中院法院民法典题库试题及答案

中院法院民法典题库试题及答案一、单项选择题（共15题，每题2分，共30分。每题只有一个正确答案）1.甲建筑公司中标某市政项目后，以原材料价格上涨超过预期为由，主张解除中标合同并要求调整价款，经查双方合同已明确约定价格波动风险由甲公司自行承担，且当地同期同类建材价格波动幅度未超过行业普遍预期。甲公司的主张违反了民法的哪一基本原则？A.自愿原则B.公平原则C.诚信原则D.守法与公序良俗原则【答案】C【解析】根据《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）第7条规定，民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺。本案中，甲公司与发包方已在合同中明确约定价格风险由其自行承担，在无正当理由的情况下反悔要求调整价款、解除合同，违反了诚信原则的基本要求。2.王某为照顾年迈的母亲李某，与李某签订书面居住权合同，约定李某对王某名下的某套学区房享有终身居住权，双方未办理居住权登记。后王某因欠付张某借款未清偿，该房屋被法院强制执行拍卖，李某提出执行异议。下列说法正确的是？A.李某的居住权自合同生效时设立，有权排除执行B.李某的居住权未登记不成立，无权排除执行C.李某系王某近亲属，有权基于赡养关系排除执行D.李某的居住权具有人身属性，即使未登记也可对抗善意买受人【答案】B【解析】《民法典》第368条规定，居住权无偿设立，但是当事人另有约定的除外。设立居住权的，应当向登记机构申请居住权登记。居住权自登记时设立。本案中，李某与王某仅签订居住权合同未办理登记，居住权未依法设立，不具有物权效力，无权排除强制执行。3.甲向乙借款100万元，丙在借条的“保证人”处签字，但未约定保证方式，也未约定保证期间。下列说法正确的是？A.丙承担连带责任保证B.丙承担一般保证C.保证期间为主债务履行期限届满之日起2年D.丙签字即生效，无需乙接受保证【答案】B【解析】《民法典》第686条第2款规定，当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任。第692条第2款规定，债权人与保证人可以约定保证期间，但是约定的保证期间早于主债务履行期限或者与主债务履行期限同时届满的，视为没有约定；没有约定或者约定不明确的，保证期间为主债务履行期限届满之日起六个月。故B选项正确。4.甲公司与乙公司签订为期3年的原材料供应合同，履行1年后，因国家出台产业调控政策，该原材料生产准入标准大幅提高，乙公司生产成本上涨40%，继续履行合同对乙公司明显不公平，双方就价款调整协商不成。下列说法正确的是？A.乙公司有权直接解除合同B.乙公司可以请求法院或者仲裁机构变更或者解除合同C.政策调整属于商业风险，乙公司应自行承担D.甲公司有权要求乙公司继续按原合同履行【答案】B【解析】《民法典》第533条规定，合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。本案中产业政策调整属于情势变更，乙公司有权请求变更或解除合同。5.某中院官方微信公众号发布一篇弘扬见义勇为精神的宣传稿，文中使用了市民赵某在火灾现场救助老人的现场照片，赵某认为中院未经其同意使用肖像构成侵权。下列说法正确的是？A.中院为实施新闻报道，不可避免地使用肖像，不构成侵权B.中院未征得赵某同意，构成侵权C.中院属于国家机关，使用公民肖像无需同意D.赵某的行为属于见义勇为，其肖像权不受保护【答案】A【解析】《民法典》第1020条第2项规定，为实施新闻报道，不可避免地制作、使用、公开肖像权人的肖像，可以不经肖像权人同意。中院发布见义勇为宣传稿属于新闻报道范畴，合理使用赵某肖像不构成侵权。6.丈夫刘某以个人名义向王某借款80万元用于其个人独资的建材店资金周转，妻子李某未在借条上签字也未事后追认，且王某无法证明该借款用于夫妻共同生活、共同生产经营。下列关于该债务性质的说法正确的是？A.属于夫妻共同债务，因借款用于生产经营B.属于夫妻共同债务，因借款发生在婚姻关系存续期间C.属于刘某个人债务，因王某无法证明该债务用于夫妻共同生活或共同生产经营D.属于刘某个人债务，因李某未签字追认【答案】C【解析】《民法典》第1064条第2款规定，夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义超出家庭日常生活需要所负的债务，不属于夫妻共同债务；但是，债权人能够证明该债务用于夫妻共同生活、共同生产经营或者基于夫妻双方共同意思表示的除外。本案中王某无法证明案涉借款用于夫妻共同生活或生产经营，故应认定为刘某个人债务。7.张某生前订立一份打印遗嘱，载明其名下房产由次子张乙继承，该遗嘱由张某的妹妹张丙代为打印，张某和张乙在遗嘱每一页签名，注明年、月、日，无其他见证人在场。下列关于该遗嘱效力的说法正确的是？A.有效，因张某本人签名并注明年月日B.有效，因张乙是继承人，可作为见证人C.无效，因打印遗嘱应当有两个以上见证人在场见证D.无效，因张丙不能作为见证人【答案】C【解析】《民法典》第1136条规定，打印遗嘱应当有两个以上见证人在场见证。遗嘱人和见证人应当在遗嘱每一页签名，注明年、月、日。第1140条规定，继承人、受遗赠人不能作为遗嘱见证人。本案中仅有张某和继承人张乙签名，无其他符合条件的见证人在场见证，打印遗嘱无效。8.某小区高层住户王某从15楼扔下一个矿泉水瓶，砸伤楼下散步的行人赵某，经查该小区物业服务企业未安装高空抛物监控设备，也未定期开展高空抛物隐患排查。下列说法正确的是？A.应由王某承担全部侵权责任，物业服务企业不承担责任B.应由可能加害的建筑物使用人给予补偿，王某不承担责任C.物业服务企业未依法履行安全保障义务的，应当承担相应的补充责任D.王某和物业服务企业承担连带责任【答案】C【解析】《民法典》第1254条第3款规定，物业服务企业等建筑物管理人应当采取必要的安全保障措施防止前款规定情形的发生；未采取必要的安全保障措施的，应当依法承担未履行安全保障义务的侵权责任。同时根据《民法典》第1198条第2款，因第三人的行为造成他人损害的，由第三人承担侵权责任；经营者、管理者或者组织者未尽到安全保障义务的，承担相应的补充责任。本案中王某是直接侵权人，物业公司未尽安全保障义务，应承担相应补充责任。9.甲建设公司与乙开发公司签订建设工程施工合同，约定工程总价款2亿元，竣工后6个月内付清全部工程款。工程竣工验收合格后，乙公司仅支付8000万元，甲公司多次催告未果。下列关于甲公司建设工程价款优先受偿权的说法正确的是？A.甲公司的优先受偿权优先于抵押权和其他债权B.甲公司行使优先受偿权的期限为18个月，自工程竣工之日起算C.甲公司的优先受偿权范围包括工程价款、违约金及逾期利息D.甲公司可以与乙公司约定将优先受偿权的行使期限延长至2年【答案】A【解析】根据《民法典》第807条及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第36条规定，建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权，A选项正确。第41条规定优先受偿权行使期限为18个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算，B选项错误。第40条规定优先受偿范围不包括违约金、逾期利息及损害赔偿金，C选项错误。优先受偿权的行使期限为法定期间，不得约定延长或缩短，D选项错误。10.甲公司将其对乙公司的100万元应收账款转让给丙银行，向丙银行融资80万元，双方签订有追索权的保理合同并办理了应收账款转让登记。后乙公司因经营不善无力支付账款，下列说法正确的是？A.丙银行只能要求甲公司返还融资款本息B.丙银行只能向乙公司主张应收账款债权C.丙银行可以选择向甲公司主张返还融资款本息或者向乙公司主张应收账款债权D.丙银行应先向乙公司主张权利，不足部分才能向甲公司主张【答案】C【解析】《民法典》第766条规定，当事人约定有追索权保理的，保理人可以向应收账款债权人主张返还保理融资款本息或者回购应收账款债权，也可以向应收账款债务人主张应收账款债权。保理人向应收账款债务人主张应收账款债权，在扣除保理融资款本息和相关费用后有剩余的，剩余部分应当返还给应收账款债权人。11.某养殖专业户李某为扩大经营，向当地农商行贷款50万元，以其现有的以及将有的养殖畜禽、养殖设备作为抵押，双方签订了抵押合同但未办理抵押登记。抵押期间，李某将一批成熟的生猪以合理价格卖给了不知情的屠户王某，王某已支付价款并运走生猪。下列说法正确的是？A.农商行的抵押权未登记不成立B.农商行的抵押权已设立，可对王某购买的生猪行使抵押权C.农商行的抵押权已设立，但不得对抗正常经营活动中已经支付合理价款并取得抵押财产的买受人D.李某转让生猪未经过农商行同意，转让行为无效【答案】C【解析】《民法典》第396条规定，企业、个体工商户、农业生产经营者可以将现有的以及将有的生产设备、原材料、半成品、产品抵押，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，债权人有权就抵押财产确定时的动产优先受偿。第403条规定，以动产抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立；未经登记，不得对抗善意第三人。第404条规定，以动产抵押的，不得对抗正常经营活动中已经支付合理价款并取得抵押财产的买受人。故C选项正确。12.甲公司欠乙公司货款20万元，约定2020年3月1日付清，到期后甲公司未支付。2022年1月5日，乙公司向甲公司发送书面催款函，甲公司前台签收了该函件。下列关于诉讼时效的说法正确的是？A.诉讼时效期间为1年B.诉讼时效自2022年1月5日起中断C.前台签收不产生诉讼时效中断的效力D.诉讼时效期间自2020年3月1日起算3年，到2023年3月1日届满，乙公司催款时已过时效【答案】B【解析】《民法典》第188条规定普通诉讼时效期间为3年，A选项错误。第195条规定，权利人向义务人提出履行请求的，诉讼时效中断，从中断时起重新计算。甲公司前台作为法人的工作人员，签收催款函视为乙公司的履行请求到达甲公司，产生诉讼时效中断的效力，B选项正确，C、D选项错误。13.某网络博主在短视频平台发布视频，虚构已故革命烈士赵某曾叛变革命的虚假事实，严重损害赵某的名誉，经查赵某的配偶、子女均在世。下列主体中，无权向人民法院提起诉讼请求该博主承担民事责任的是？A.赵某的配偶B.赵某的子女C.赵某的孙子D.当地人民检察院【答案】C【解析】《民法典》第994条规定，死者的姓名、肖像、名誉、荣誉、隐私、遗体等受到侵害的，其配偶、子女、父母有权依法请求行为人承担民事责任；死者没有配偶、子女且父母已经死亡的，其他近亲属有权依法请求行为人承担民事责任。同时根据《英雄烈士保护法》规定，侵害英雄烈士的姓名、肖像、名誉、荣誉，损害社会公共利益的，检察机关有权提起公益诉讼。本案中赵某有配偶、子女作为第一顺序近亲属，其孙子作为第二顺序近亲属无权直接提起诉讼，C选项正确。14.刘某去世后留有遗产若干，其生前未订立遗嘱，也未与他人签订遗赠扶养协议，刘某的妻子早已去世，仅有一子刘甲、一女刘乙，二人均为法定继承人。下列关于遗产管理人的说法正确的是？A.遗产管理人必须由人民法院指定B.刘甲、刘乙可以共同担任遗产管理人C.遗产管理人无权处理刘某的债权债务D.遗产管理人因过失造成遗产毁损的，不承担赔偿责任【答案】B【解析】《民法典》第1145条规定，继承开始后，遗嘱执行人为遗产管理人；没有遗嘱执行人的，继承人应当及时推选遗产管理人；继承人未推选的，由继承人共同担任遗产管理人；没有继承人或者继承人均放弃继承的，由被继承人生前住所地的民政部门或者村民委员会担任遗产管理人。故B选项正确，A选项错误。第1147条规定遗产管理人负有处理被继承人债权债务的职责，C选项错误。第1148条规定，遗产管理人因故意或者重大过失造成继承人、受遗赠人、债权人损害的，应当承担民事责任，D选项错误。15.下列关于民事法律行为效力的说法，符合民法典规定的是？A.限制民事行为能力人实施的纯获利益的民事法律行为无效B.基于重大误解实施的民事法律行为，行为人有权请求撤销C.违反法律、行政法规的所有强制性规定的民事法律行为无效D.行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为可撤销【答案】B【解析】《民法典》第145条规定，限制民事行为能力人实施的纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、智力、精神健康状况相适应的民事法律行为有效，A选项错误。第147条规定，基于重大误解实施的民事法律行为，行为人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销，B选项正确。第153条规定，违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效，但是该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外，C选项错误。第154条规定，行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为无效，D选项错误。二、多项选择题（共10题，每题3分，共30分。每题有两个或两个以上正确答案，多选、少选、错选均不得分）1.王某将其代朋友李某保管的一块手表，以市场价卖给了不知情的张某，张某付款后王某将手表交付给张某。下列说法正确的有？A.张某取得手表的所有权B.李某有权向王某请求损害赔偿C.李某有权向张某请求返还手表D.王某的行为属于无权处分【答案】ABD【解析】《民法典》第311条规定，无处分权人将不动产或者动产转让给受让人的，所有权人有权追回；除法律另有规定外，符合下列情形的，受让人取得该不动产或者动产的所有权：（一）受让人受让该不动产或者动产时是善意；（二）以合理的价格转让；（三）转让的不动产或者动产依照法律规定应当登记的已经登记，不需要登记的已经交付给受让人。受让人依据前款规定取得不动产或者动产的所有权的，原所有权人有权向无处分权人请求损害赔偿。本案中张某构成善意取得，取得手表所有权，李某只能向无权处分人王某主张损害赔偿。2.根据民法典的规定，下列情形中，当事人可以解除合同的有？A.因不可抗力致使不能实现合同目的B.在履行期限届满前，当事人一方明确表示不履行主要债务C.当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行D.当事人一方迟延履行债务致使不能实现合同目的【答案】ABCD【解析】《民法典》第563条规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。3.下列财产中，属于夫妻共同财产的有？A.婚姻关系存续期间，男方的住房公积金B.婚姻关系存续期间，女方因身体受到伤害获得的残疾赔偿金C.婚姻关系存续期间，男方以个人财产投资股票取得的收益D.婚姻关系存续期间，女方继承其父亲的房产，遗嘱中未明确只归女方一方所有【答案】ACD【解析】《民法典》第1062条规定，夫妻在婚姻关系存续期间所得的下列财产，为夫妻的共同财产，归夫妻共同所有：（一）工资、奖金、劳务报酬；（二）生产、经营、投资的收益；（三）知识产权的收益；（四）继承或者受赠的财产，但是本法第一千零六十三条第三项规定的除外；（五）其他应当归共同所有的财产。《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>婚姻家庭编的解释（一）》第25条规定，住房公积金属于“其他应当归共同所有的财产”。第1063条规定，一方因受到人身损害获得的赔偿或者补偿为夫妻一方的个人财产，故B选项错误。4.下列关于代位继承的说法，符合民法典规定的有？A.被继承人的子女先于被继承人死亡的，由被继承人的子女的直系晚辈血亲代位继承B.被继承人的兄弟姐妹先于被继承人死亡的，由被继承人的兄弟姐妹的子女代位继承C.代位继承人只能继承被代位继承人有权继承的遗产份额D.代位继承仅适用于法定继承，不适用于遗嘱继承【答案】ABCD【解析】《民法典》第1128条规定，被继承人的子女先于被继承人死亡的，由被继承人的子女的直系晚辈血亲代位继承。被继承人的兄弟姐妹先于被继承人死亡的，由被继承人的兄弟姐妹的子女代位继承。代位继承人一般只能继承被代位继承人有权继承的遗产份额。遗嘱继承中，若遗嘱继承人先于被继承人死亡，遗嘱对应的遗产部分按照法定继承办理，故代位继承仅适用于法定继承。5.甲、乙二人共同向丙的住所扔石头，其中一块石头砸中丙的头部造成损伤，但无法确定是谁扔的石头砸中了丙。下列说法正确的有？A.甲、乙的行为构成共同危险行为B.甲、乙应对丙的损失承担连带责任C.如果甲能证明砸中丙的石头是乙扔的，则甲不承担责任D.如果甲不能证明自己的行为与损害没有因果关系，则应承担责任【答案】ABCD【解析】《民法典》第1170条规定，二人以上实施危及他人人身、财产安全的行为，其中一人或者数人的行为造成他人损害，能够确定具体侵权人的，由侵权人承担责任；不能确定具体侵权人的，行为人承担连带责任。本案属于共同危险行为，若能确定具体侵权人则由其单独承担责任，无法确定的由行为人承担连带责任。6.甲向乙借款100万元，甲以其名下一套房屋提供抵押担保并办理登记，丙为该笔借款提供连带责任保证，双方未约定担保范围和债权实现顺序。下列说法正确的有？A.乙应当先就甲的房屋行使抵押权B.乙可以直接要求丙承担保证责任C.丙承担保证责任后，有权向甲追偿D.乙放弃对甲的抵押权的，丙在乙丧失优先受偿权益的范围内免除担保责任【答案】ACD【解析】《民法典》第392条规定，被担保的债权既有物的担保又有人的担保的，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，债权人应当按照约定实现债权；没有约定或者约定不明确，债务人自己提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权；第三人提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以请求保证人承担保证责任。提供担保的第三人承担担保责任后，有权向债务人追偿。故A、C选项正确，B选项错误。《民法典》第409条第2款规定，债务人以自己的财产设定抵押，抵押权人放弃该抵押权、抵押权顺位或者变更抵押权的，其他担保人在抵押权人丧失优先受偿权益的范围内免除担保责任，但是其他担保人承诺仍然提供担保的除外，D选项正确。7.下列关于居住权的说法，符合民法典规定的有？A.居住权属于用益物权B.居住权的设立可以是有偿的，也可以是无偿的C.居住权不得转让、继承D.居住权期限届满或者居住权人死亡的，居住权消灭【答案】ABCD【解析】《民法典》第366条规定，居住权人有权按照合同约定，对他人的住宅享有占有、使用的用益物权，以满足生活居住的需要，A选项正确。第368条规定，居住权无偿设立，但是当事人另有约定的除外，B选项正确。第369条规定，居住权不得转让、继承，C选项正确。第370条规定，居住权期限届满或者居住权人死亡的，居住权消灭，D选项正确。8.根据民法典及相关司法解释，下列建设工程施工合同中，属于无效合同的有？A.承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的C.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的D.承包人将建设工程转包、违法分包的【答案】ABCD【解析】《民法典》第791条规定，承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第1条规定，建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当依据民法典第一百五十三条第一款的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。承包人因转包、违法分包建设工程与他人签订的建设工程施工合同，应当依据民法典第一百五十三条第一款及第七百九十一条第二款、第三款的规定，认定无效。9.下列关于人格权行为禁令的说法，符合民法典规定的有？A.民事主体有证据证明行为人正在实施或者即将实施侵害其人格权的违法行为B.不及时制止将使其合法权益受到难以弥补的损害C.权利人有权依法向人民法院申请责令行为人停止有关行为D.申请人必须提供担保才能申请禁令【答案】ABC【解析】《民法典》第997条规定，民事主体有证据证明行为人正在实施或者即将实施侵害其人格权的违法行为，不及时制止将使其合法权益受到难以弥补的损害的，有权依法向人民法院申请采取责令行为人停止有关行为的措施。法律未明确规定申请人必须提供担保，人民法院可以根据案件情况决定是否要求申请人提供担保，故D选项错误。10.下列关于保理合同的说法，符合民法典规定的有？A.保理合同是应收账款债权人将现有的或者将有的应收账款转让给保理人，保理人提供资金融通、应收账款管理或者催收、应收账款债务人付款担保等服务的合同B.保理合同应当采用书面形式C.无追索权保理的保理人应当向应收账款债务人主张应收账款债权，不能向应收账款债权人主张返还保理融资款D.应收账款债权人与债务人虚构应收账款作为转让标的，与保理人订立保理合同的，应收账款债务人不得以应收账款不存在为由对抗保理人，但是保理人明知虚构的除外【答案】ABCD【解析】《民法典》第761条规定，保理合同是应收账款债权人将现有的或者将有的应收账款转让给保理人，保理人提供资金融通、应收账款管理或者催收、应收账款债务人付款担保等服务的合同，A选项正确。第762条规定，保理合同的内容一般包括业务类型、服务范围、服务期限、基础交易合同情况、应收账款信息、保理融资款或者服务报酬及其支付方式等条款。保理合同应当采用书面形式，B选项正确。第767条规定，当事人约定无追索权保理的，保理人应当向应收账款债务人主张应收账款债权，保理人取得超过保理融资款本息和相关费用的部分，无需向应收账款债权人返还，C选项正确。第763条规定，应收账款债权人与债务人虚构应收账款作为转让标的，与保理人订立保理合同的，应收账款债务人不得以应收账款不存在为由对抗保理人，但是保理人明知虚构的除外，D选项正确。三、判断题（共10题，每题1分，共10分。正确打√，错误打×）1.民法典施行后，婚姻法、继承法、民法通则、收养法、担保法、合同法、物权法、侵权责任法、民法总则同时废止。（√）【解析】《民法典》第1260条规定，本法自2021年1月1日起施行。《中华人民共和国婚姻法》《中华人民共和国继承法》《中华人民共和国民法通则》《中华人民共和国收养法》《中华人民共和国担保法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国物权法》《中华人民共和国侵权责任法》《中华人民共和国民法总则》同时废止。2.涉及遗产继承、接受赠与等胎儿利益保护的，胎儿视为具有民事权利能力，但是胎儿娩出时为死体的，其民事权利能力自始不存在。（√）【解析】《民法典》第16条规定，涉及遗产继承、接受赠与等胎儿利益保护的，胎儿视为具有民事权利能力。但是，胎儿娩出时为死体的，其民事权利能力自始不存在。3.不动产物权的设立、变更、转让和消灭，均自记载于不动产登记簿时发生效力，法律另有规定的除外。（√）【解析】《民法典》第214条规定，不动产物权的设立、变更、转让和消灭，依照法律规定应当登记的，自记载于不动产登记簿时发生效力。4.定金的数额由当事人约定，但是不得超过主合同标的额的百分之二十，超过部分不产生定金的效力。（√）【解析】《民法典》第586条第2款规定，定金的数额由当事人约定；但是，不得超过主合同标的额的百分之二十，超过部分不产生定金的效力。实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额。5.夫妻一方婚前个人所有的房屋，婚后双方共同还贷满8年的，转化为夫妻共同财产。（×）【解析】《民法典》第1063条规定，一方的婚前财产为夫妻一方的个人财产。夫妻一方个人财产不因婚姻关系的延续而转化为夫妻共同财产，当事人另有约定的除外。6.立有数份遗嘱，内容相抵触的，以公证遗嘱为准。（×）【解析】《民法典》第1142条规定，遗嘱人可以撤回、变更自己所立的遗嘱。立遗嘱后，遗嘱人实施与遗嘱内容相反的民事法律行为的，视为对遗嘱相关内容的撤回。立有数份遗嘱，内容相抵触的，以最后的遗嘱为准。7.因自愿实施紧急救助行为造成受助人损害的，救助人不承担民事责任。（√）【解析】《民法典》第184条规定，因自愿实施紧急救助行为造成受助人损害的，救助人不承担民事责任。8.用人单位的工作人员因执行工作任务造成他人损害的，由工作人员承担侵权责任，用人单位承担补充责任。（×）【解析】《民法典》第1191条第1款规定，用人单位的工作人员因执行工作任务造成他人损害的，由用人单位承担侵权责任。用人单位承担侵权责任后，可以向有故意或者重大过失的工作人员追偿。9.债权人转让债权，未通知债务人的，该转让对债务人不发生效力。（√）【解析】《民法典》第546条第1款规定，债权人转让债权，未通知债务人的，该转让对债务人不发生效力。10.农村承包地的土地承包经营权自土地承包经营权合同生效时设立。（√）【解析】《民法典》第333条第1款规定，土地承包经营权自土地承包经营权合同生效时设立。四、案例分析题（共2题，每题15分，共30分）案例一案情：2021年5月10日，A市甲房地产开发有限公司（以下简称甲公司）与乙建筑工程有限公司（以下简称乙公司）签订《建设工程施工合同》，约定由乙公司承建甲公司开发的“滨江苑”商住小区项目，工程总价款1.2亿元，竣工时间为2023年4月30日，工程款支付方式为：主体结构封顶后付40%，竣工验收合格后30日内付至总价款的95%，剩余5%作为质保金，竣工验收满2年后无质量问题无息返还。合同签订后，乙公司按约进场施工。2022年10月，项目主体结构封顶，甲公司因资金链紧张，仅支付了2000万元工程款，剩余2800万元未付。为缓解资金压力，甲公司与丙银行签订《流动资金借款合同》，约定甲公司向丙银行借款5000万元，借款期限1年，以“滨江苑”项目在建工程及对应的土地使用权提供抵押担保，双方办理了抵押登记。乙公司为尽快拿到工程款，经与甲公司协商，同意甲公司将已建成的10套商铺抵偿2800万元工程款，双方签订了《以房抵债协议》，但未办理网签及过户登记。2023年4月20日，项目竣工验收合格。经结算，工程总价款为1.25亿元，甲公司累计支付工程款（含抵债商铺作价）共4800万元，尚欠7700万元（含质保金625万元）。2023年6月，甲公司到期未偿还丙银行借款，丙银行向A市中级人民法院提起诉讼，请求判令甲公司偿还借款本息，并对在建工程及土地使用权享有优先受偿权。乙公司得知后，以有独立请求权第三人身份参加诉讼，主张其对案涉工程享有建设工程价款优先受偿权，且优先于丙银行的抵押权。另查明：甲公司在2022年12月将其中3套抵债商铺出租给丁某经营超市，租赁期限5年，丁某一次性支付了全部租金并装修入驻；甲公司与乙公司签订的《建设工程施工合同》中未约定建设工程价款优先受偿权的行使期限。问题：1.乙公司是否享有建设工程价款优先受偿权？其优先受偿范围如何确定？（5分）2.丙银行的抵押权与乙公司的建设工程价款优先受偿权何者优先？为什么？（4分）3.丁某的租赁权能否对抗乙公司的优先受偿权？为什么？（3分）4.乙公司行使建设工程价款优先受偿权的期限是否届满？为什么？（3分）【参考答案】1.乙公司享有建设工程价款优先受偿权。（2分）根据《民法典》第807条及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第38条规定，建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持。本案中案涉工程已竣工验收合格，乙公司作为合法承包人有权主张优先受偿权。优先受偿范围包括承包人因建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，但不包括逾期支付工程款的利息、违约金、损害赔偿金及质保金（未到返还期限的部分）。本案中，优先受偿范围为扣除尚未到期质保金后的欠付工程款7075万元（7700万元-625万元）。（3分）2.乙公司的建设工程价款优先受偿权优先于丙银行的抵押权。（2分）根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第36条规定，承包人根据民法典第八百零七条规定享有的建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权。本案中乙公司的优先受偿权系法定优先权，效力优先于丙银行的约定抵押权。（2分）3.丁某的租赁权不能对抗乙公司的优先受偿权。（1分）根据《民法典》第405条规定，抵押权设立前，抵押财产已经出租并转移占有的，原租赁关系不受该抵押权的影响。本案中，丙银行的在建工程抵押权于2022年10月办理登记设立，而丁某的租赁关系成立于2022年12月，晚于抵押权设立时间，租赁权不能对抗抵押权；且乙公司的建设工程价款优先受偿权效力优先于抵押权，故丁某的租赁权更不能对抗乙公司的优先受偿权。（2分）4.乙公司行使优先受偿权的期限未届满。（1分）根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第41条规定，承包人应当在合理期限内行使建设工程价款优先受偿权，但最长不得超过十八个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。本案中，双方约定竣工验收合格后30日内付至95%，工程于2023年4月20日竣工验收合格，应付款时间为2023年5月20日，至乙公司2023年6月主张权利时尚未超过18个月的法定期限。（2分）案例二案情：2023年2月，A市市民李某在某社交平台（注册地为B市，平台运营方为某科技公司）发布视频，称其在A市某连锁超市（以下简称超市）购买的进口牛奶已过期变质，自己饮用后出现腹泻症状，并配了超市购物小票和牛奶包装的画面，视频发布后24小时内播放量超过100万次，转发量超过5万次，引发大量网友对超市的负面评价。超市发现该视频后，立即进行核查，发现李某购买的该批次牛奶在售时均在保质期内，且李某提供的牛奶包装