林木资源承包合同书（3篇）

林木资源承包合同书（3篇）林木资源承包合同书（精选3篇）林木资源承包合同书篇1订立合同双方：县乡村，以下简称甲方;县乡村，以下简称乙方.为了发展林业生产，培育和合理使用林木资源，加快国土绿化，发展森林蓄水保土，调节气候，改善环境和提供林产品的作用，根据《森林法》的有关规定和中央有关文件的精神，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守.一，承包内容，面积和地点甲方将座落在的林地(山地)亩，发包给乙方植树和管理，四界是：南至，北至，东至，西至.二，承包期承包期为年零个月，从年月日起，到年月日止.三，林木收益分配⒈承包林地内原有林木、成材林木(成材林木的标准，按林业主管部门的规定确定)实行：分成，甲方得_____成，乙方得______成;幼林实行：分成，甲方得______成，乙方得_______成.⒉承包期内乙方新植树木、成材林木实行_______：______分成，甲方得_____成，乙方得_____成.⒊对原有林木的修枝材、脚材，按_____：______分成，甲方得_______成，乙方得____成.由乙方承担修枝劳务.承包期内新植林木的修枝材、脚材，归乙方所有.乙方修枝要严格按照林业部门的有关技术规定执行.四，种植密度，采伐与纳税⒈承包期间，乙方必须保证承包林地范围内，每亩植树不少于株，树苗由乙方自备(或由甲方提供).⒉在承包期内，甲乙双方均不得擅自采伐树木.如一方需要采伐时，应由双方向有关主管部门提出申请，经批准发给采伐许可证后，按批准采伐的方式(如择伐，皆伐或渐伐)进行采伐.对采伐后的空地，实行谁采伐谁补种的原则，由采伐方在采伐当年或次年完成新造林.更新造林的面积和株数，必须大于采伐的面积和株数，并做到包栽包活.甲方如将应由自己补种的树木委托给乙方补种的，应向乙方支付劳务费，费用由双方议定.⒊采伐税实行谁采伐谁负担，应纳税方应在国家规定的时间内向税务部门纳税.五，双方的义务⒈承包期间，乙方负责山林树木的管理防护.乙方应做到“三有”，即有专人护林，有房屋岗棚，有护林器械.⒉乙方不得在林地野外用火，不得自行或准许他人在承包林地内毁林开垦，采石，采砂，采土和进行其他毁林行为.⒊乙方必须切实做好护林防火工作，消除火灾隐患.一但发生火灾，乙方除积极采取灭火措施外，应及时向甲方报告.⒋上级发放用于造林、育林的扶持资金、物资或贷款，甲方必须及时、合理地分配给乙方.⒌承包期内林木治虫费用，由甲方承担_____%，乙方承担_____%.六，奖惩⒈承包期内，如果林木被盗伐，乙方未发现或未抓住盗伐人的，被盗伐一株，乙方应向甲方赔偿人民币______元.如乙方发现或抓住盗伐人的，应交给甲方处理，按所盗伐树木对盗伐人作价罚款______倍，罚款全部(或部分)奖给乙方，被盗伐的树木归甲方所有.甲乙双方未经批准擅自砍伐树木的，砍伐一株，罚款_____元给对方.⒉甲方如克扣上级发放用于造林、育林的资金、物资和贷款，除应如数补齐外，还应向乙方偿付相当于其价值的_______%的违约金.⒊如因乙方的责任造成火灾，对于烧毁树木，应视乙方责任的大小决定其应付赔偿的数额.七，不可抗力如遇不可抗力的自然灾害，造成乙方承包林地内林木的损失，经调查证实后，对损失部分林木，双方均不负责.八，其它。本合同自承包起算之日起生效，至承包期满失效.承包期满后双方如愿意继续承包，应重新订立合同.在承包期内，承包户主如去世，其家庭成员有承包继承权.本合同不因甲方代表人的变更而变更.合同执行期间，任何一方不得擅自变更或解除合同;合同执行中如有未尽事宜，应由甲乙双方共同协商，作出补充规定.补充规定与本合同具有同等效力.本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式份，送公社管委会(乡政府)，村委会)，(如经公证或鉴证，还应送公证或鉴证机关)……各留存一份.甲方：县乡村(公章)代表人：_______________(盖章)乙方：县乡村(盖章或签名)年月日订林木资源承包合同书篇2合同编号：______________承揽人：_______________________________法定住址：_____________________________法定代表人：___________________________职务：_________________________________委托代理人：___________________________身份证号码：___________________________通讯地址：_____________________________邮政编码：_____________________________联系人：_______________________________电话：_________________________________传真：_________________________________帐号：_________________________________电子信箱：_____________________________定作人：_______________________________法定住址：_____________________________法定代表人：___________________________职务：_________________________________委托代理人：___________________________身份证号码：___________________________通讯地址：_____________________________邮政编码：_____________________________联系人：_______________________________电话：_________________________________传真：_________________________________帐号：_________________________________电子信箱：_____________________________双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。第一条承揽人加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费定作物名称型号规格质量要求计量单位数量加工费单位总价第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担定作物名称完工时间检验时间和地点检验标准及方法包装标准包装费承担第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担定作物名称交付时间交付地点运输方法运输价款承担第四条定作人提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料材料名称型号规格质量要求计量单位数量单价总价图纸、技术资料及交付时间第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输材料名称交付时间交付地点交付数量包装要求检验方法运输方法和运费承担第六条图纸提供承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的，在____日内向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后的____日内答复第七条转包1.定作人（是/否）同意将定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：_________。2.承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责。3.承揽人未经定作人同意将主要工作交由第三人的，定作人有权解除合同。4.承揽人可以将其承揽的辅助工作交由第三人完成。承揽人将其承揽的辅助工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责。第八条保密承揽人应当就以下方面保守秘密：________________，未经定作人许可，不得留存复制品或者技术资料。第九条变更的损失定作人中途变更承揽工作的要求，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。第十条协助1.承揽工作中定作人应对承揽人提供以下协助：______________________________。2.定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，承揽人可以催告定作人在______天内履行协助义务，并可以顺延履行期限。3.定作人逾期不履行协助义务的，承揽人可以解除合同。第十一条监督承揽人在工作期间，应当接受定作人必要的监督检验，但定作人不得因监督检验妨碍承揽人的正常工作。第十二条保管承揽人应当妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毁损、灭失的，承揽人应当承担损害赔偿责任。第十三条加工费结算办法与时间_____________________________________。第十四条付款定作人应于_________年_________月_________日前向承揽人交付定金_________元；定作人应于_________年_________月_________日前向承揽人交付预付款_________元。定作人不履行合同的，无权请求返还定金。承揽人不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。定作人不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还。第十五条留置定作人未向承揽人支付报酬的，承揽人（是/否）可以留置定作物。第十六条本合同解除的条件：1.定作人可以随时解除合同，但应及时书面通知承揽人，并承担由此给承揽人造成的损失。2.合同期限届满，双方不再续签本合同；3.双方通过书面协议解除本合同；4.因不可抗力致使合同目的不能实现的；5.在合同期限届满之前，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的；6.当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的；第十七条质量保证承揽人对定作物的质量负责的期限为：_________。其保证质量的前提条件为：_______________________。第十八条违约责任1.承揽人的违约责任（1）承揽人如未按合同规定的质量交付定作物，定作人同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，承揽人应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由承揽人赔偿。（2）承揽人交付定作物的数量少于合同规定的，定作人仍然需要的，承揽人应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；定作人不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由承揽人赔偿。（3）因承揽人包装不善造成定作物毁损的，由承揽人赔偿损失。（4）承揽人逾期交付定作物，应当向定作人偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的_________‰偿付违约金。（5）承揽人不能交付定作物的，应向定作人偿付不能交付定作物部分价款总值_________％的违约金。（6）由承揽人负责送货的，如运输中造成定作物损坏，承揽人应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则定作人有权拒收。2.定作人的违约责任（1）定作人如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽人因此造成的损失。（2）定作人如中途废止合同，应偿付承揽人未履行部分定作物价款总值_________％的违约金。（3）定作人如未按合同规定的时间向承揽人提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，定作人应当偿付承揽人因停工待料的损失。（4）定作人如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向承揽人偿付违约金。（5）定作人如无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽人因此造成的损失。（6）定作人如变更交付定作物地点，应承担因此而多支出的费用。第十九条声明及保证承揽人：1.承揽人有权签署并有能力履行本合同。2.承揽人签署和履行本合同所需的一切手续（________________）均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对承揽人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。定作人：1.定作人有权签署并有能力履行本合同。2.定作人签署和履行本合同所需的一切手续（________________）均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对定作人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。第二十条通知1.根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。2.各方通讯地址如下：______________________________。3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起____日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。第二十一条合同的变更本合同履行期间，发生特殊情况时，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内（书面通知发出_________天内）签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的'部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。第二十二条合同的转让除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。第二十三条争议的处理1.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第____种方式解决（1）提交_________仲裁委员会仲裁；（2）依法向人民法院起诉。第二十四条不可抗力1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。2.声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。3.不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。4.本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。第二十五条合同的解释本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。第二十六条补充与附件本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。第二十七条合同的效力1.本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。2.有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。3.本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。承揽人（盖章）：_________定作人（盖章）：__________法定代表人（签字）：_____法定代表人（签字）：______委托代理人（签字）：_____委托代理人（签字）：______签订地点：_______________签订地点：_________________________年_____月_____日_________年______月_____林木资源承包合同书篇3发包方：__县__镇__村委会，简称甲方承包方：__县__镇__村_组，简称乙方为搞活经济，充分提高资源的利用率，甲乙双方就承包鱼塘事项经协商一致，达成以下协议，共同遵守。一、承包项目1.甲方提供村属的黄泥窝鱼塘，由乙方承包。鱼塘范围：东从马家住地小河口原张老石老坝，西至张老石原承包界限为止;北从__村二组田坎下河埂，南至__村三组坎下河梗(详见图纸)2.从本合同签字盖章并公证后起，乙方自行投资扩建、改善现有鱼塘并在国家规定内经营有关项目，甲方不得干预，合同范本《承包鱼塘合同范本》。二、承包期限：从____年_月_日起至____年_月_日止.共。三、乙方支付承包费用事项1.第一年，即____年由乙方一次性付给甲方叁仟元，甲方作为补偿费付给原承包人___;第二年、第三