建筑安全监理合同范本

建筑安全监理合同范本合同编号：[填写合同编号]甲方（委托方）：[填写委托方全称]法定代表人：[填写法定代表人姓名]注册地址：[填写注册地址]通讯地址：[填写通讯地址]联系电话：[填写联系电话]统一社会信用代码：[填写统一社会信用代码]乙方（监理方）：[填写监理方全称]法定代表人：[填写法定代表人姓名]注册地址：[填写注册地址]通讯地址：[填写通讯地址]联系电话：[填写联系电话]统一社会信用代码：[填写统一社会信用代码]根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他有关法律、法规、规章的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，就甲方委托乙方对[填写项目名称]（以下简称“本项目”）进行建筑安全监理事宜，达成如下协议：第一条监理范围与内容1.1乙方依据国家、地方现行的安全生产法律、法规、标准规范、技术规程以及甲乙双方签订的总承包合同或施工合同中的相关安全要求，对甲方的本项目施工阶段进行建筑安全监理。1.2监理范围包括本项目[填写具体范围，例如：地基基础工程、主体结构工程、装饰装修工程等]的全过程或分段的安全监督管理。1.3主要监理内容包括但不限于：（1）审查施工单位安全生产许可证、资质证书及相关人员（包括项目负责人、安全管理人员、特种作业人员等）资格是否满足要求；（2）审查施工单位编制的安全生产保证体系、安全生产专项施工方案（如深基坑、高支模、脚手架、起重吊装等）的合规性和可操作性；（3）检查施工现场安全防护设施（如临边、洞口防护、脚手架、安全通道、消防设施等）的设置是否符合规范要求；（4）检查施工机械设备的的安全状况及安拆管理是否符合规定；（5）检查施工单位安全生产责任制落实、安全教育培训、特种作业人员持证上岗等情况；（6）参加由甲方主持或参与的安全生产会议，监督会议决议和各项安全措施的落实情况；（7）根据监理规划和细则，对施工现场进行定期巡视、平行检验和旁站监理，重点关注危险性较大的分部分项工程；（8）对检查中发现的安全生产隐患，及时向施工单位发出书面《监理通知单》，并跟踪隐患整改情况，进行复查确认；（9）根据需要，对施工单位报送的安全技术资料进行审核；（10）发生生产安全事故时，应立即通知甲方，并按规定及时、如实地向有关政府部门报告，并参与事故调查处理工作；（11）定期向甲方提交安全监理工作报告，汇报项目安全动态、安全隐患整改情况及监理建议；（12）就项目安全生产管理向甲方提供合理化建议。第二条监理期限与工作时间2.1本合同监理期自[填写开始日期]起至本项目[填写结束日期，例如：竣工验收合格]止，共计[填写监理期限]。2.2乙方应在监理期间派驻足够数量的、具备相应资质的监理人员执行监理任务。总监理工程师为乙方在项目上的总负责人。2.3乙方监理人员应在施工现场进行安全巡视，每日不少于[填写次数]次。具体巡视时间根据项目实际情况确定。2.4乙方应按约定参加甲方组织的安全生产例会，并按时提交监理工作报告。第三条甲方的权利与义务3.1负责提供与本项目安全生产相关的法律法规、标准规范文本及甲方与施工单位签订的总承包合同或施工合同中关于安全生产的条款。3.2负责审核乙方提交的监理规划和监理实施细则，并批准实施。3.3负责组织或协调施工单位参加安全生产教育培训和应急演练。3.4负责督促施工单位落实安全生产责任制，履行其对施工安全生产的主体责任。3.5应按时向乙方提供施工组织设计、专项施工方案、安全技术交底等文件。3.6应按本合同第八条的约定，按时足额支付监理费用。3.7应为乙方开展监理工作提供必要的条件，包括办公场所、资料查阅条件等，并协调施工单位配合乙方的工作。3.8对乙方提交的监理报告和发出的安全隐患整改通知进行审核确认。3.9承担因自身原因或施工单位原因导致的安全事故所应承担的法律责任。3.10对乙方在履行本合同过程中知悉的甲方商业秘密和技术信息承担保密义务。第四条乙方的权利与义务4.1享有本合同约定的监理服务费。4.2有权查阅甲方的相关文件资料以及施工单位的施工组织设计、专项方案、安全技术交底、安全检查记录等资料。4.3有权进入本项目的施工现场进行检查、巡视、旁站，对发现的安全生产隐患，有权要求施工单位限期整改，并跟踪整改情况。4.4有权要求施工单位停止违章指挥、违章作业，对危险性较大的作业面，必要时有权要求暂停施工，并立即报告甲方。4.5应按照国家法律法规、标准规范和本合同约定的监理范围、内容、方法履行监理职责，对监理工作的成果负责。4.6应遵守职业道德和廉洁自律规定，不得利用监理职务谋取不正当利益。4.7应使用国家或行业规定的监理标识，派驻的监理人员应佩戴监理证件。4.8应将监理过程中发现的重大安全隐患及时向甲方报告，并提出处理建议。4.9应建立完整的安全监理工作记录和资料，并按约定提交监理报告。4.10应对在履行本合同过程中知悉的甲方及施工单位的商业秘密和技术信息承担保密义务。4.11应当配合甲方及政府部门的安全检查，并就安全生产管理向甲方提供专业建议。第五条监理人员的职责5.1项目总监理工程师负责全面履行本合同约定的监理职责，代表乙方处理与本项目安全监理相关的事宜。5.2专业监理工程师在总监理工程师的领导下，负责具体专业的安全监理工作，并履行相应的职责。5.3所有监理人员应具备相应的执业资格或从业资格，并按照监理规划和工作指令开展安全监理工作。第六条安全责任6.1甲方确认，施工单位是本项目的施工安全生产责任主体，对项目安全生产负全面责任。施工单位应按照国家法律法规、标准规范及合同约定，建立健全安全生产责任制，投入必要资源，确保安全生产。6.2乙方按照本合同约定，在监理范围内对施工单位的安全生产活动进行监督检查，对安全隐患有权提出整改要求。乙方履行了约定的监理职责，并不免除施工单位的安全生产责任，也不免除因施工单位原因发生安全事故应由施工单位承担的法定赔偿责任。6.3如因乙方监理人员未能按照国家法律法规、标准规范及本合同约定履行监理职责，未能及时发现并报告重大安全隐患，给甲方造成损失的，乙方应承担相应的违约责任。若因此导致事故发生，乙方除承担违约责任外，还应承担相应的法律责任，但该责任不应超过其收取的监理服务费总额（包括违约金），具体承担方式及金额由双方协商或依据相关法律法规确定。第七条监理费用的计取与支付7.1监理费用的总额为人民币[填写金额]元（大写：[填写大写金额]）。费用构成包括：监理人员工资、办公费、交通费、资料费、业务培训费、税费等。7.2费用支付方式为：[选择并填写，例如：分阶段支付/按月支付/一次性支付]。（1）[例如：分阶段支付]：合同签订后支付[填写比例或金额]元作为预付款；主体结构工程验收合格后支付至总价的[填写比例]%；竣工验收合格，资料整理完毕后支付至结算总价的[填写比例]%，余款[填写比例]%在结算完成后[填写天数]日内支付。（2）[例如：按月支付]：自本项目开工次月起，按月支付当月应结算监理费的[填写比例]%，支付周期不超过[填写天数]天，直至合同终止。（3）[例如：一次性支付]：在本项目竣工验收合格，结算完成并经甲方确认后[填写天数]日内一次性支付。7.3乙方提交符合要求的监理费支付申请及相关证明文件后，甲方应在[填写天数]日内审核完毕并支付。第八条违约责任8.1甲方未按本合同第七条约定支付监理费的，每逾期一日，应按逾期支付金额的[填写比例，例如：千分之零点五]向乙方支付违约金。逾期超过[填写天数]日，乙方有权暂停监理工作，由此造成的损失由甲方承担。8.2乙方无正当理由擅自停止监理服务的，应向甲方支付合同总价[填写比例，例如：百分之十]的违约金，并承担由此给甲方造成的一切损失。8.3乙方监理人员因重大过失未能履行安全监督检查职责，导致发生安全事故或造成甲方重大损失的，除依据本合同第六条承担相应责任外，甲方还有权要求乙方退还已支付的监理费，并赔偿损失。8.4任何一方违反本合同第三条、第四条、第五条、第六条关于保密约定的，应承担相应的违约责任，赔偿由此给对方造成的经济损失。第九条不可抗力9.1不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、洪水、战争、动乱等。9.2任何一方因不可抗力导致不能履行或不能完全履行本合同时，不承担违约责任，但应在不可抗力发生后[填写天数]日内书面通知对方，并提供相关证明。双方应根据不可抗力的影响，协商决定是否解除合同、部分免除责任或延期履行。第十条通知与送达10.1双方在本合同中载明的通讯地址、联系电话为有效联系方式。任何书面通知或文件按该地址邮寄（以挂号信或快递发出后[填写天数]日视为送达）或通过约定的电子邮箱发送（以发出时视为送达）即视为有效送达。10.2任何一方变更联系方式，应提前[填写天数]日书面通知对方，否则按原联系方式送达即视为有效。第十一条争议解决11.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。11.2协商不成的，任何一方均有权向[选择并填写，例如：项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼/提交[填写仲裁委员会名称]按其仲裁规则进行仲裁]。第十二条合同的生效、变更与终止12.1本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。12.2本合同的任何修改、补充，均须经双方协商一致，并签署书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。12.3合同终止条件出现时，本合同自动终止。乙方应在合同终止后[填写天数]日内完成监理资料的移交工作。12.4本合同终止或解除后，双方应在[填写天数]日内结清所有款项，并依据法律法规及合同约定处理善后事宜。第十三条其他13.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。13.2本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。附件包括：（1）监