水上施工承揽合同范本

水上施工承揽合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX建设工程集团有限公司，

地址：XX省XX市XX区XX路XX号，

法定代表人/负责人：张三，

联系方式

甲方系一家依法注册成立的综合性建筑企业，具备国家规定的相应资质，主要从事桥梁、隧道、港口及水工等领域的施工项目。基于甲方在XX水电站工程项目的建设需求，甲方拟委托乙方提供水上施工相关的设备租赁及技术服务，以保障项目按计划顺利实施。该项目位于XX省XX市XX江段，涉及水下基础施工、围堰搭建、水下拆除及航道疏浚等多项作业内容，对施工设备的专业性和技术支持具有较高要求。甲方通过市场调研及前期沟通，最终选定乙方作为本次合作的承揽方，基于乙方的设备技术优势、服务经验及行业口碑，双方经友好协商达成合作意向，特依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，制定本合同以明确双方权利义务。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX特种工程设备租赁有限公司，

地址：XX省XX市XX区XX路XX号，

法定代表人/负责人：李四，

联系方式

乙方系一家专业从事特种工程设备租赁及技术服务的企业，依法注册并持有相关行业资质证书，主要服务于港口、水利、市政等领域的施工项目。乙方拥有先进的施工船舶、水下作业设备、起重机械及围堰材料等资源，并配备经验丰富的技术团队提供现场支持。基于乙方的设备性能、服务能力及市场信誉，甲方在多家备选供应商中优先选择乙方参与本项目合作。乙方承诺将根据甲方需求提供符合安全标准、操作便捷、维护及时的设备与技术支持，确保水上施工作业的高效、安全及合规性。双方在平等自愿、协商一致的基础上，就水上施工承揽事宜达成如下协议，以兹共同遵守。

双方合作的背景为：甲方承建的XX水电站工程项目需进行大规模的水上作业，涉及多工种、多设备协同作业场景，对施工承揽方的能力要求较高。经甲方评估，乙方的设备配置、技术团队及过往业绩符合项目需求，且能够提供全流程的施工支持服务。为明确合作范围、责任划分及风险控制，双方依据项目实际情况及行业惯例，制定本合同作为合作依据。合同内容将涵盖设备租赁、技术服务、安全监管、费用结算等核心条款，确保双方权益得到有效保障，并为后续履约提供法律支撑。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲方委托乙方提供水上施工设备租赁及相关技术服务的内容、标准及责任，确保XX水电站工程项目的水上作业部分能够按照设计要求、安全规范及进度计划顺利完成。合同范围涵盖但不限于以下具体内容：

1.乙方根据甲方提供的施工组织设计及作业计划，提供符合项目需求的水上施工船舶（如挖泥船、起重船、运输船等）、水下作业设备（如声纳探测仪、水下切割工具、潜水设备等）及围堰、栈桥等临时设施，并负责设备的进场、调试及日常维护。

2.乙方指派专业技术人员参与施工现场管理，提供技术指导、操作培训及应急处置方案，确保施工工艺符合行业标准及甲方技术要求。

3.乙方承担设备使用期间的安全管理责任，包括操作人员资质审核、安全检查、保险购买及事故应急预案制定，并配合甲方进行安全监督。

4.乙方负责设备租赁费用的结算、税费缴纳及与第三方相关的权利义务处理，确保设备使用权完全转让给甲方。

5.本合同范围不含施工材料的供应及土建工程的主体施工，相关事项由双方另行约定。

第二条定义

1.**“水上施工”**指在江河、湖泊、水库等水域范围内进行的围堰搭设、水下基础处理、航道疏浚、水下结构拆除等作业活动。

2.**“设备”**指乙方提供的用于水上施工的船舶、机械、工具及其他辅助设施，具体型号、数量及性能以附件清单为准。

3.**“服务”**包括设备租赁、技术支持、人员配合及安全管理等乙方承诺履行的非设备本身义务。

4.**“作业周期”**指设备自甲方验收合格之日起至完成合同约定工作内容并撤离现场的期限。

5.**“安全责任”**指因设备使用、人员操作或现场环境引发的安全事故，由责任方依法承担的赔偿及处理义务。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务

(1)甲方有权要求乙方按照合同约定提供符合安全及性能标准的设备，并监督乙方履行技术支持义务。如设备存在缺陷或服务不符合要求，甲方有权要求乙方限期整改或承担相应损失。

(2)甲方负责提供施工方案、水域使用许可等必要文件，并配合乙方办理设备进出场及作业许可的审批手续，相关费用由甲方承担。

(3)甲方有权对乙方派驻现场的技术人员进行资质审核，并监督其操作行为是否符合安全规范。如发现违规行为，甲方有权制止并要求乙方更换人员。

(4)甲方应按照合同约定支付设备租赁费用，因甲方原因导致的租赁延期，经乙方书面确认后，甲方需支付额外费用。

(5)甲方承担因自身施工计划调整产生的设备闲置责任，但乙方应提前合理通知甲方并协商减少损失。

2.乙方的权力和义务

(1)**设备提供与维护**

乙方有权要求甲方提供明确的设备使用需求及作业计划，并据此配置符合要求的设备。乙方应保证所有设备在租赁期内处于良好状态，配备齐全的备件及安全附件，并依法购买足额的设备险及第三方责任险。如因设备故障导致甲方作业延误，乙方需承担违约责任，并采取应急措施减少损失。

乙方有权对设备进行定期检查及维护，但应提前通知甲方并暂停使用不影响甲方的施工进度。维护费用由乙方承担，如因维护不当导致设备性能下降，乙方需赔偿甲方直接损失。

(2)**技术服务与安全管理**

乙方有权指派具备相应资质的技术人员参与现场作业，并要求甲方提供必要的工作条件（如电力、通讯等）。技术人员的薪酬及福利由乙方承担，但甲方有权对关键技术岗位进行考核，不合格人员乙方需无条件更换。

乙方应制定详细的安全操作规程及应急预案，并组织甲方相关人员进行培训。施工期间，乙方需配备专职安全员，每日进行安全巡查，对违规行为有权立即制止。如发生安全事故，乙方应第一时间启动应急方案并承担由此产生的直接费用及法律责任，同时配合甲方完成事故调查及理赔程序。

(3)**作业配合与费用结算**

乙方有权要求甲方在设备进场前提供水域现状资料（如水文、障碍物等），并据此制定作业方案。如因甲方未提供资料导致设备无法正常作业，乙方不承担延误责任。

乙方有权要求甲方按合同约定支付租赁费用，甲方应配合乙方完成发票开具及款项支付流程。如甲方延迟付款，每逾期一日，需向乙方支付未付款项0.1%的违约金，逾期超过30日，乙方有权暂停设备供应直至款项付清。

(4)**知识产权与保密**

乙方有权保留设备及其技术的知识产权，但不得侵犯甲方在施工过程中形成的作业方案及数据。双方应对合作中获悉的对方商业秘密承担保密义务，非经对方书面同意，不得泄露给第三方。

(5)**争议与索赔**

乙方有权要求甲方就设备使用过程中提出的合理化建议给予采纳，并优先选择乙方推荐的升级或替代方案以降低运营成本。如因甲方拒绝合理建议导致额外损失，乙方不承担责任。同时，乙方应就甲方不当使用设备造成的损坏（如超负荷作业、故意损坏等）向甲方索赔，并保留追偿权。

第四条价格与支付条件

1.**价格条款**

本合同总价为人民币XX万元（大写：XX元整），该价格包含乙方提供本合同第一条约定范围内的所有设备租赁费、技术服务费、人员配合费、安全管理费及税费（如需甲方代扣代缴的税费除外）。具体设备清单、数量、规格及对应单价详见本合同附件一《设备租赁清单及价格表》。如因甲方需求变更导致设备配置调整，价格变动由双方另行协商确认，并签订补充协议。

2.**支付方式**

甲方应采用银行转账方式向乙方支付合同款项，收款账户信息如下：

开户名称：XX特种工程设备租赁有限公司

开户银行：XX银行XX支行

银行账号：XXxxxxxxxxx

3.**支付条件与时间**

(1)**预付款**：本合同签订后X日内，甲方向乙方支付合同总价款的30%（即人民币XX万元），作为设备进场前的准备费用。乙方在收到预付款后应向甲方开具等额发票。

(2)**进度款**：设备完成调试并正式投入甲方使用后X日内，甲方向乙方支付合同总价款的40%（即人民币XX万元），乙方需在收到款项后开具相应发票。

(3)**尾款**：设备租赁期满或合同解除后X日内，甲方向乙方支付剩余20%（即人民币XX万元）的尾款。乙方需在收到尾款前向甲方提供完整结算单据及发票。

甲方逾期支付任何一期款项，每逾期一日，应按逾期金额的万分之五向乙方支付违约金，逾期超过30日，乙方有权暂停服务直至款项付清，且甲方需承担乙方因此产生的额外仓储、调运费用。

乙方不得以甲方未支付款项为由擅自撤回设备或拒绝继续履行合同，否则构成违约，应向甲方支付合同总价款20%的违约金。

第五条履行期限

1.**合同有效期**

本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至设备租赁期满且尾款支付完毕之日止，即自X年X月X日至X年X月X日。如项目需要延期，甲方应提前30日书面通知乙方，双方协商一致后可签署延期协议，延期期间租赁费用按原标准计算。

2.**关键时间节点**

(1)**设备进场时间**：乙方应于本合同签订后X日内将附件一列明的全部设备运抵XX江段指定作业区域，并完成安装调试，确保满足甲方X年X月X日正式开工的需求。逾期进场超过3日，每日甲方向乙方支付合同总价款1%的违约金，但累计不超过合同总价款的10%，且乙方需承担因延误造成的甲方工期损失。

(2)**设备验收**：设备进场后X日内，甲乙双方共同对设备进行验收，验收合格后签署《设备验收确认书》。如甲方无正当理由拒绝验收或拖延验收超过7日，视为设备符合要求，乙方不再承担质量责任。

(3)**作业周期**：乙方保证设备在租赁期内连续可用，除正常维护外，非因不可抗力或甲方原因导致的停工时间不超过总租赁期的5%。如因乙方设备故障或技术原因导致停工，每停工一日，甲方向乙方支付合同总价款0.5%的违约金，乙方需提供有效证明并尽快修复。

(4)**撤离时间**：项目竣工或合同解除后X日内，乙方应完成设备清点、拆卸及撤离工作，并将场地恢复至合同签订前的状态。逾期撤离超过5日，每日甲方向乙方支付合同总价款1%的违约金，且乙方需承担场地占用费及甲方后续施工的干扰损失。

第六条违约责任

1.**甲方违约责任**

(1)**付款违约**：如甲方未按本合同第四条约定支付任何一期款项，除支付逾期违约金外，乙方有权解除合同并要求甲方赔偿以下损失：

-已支付款项的20%作为违约金；

-因甲方拖延付款导致的乙方资金成本增加部分；

-甲方提前解除合同导致的乙方设备闲置、调迁等直接损失。

(2)**不当使用设备**：如甲方或其分包单位超出合同约定范围使用设备（如用于非法目的、超负荷作业、故意损坏等），乙方有权单方面解除合同，并要求甲方：

-赔偿设备维修费用或重置费用，按实际损失或设备评估价值的较高者计算；

-支付合同总价款30%的违约金；

-承担乙方因此产生的律师费、诉讼费等维权费用。

(3)**未提供必要条件**：如甲方未按时提供水域使用许可、作业许可或配合乙方办理相关手续，导致乙方设备无法进场或作业受阻，每延误一日，甲方向乙方支付合同总价款1%的违约金，且乙方不承担由此产生的设备闲置责任。

2.**乙方违约责任**

(1)**设备质量与安全责任**：如乙方提供的设备存在先天性缺陷、未按标准维护或因操作不当导致安全事故，乙方应承担全部赔偿责任，包括但不限于：

-事故直接损失（人员伤亡赔偿、财产损失等）；

-甲方停工损失，按同期市场租赁价与实际租赁价的差额计算；

-政府处罚金及罚款；

-甲方为处理事故产生的合理费用（如第三方服务费、保险理赔协助费等）。

且甲方可直接从应付未付款中抵扣上述款项，不足部分乙方须另行支付。

(2)**服务不到位**：如乙方未按约定提供技术服务、人员配合或安全监管，导致甲方作业延误或质量下降，每延误/失误一日，甲方向乙方支付合同总价款0.5%的违约金，累计违约金不超过合同总价款的15%，且甲方有权要求乙方采取补救措施，若未能有效补救，甲方可解除合同并要求赔偿。

(3)**提前撤场**：如乙方未按本合同第五条约定时间撤离设备，每逾期一日，乙方向甲方支付合同总价款1%的违约金，且需承担场地清理费及甲方后续施工的干扰补偿。

3.**不可抗力免责**：双方因不可抗力（如战争、自然灾害、政府行为等）导致无法履行合同部分或全部义务时，应及时通知对方并提供证明文件，双方互不承担违约责任，但应采取措施减少损失，合同可协商变更或解除。

4.**违约金上限**：本合同约定的各项违约金总额不超过合同总价款的50%，如违约金不足以弥补实际损失，守约方有权要求补充赔偿。

第七条不可抗力

1.**定义**

不可抗力是指双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于：自然灾害（如地震、洪水、台风、暴雨、大雪、雷击等）、战争、动乱、政府行为（如法律变更、政策调整、征收征用、行政命令等）、流行病疫情以及其他不能归责于任何一方的社会事件。

2.**不可抗力影响**

发生不可抗力事件时，双方应立即采取合理措施防止或减少损失，并在事件发生后X日内书面通知对方，提供不可抗力事件的证明文件（如政府部门公告、新闻报道、保险理赔材料等）。通知期限的延迟不应被视为违约。

3.**责任免除**

因不可抗力导致合同部分或全部不能履行时，受影响方根据不可抗力事件的影响程度，可部分或全部免除违约责任。不可抗力影响的范围由双方根据事件性质、持续时间及对合同履行的影响程度协商确定，必要时可申请第三方评估。

若不可抗力事件持续超过X日，双方有权协商解除合同，互不承担违约责任，但应就合同解除前的实际履行情况及损失进行结算。因不可抗力造成的设备损坏、物料损失，由双方根据损失原因及过错程度按比例分担；如损失完全由不可抗力引起，双方各自承担相应风险。

不可抗力事件消除后，双方应协商恢复合同履行或采取其他补救措施，已履行的部分不再解除合同，未履行的部分可延期履行。

第八条争议解决

1.**协商与调解**

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可申请由合同履行地（XX省XX市）的相关行业协会或第三方调解机构进行调解。调解应遵循公平、公正原则，调解协议经双方签署后具有约束力。

2.**仲裁**

若协商或调解未能解决争议，任何一方均有权将争议提交XX仲裁委员会（或双方另行约定的仲裁机构），按照该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁地点为合同履行地，仲裁语言为中文。仲裁期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款。

3.**诉讼**

如双方未选择仲裁，任何一方也可在合同签订地（XX省XX市）有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼过程中，双方应提供证据证明各自主张，法院将依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规作出判决。诉讼期间，除争议事项外，双方亦应继续履行合同其他义务。

4.**证据与管辖**

双方应对争议事项保留完整证据链，包括书面文件、往来函电、视听资料、第三方证明等。所有争议解决方式均适用中华人民共和国法律（为本合同之目的，不包括香港、澳门及台湾地区法律），且争议解决不免除任何一方根据合同约定应承担的赔偿责任或税费。

第九条其他条款

1.**通知方式**

双方在本合同首部载明的地址、联系人及联系方式为有效联系方式。任何书面通知、文件送达均应采用挂号信、快递、传真或电子邮件方式发送至上述地址或指定联系方式。以快递或挂号信方式发送的，发出后X日视为送达；以传真或电子邮件方式发送的，成功发送时视为送达。如一方变更联系方式，应提前X日书面通知对方，否则因未变更导致的送达延误责任由未通知方承担。

2.**合同变更**

对本合同的任何修改、补充或变更，均须由双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。未经双方书面同意，任何一方不得单方面变更合同内容。若补充协议与原合同内容冲突，以补充协议为准。

3.**合同转让**

未经对方书面同意，任何一方不得将本合同项下的权利或义务部分或全部转让给第三方。甲方转让需保证受让方具备相应资质且能完全履行合同义务，乙方转让需保证受让方具备设备操作及安全资质。转让行为不影响原合同效力，原合同双方仍需就转让部分承担连带责任。

4.**合同终止**

除本合同另有约定外，合同在履行完毕或依据本合同约定解除后X日内自动终止。终止后，双方应结清所有款项、返还合同文件及属于对方的财物，并按照法律规定处理设备残值（如需出售，优先采用双方认可的第三方评估价格）。合同终止不影响违约责任的追究。

5.**独立合同**

本合同与甲方采购的水电站工程项目总包合同或任何其他协议构成独立合同关系，互不隶属，但需保持一致。若本合同条款与总包合同存在不一致之处，以本合同为准，除非双方另有明确约定。

6.**税费承担**

双方各自承担因其履约行为产生的税费，具体包括：甲方承担因其采购行为产生的增值税进项税额（如可抵扣），乙方承担因其租赁服务产生的增值税销项税额及附加税费。如一方需代扣代缴对方税费，应在付款前向对方提供合规发票，双方互不承担因税费问题产生的滞纳金或罚款。

7.**保密义务**

除法律规定或本合同约定外，双方应对从对方获取的任何商业秘密（包括但不限于技术信息、价格