建设项目施工合同违约责任协议

建设项目施工合同违约责任协议根据《[主合同全称]》（合同编号：[合同编号]）（以下简称“主合同”）的约定，就主合同项下的违约责任事宜，经双方协商一致，另行订立本协议。第一条发包人违约责任1.1发包人未按主合同约定或经发包人同意顺延的日期支付工程进度款、预付款、结算款等，每逾期一日，应向承包人支付逾期付款金额[千分之几]的违约金。逾期付款违约金累计总额不超过合同总价款的[百分之几]。1.2因发包人原因未能按主合同约定提供施工所需资料（包括但不限于设计文件、地质资料、施工许可、周边环境资料等）或提供的资料存在严重错误，导致承包人停工或窝工的，发包人应承担承包人因此遭受的直接损失，并应赔偿承包人合理的赶工费用，且承包人因此造成的工期延误不予顺延。1.3发包人发出的错误指令或不当变更指令，导致承包人增加成本或损失的，发包人应承担由此增加的费用，并相应调整合同价款。因发包人指令错误或变更导致工期延误的，应相应顺延工期。1.4发包人未能按照主合同约定及时组织或提供施工所需条件（如场地移交、水电接入、第三方协调等），导致承包人无法正常施工的，发包人应承担承包人因此遭受的直接损失，并应赔偿承包人合理的赶工费用，且承包人因此造成的工期延误不予顺延。1.5发包人未按主合同约定支付竣工结算款项，每逾期一日，应向承包人支付应付未付结算款金额[千分之几]的违约金。逾期支付超过[天数]日，承包人有权暂停施工，或根据主合同约定解除合同，发包人应承担相应违约责任。1.6发包人违反主合同关于质量保证金的约定，无正当理由扣留超出约定比例或期限的质量保证金，造成承包人资金周转困难的，发包人应向承包人支付该部分质量保证金[千分之几]的利息。第二条承包人违约责任2.1承包人未按主合同约定的竣工日期或经发包人同意顺延的日期完工，每逾期一日，应向发包人支付合同总价款[千分之几]的逾期竣工违约金。逾期竣工违约金累计总额不超过合同总价款的[百分之几]。逾期竣工超过[天数]日，发包人有权解除合同，承包人应承担违约责任，并应赔偿发包人因此遭受的直接损失。2.2工程质量不符合主合同约定的质量标准，经发包人要求或根据法律规定需要返工、加固、拆除或采取其他补救措施的，承包人应承担全部费用，工期不予顺延。若返工后工程质量仍不合格，或出现严重影响使用功能的质量缺陷，发包人有权解除合同，承包人应承担违约责任，并赔偿发包人因此遭受的直接损失。2.3承包人擅自将工程转包或违法分包的，发包人有权立即解除合同，承包人应向发包人支付合同总价款[百分之几]的违约金，并赔偿发包人因此遭受的直接损失。2.4在施工过程中发生的安全事故，属于承包人责任范围内的，承包人应承担全部责任，包括但不限于人员伤亡的赔偿、财产损失的赔偿、政府罚款、以及为处理安全事故所发生的一切费用。同时，承包人还应赔偿发包人因此遭受的直接损失。2.5承包人违反主合同关于保密约定的，泄露主合同约定的或与项目相关的商业秘密、技术秘密，应向发包人支付违约金[人民币具体金额或合同总价款百分比]，并赔偿发包人因此遭受的直接损失。2.6承包人未按主合同约定提交竣工资料，或提交的竣工资料不完整、不准确，影响竣工验收或后续移交使用的，承包人应负责补充、修正，并承担由此产生的费用，且工期不予顺延。2.7承包人擅自撤场，且未完成工程移交和扫尾工作的，应承担继续完成相关工作所需的费用，并赔偿发包人因此遭受的直接损失。第三条违约金的计算与支付3.1本协议第二条约定的各项违约金，应根据实际违约情况按日计算，不足一日按一日计算。3.2支付违约金不影响守约方要求赔偿因其违约所遭受的直接损失的权利。3.3违约金的支付期限和方式：[根据具体情况约定，例如：逾期付款违约金在应付未付款项支付时一并支付；逾期竣工违约金按月或按阶段结算支付；其他违约金在违约行为发生后[天数]日内支付等]。第四条损失赔偿4.1因发包人违约给承包人造成的直接损失，发包人应予以赔偿。损失赔偿范围包括但不限于停工损失、材料积压损失、设备闲置损失、合理的赶工措施费等。4.2因承包人违约给发包人造成的损失，承包人应予以赔偿。损失赔偿范围包括但不限于工期延误造成的发包人使用期损失、额外管理费、以及因承包人原因导致的质量缺陷修复费用等。4.3双方均应采取合理措施防止违约损失扩大，未采取合理措施导致损失扩大的部分，不得请求赔偿。第五条合同解除5.1发包人发生本协议第一条1.5项或2.3项所述违约行为，且在收到承包人要求后[天数]日内仍未纠正的，承包人有权解除主合同及本协议。5.2承包人发生本协议第二条2.1项所述严重违约行为，且在收到发包人要求后[天数]日内仍未纠正的，发包人有权解除主合同及本协议。5.3发生本协议约定的解除情形时，尚未完成的工程按以下方式处理：[根据具体情况约定，例如：参照合同解除条款处理，完成已支付款项对应的部分工程等]。第六条争议解决凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向[仲裁委员会名称]申请仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。/或：凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向[有管辖权的人民法院名称]提起诉讼。第七条通知与送达双方在本协议中约定的地址为正式通知送达地址。任何书面通知均应采用书面形式，通过专人送达、挂号信、传真或电子邮件方式发送至该地址。按该地址发出的通知，视为已有效送达。第八条其他8.1本协议是主合同的必要组成部分，与主合同具有同等法律效力。本协议未约定的事项，依照主合同约定执行。本协议的条款若与主合同相关条款有冲突的，以本协议为准。8.2对本协议的任何修改或补充，须经双方授权代表书面签署补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。8.3本协议自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。