河北省建设工程施工合同范本(范本)

河北省建设工程施工合同范本(范本)甲方（发包人）：名称：___________________________统一社会信用代码：___________________________法定代表人：___________________________地址：___________________________联系电话：___________________________乙方（承包人）：名称：___________________________统一社会信用代码：___________________________法定代表人：___________________________地址：___________________________联系电话：___________________________一、工程概况1.1工程名称：___________________________1.2工程地点：河北省[具体市/县/区]___________________________1.3工程内容：___________________________（详见合同约定的施工图纸或工程量清单）1.4立项批准文号：___________________________1.5资金来源：□财政拨款□自筹资金□其他：___________________________二、合同工期2.1开工日期：______年____月____日（以发包人签发的正式开工令为准）2.2竣工日期：______年____月____日2.3总日历天数：______天，含法定节假日、不可抗力影响顺延工期及必要的验收准备时间。三、质量标准3.1本工程质量符合国家现行《建设工程质量验收统一标准》及河北省住房和城乡建设厅发布的相关工程质量规范要求，达到合格等级；若发包人要求更高质量标准，需另行书面约定并调整对应合同价款。四、合同价款及支付4.1合同总价（含税）：人民币______元（大写：___________________________）4.2计价方式：□固定总价合同□固定单价合同□可调价格合同（计价依据：《河北省建设工程计价依据》（2012版/2023版）及相关补充文件）4.3工程款支付：4.3.1预付款：合同签订后______日内，发包人向承包人支付合同总价的______%作为预付款，计人民币______元；预付款在工程进度款支付至合同总价______%时开始按比例抵扣。4.3.2进度款：每月______日前，承包人提交当月已完工程量报告及对应资料，发包人在______日内审核确认后，支付已完工程价款的______%。4.3.3竣工结算款：工程竣工验收合格后______日内，承包人提交完整的竣工结算资料，发包人在______日内审核完毕并确认结算价款，于确认后______日内支付至结算总价的______%。4.3.4质量保证金：预留结算总价的______%作为质量保证金，待工程保修期满且无质量问题后______日内一次性无息支付；保修范围及期限严格执行国家及河北省《建设工程质量管理条例》相关规定。五、双方权利与义务5.1发包人权利义务5.1.1负责办理工程施工所需的规划许可证、施工许可证及其他相关审批手续，确保施工场地具备“三通一平”开工条件，于开工前______日向承包人移交施工场地。5.1.2向承包人提供施工图纸______套，组织勘察、设计、监理及承包人进行图纸会审与技术交底。5.1.3按合同约定及时支付工程款，逾期支付的，按全国银行间同业拆借中心发布的同期贷款市场报价利率（LPR）支付违约金。5.1.4委派______为发包人代表，负责现场协调、签证确认及指令传达，联系方式：___________________________；发包人代表变更需提前______日书面通知承包人。5.1.5监督工程质量、进度及安全文明施工，对承包人违规操作、质量不合格或进度滞后情况有权要求限期整改，逾期未整改的可暂停支付对应进度款。5.2承包人权利义务5.2.1严格按照施工图纸、技术规范及河北省《建设工程安全文明施工标准》组织施工，确保工程质量、进度符合合同要求。5.2.2建立健全安全施工管理制度，落实安全生产责任，承担施工期间的全部安全事故责任及费用；施工过程中需遵守河北省扬尘治理、噪声管控等地方性规定。5.2.3委派______为项目经理，负责现场施工管理与协调，联系方式：___________________________；项目经理不得擅自离岗，如需更换需提前______日书面通知发包人并经同意。5.2.4及时向发包人提交工程进度报告、隐蔽工程验收申请、竣工验收资料等文件，配合发包人及监理单位的检查工作。5.2.5负责工程竣工后的保修工作，接到发包人质量报修通知后______小时内到场处理，保修期间因施工质量问题产生的费用由承包人承担。六、工程变更6.1发包人提出工程变更的，应向承包人发出书面变更通知，承包人需在______日内提交变更价款核算申请，双方协商确认后调整合同价款；如涉及施工图纸重大变更，需同步办理设计变更手续。6.2承包人因施工条件变化或技术优化提出变更的，需提交书面变更方案及价款测算，经发包人、监理单位书面同意后方可实施，变更价款按《河北省建设工程计价依据》及合同约定计算。6.3工程变更涉及工程量调整的，以双方签字确认的现场签证单为结算依据；签证单需明确变更内容、工程量及计价方式，否则发包人不予认可。七、竣工验收7.1工程完工后，承包人应自检合格，向发包人提交竣工验收申请及完整的竣工资料（含河北省建设工程竣工验收备案所需全部文件），发包人在______日内组织勘察、设计、监理等单位进行竣工验收。7.2工程竣工验收合格的，双方签署《竣工验收合格证书》，竣工日期以验收合格之日为准；验收不合格的，承包人应在______日内整改完毕并重新申请验收，整改期间不计入合同工期，由此产生的费用由承包人承担。7.3承包人负责协助发包人办理工程竣工验收备案手续，所需费用由______方承担。八、工程结算8.1工程竣工验收合格后，承包人应在______日内提交完整的竣工结算资料，包括工程量计算书、签证单、变更通知、材料设备价格确认单等。8.2发包人收到结算资料后，应在______日内完成审核，如有异议需书面通知承包人，双方协商一致后确认结算价款；若因承包人资料不全导致审核延误，责任由承包人承担。8.3结算价款的计算依据为合同约定、施工图纸、签证单、变更通知及《河北省建设工程计价依据》等相关文件，材料设备价格按合同约定或河北省工程造价管理部门发布的同期信息价执行。九、违约责任9.1发包人未按合同约定支付工程款的，每逾期一日，按应付未付金额的______‰向承包人支付违约金；逾期超过______日的，承包人有权暂停施工，工期顺延，且发包人需赔偿承包人因此造成的窝工、材料积压等损失。9.2承包人未按合同约定工期竣工的，每逾期一日，按合同总价的______‰向发包人支付违约金；逾期超过______日的，发包人有权解除合同，承包人需赔偿发包人由此造成的全部损失。9.3工程质量不符合合同约定的，承包人应无偿返工至合格标准，工期不予顺延；若因此造成发包人损失的，承包人需予以全额赔偿；返工后仍不合格的，发包人有权解除合同并要求承包人支付合同总价______%的违约金。9.4任何一方擅自解除合同的，需向对方支付合同总价______%的违约金，并赔偿对方因此造成的全部损失。十、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可向工程所在地（河北省[具体市/县]）人民法院提起诉讼。十一、其他条款11.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2本合同一式______份，甲乙双方各执______份，监理单位、相关主管部门各执______份，具有同等法律效力。11.3本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；补充协议内容与本合同不一致的，以补充协议为准。甲方（盖章）：______