担保密义务。11.2未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露该等信息，但法律法规另有规定或为履行本合同所必需的除外。11.3本保密义务不因合同的终止而失效。第十二条争议解决12.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。12.2协商不成的，任何一方均有权向[选择一项：甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼/乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼/[具体仲裁委员会名称]按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁]。选择诉讼的，约定管辖法院为[具体法院名称]；选择仲裁的，应提交仲裁申请书、仲裁规则要求的其他文件，并遵守仲裁庭的管辖。第十三条合同的生效、变更与解除13.1本合同自甲乙双方授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。13.2对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并签署书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。13.3除本合同另有约定外，发生以下情况之一，守约方有权书面通知违约方解除本合同：(a)一方严重违反本合同约定，经守约方书面催告后[具体天数，如15]日内仍未纠正的；(b)一方进入破产、清算程序的；(c)因不可抗力导致合同目的无法实现的；(d)法律法规规定的其他可以解除合同的情形。13.4合同解除后，乙方应已完成的服务及相应费用按照第七条约定结算。因解除合同给对方造成损失的，违约方应承担赔偿责任。第十四条法律适用与管辖14.1本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。14.2本合同履行过程中发生的争议，由第十二条约定解决。第十五条其他条款15.1本合同构成甲乙双方就本合同标的达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面协议、谅解。1