建设项目施工合同解除协议

建设项目施工合同解除协议本协议由以下双方于______年______月______日在______签订：发包人（以下简称“甲方”）：_________，统一社会信用代码：_________，法定代表人：_________，地址：_________，联系电话：_________。承包人（以下简称“乙方”）：_________，统一社会信用代码：_________，法定代表人：_________，地址：_________，联系电话：_________。甲乙双方于______年______月______日签订了《_________建设项目施工合同》（合同编号：_________），合同编号：_________（以下简称“原合同”）。原合同项下工程地点为_________，工程内容为_________，计划工期自______年______月______日起至______年______月______日止。鉴于：1.原合同约定的工程目的已无法实现或继续履行已无必要；2.双方经友好协商（或：根据原合同第______条第______项约定），一致同意解除原合同。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，本着公平合理、诚实信用的原则，经双方协商一致，达成如下协议，以资共同遵守：第一条原合同解除甲乙双方一致同意，自______年______月______日（以下简称“解除日期”）起，解除双方于______年______月______日签订的原合同。第二条解除原因双方确认，解除原合同的主要原因是：_________（应具体、清晰地写明解除原因，如：因甲方原因导致资金严重不足，经乙方催告后仍无法提供工程款支付保障，已严重影响工程施工，根据原合同第______条约定解除合同；或：因乙方原因造成工程严重质量缺陷，经整改后仍不符合验收标准，根据原合同第______条约定解除合同等）。相关证据材料包括但不限于：_________、_________、_________。第三条工程处理1.解除日期时，工程实际形象进度为：_________（描述工程完成情况）。2.甲方同意接收乙方已完成的工程量，具体范围和计量结果以双方确认的《工程量确认单》（如有）为准。乙方已完成但未达到合同约定质量标准的部分，甲方有权要求乙方在______年______月______日前拆除或采取其他补救措施，费用由乙方承担。3.尚未开工或未完成的工程，乙方应于______年______月______日前将其施工设备、人员全部撤离施工现场。甲方应为乙方的撤离提供必要的协助，相关费用由乙方承担。4.工程竣工验收：原合同约定的竣工验收程序仍然适用，由甲方负责组织在______年______月______日前完成。验收通过后，双方办理工程移交手续。第四条工程结算1.双方同意，以原合同及附件、双方确认的工程量、变更签证、计价规范等为基础，按照原合同第______条关于工程结算的约定，进行原合同解除前的工程结算。2.乙方应于解除日期后______日内，向甲方提交详细的工程结算报告一式______份。3.甲方应在收到乙方提交的结算报告后______日内，完成审核，并就结算金额与乙方协商。双方在______年______月______日前就工程结算金额达成一致，结算金额为人民币（大写）_________元整（¥_________）。4.甲方应在结算金额确认后______日内，支付至结算金额的______%，即人民币（大写）_________元整（¥_________）；剩余款项在工程竣工验收合格（如约定）或______年______月______日前支付完毕。5.乙方应配合甲方完成结算审核工作，并提供所有必要的财务凭证。如乙方提供的资料不真实或存在错误，导致甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。第五条费用承担1.因甲方原因导致合同解除的，甲方应承担乙方由此遭受的直接损失，包括但不限于：已投入的人工费、材料费（已付款部分）、设备租赁费等，损失金额暂定为人民币（大写）_________元整（¥_________），最终以结算确认为准。甲方应在结算支付时扣除或另行支付。2.因乙方原因导致合同解除的，乙方应承担由此给甲方造成的损失，包括但不限于：工期延误损失、第三方索赔等，损失金额暂定为人民币（大写）_________元整（¥_________），最终以结算确认为准。甲方有权在结算中直接扣除该部分损失。3.双方均应承担各自因合同解除所发生的合理费用，如催告费、差旅费等。第六条履约保证金处理原合同项下由乙方缴纳的履约保证金人民币（大写）_________元整（¥_________），因合同解除，甲方同意于结算款支付完毕后______日内，全额无息返还给乙方。第七条保修责任乙方对原合同项下所施工的工程，在质量保修期内仍需承担保修责任，保修范围、期限及起算时间均按原合同第______条约定执行。甲方有权要求乙方履行保修义务。第八条其他事项1.本协议生效后，双方应相互返还属于对方的文件、资料、物品等。2.本协议履行过程中发生的争议，由双方友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向原合同约定的仲裁委员会申请仲裁（如约定）或向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。3.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。4.本协议一式______份，甲方执______份，乙方执______份，具有同等法律效力。5.甲方（盖章）：_________乙方（盖