学校附属工程施工合同范本（7篇）

学校附属工程施工合同范本（7篇）学校附属工程施工合同范本（通用7篇）学校附属工程施工合同范本篇1甲方：乙方：经石场中心完小校务会研究决定，为改善学校办学条件，确保校园安全及学校教育教学正常进行，根据学校实际情况，经甲乙双方协商，达成如下协议：一、工程内容：1.校园内破损场地平整。2.下操场到上操场路段路面防滑施工。3.新建清洗卫生工具小水池5个。(长0.6米、宽0.6米、高0.4米)4.学校两个的厕所粪坑清理。二、工程地点：石场乡中心完小校园内。三、质量要求及价格：1.破损场地平整：用水泥砂浆平整。2.路面防滑施工：用电钻将施工路面打毛、起到防滑作用。3.新建清洗卫生工具小水池：要求工艺精细、平整光滑。4.厕所粪坑清理：将学校两个厕所的粪坑清理见坑底。四、施工安全：乙方严格按照安全防护和文明施工的规定组织施工,确保施工安全，施工过程中的一切安全事故均由乙方自行负责，甲方概不负责。五、工程款：经双方协商、所需工程材料由乙方提供。各项工程单价如下：1.校园内破损场地平整、按每处30元单价计算。共计12处、合计需360元。2.下操场到上操场路段路面防滑施工。此项工程工资300元。3.新建清洗卫生工具小水池5个。包工包料每个200元、共计1000元。4.学校两个的厕所粪坑清理。此项工程工资600元。四项工程共2260元。六、付款方式：合同签订生效后，预付工程材料款叁百元整(600.00元)，余款待工程验收结算后支付。七、开工日期：二○一四年五月一日。八、竣工日期：二○一四年五月三日。九、组织验收：由甲方、施工方、学校共同验收。本合同共贰页，一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。甲方：石场乡中心完小乙方：法定代表人：授权代理人：合同订立时间：学校附属工程施工合同范本篇2甲方(全称)：乙方(全称)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议。第一条工程概况一、工程名称：临江镇昆仑初级中学学生宿舍附属工程二、工程地点：校园内三、承包范围：(一)工程承包内容：1、新建围墙。2、围墙外水沟。3、拆除水塔、水槽。4、新建水槽。5、安装水管及水龙头。6、学生宿舍的窗子安装挡雨棚。7、原水塔、水槽处及周边的地面硬化。(二)工程量和计价办法。1、新建围墙按2.8高、每隔2米加柱和两面粉糊进行施工，每米长按元计价，共计48米工价及运费.2、学生宿舍围墙外水沟，加盖板，盖板厚度为米，每米元，长35米造价是5600元。(1)拆除旧水塔、水槽工价及运费4200元。(2)新建水槽靠围墙边砌，长5米，高0.8米。造价元(3)安装水槽水管大小为每隔共计个，连通进出水管，小计。(4学生宿舍的窗子安装铝合金雨棚，长2.4米，宽0.6米，每米105元，共计长63米，造价6615元。(5)原水塔、水槽处及周边的地面硬化8公分厚，每平方米65元，估计为220平方米，计14300元.(6)校内新做水沟米，加盖板，盖板厚度为元，长20米造价是5000元.3、总价约为：59535元。具体结算以各项实际完成工程量为准核算。四、承包方式：包工包料。五、工期：本工程自20__年7月20日开工，于20__年8月20日竣工。第二条甲方工作一、开工前2天，向乙方提供经确认的施工资料或做法说明，并向乙方进行施工现场交底。向乙方提供施工所需的水、电等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。二、指派张立新为甲方代表，负责合同履行并对工程质量、进度进行监督检查，联系协同办理验收、变更、登记及其他有关事项的手续。第三条乙方工作一、乙方委派汪其驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。二、严格执行施工规范、安全操作规程、安全规定、环境保护规定。严格按学校要求或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收。三、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑、设备管线、校园设施不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好施工过程中的安全隐患。四、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。第四条关于工期及安全责任的约定一、甲方若要求乙方工期提前竣工时，应征得乙方同意。二、因甲方原因造成乙方不能按期完成工程，则工期顺延。三、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期的，工期不顺延，乙方负责经济损失。四、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗自然因素影响，导致停工工期相应顺延。五、施工过程中若出现安全事故，造成的政治、经济等责任一概由乙方负责。五、乙方对施工人员应经常进行安全教育，采取严格的安全防护措施，施工区域必须与教学区域隔离，修建围墙时施工区域必须用隔离网与校外的区域隔离，及若不能完全分离的，应安排专人看护和维护秩序，防患于未然，乙方应承担施工过程中由于自己安全措施不力造成的安全及伤亡事故的全部责任。第五条关于工程质量及验收的约定一、本工程以甲方验收约定文件与设计要求为质量评定验收标准。按照学校要求的全部工程达到合格标准，并确保无安全隐患二、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。三、工程竣工后，乙方应通知甲方验收。第六条关于工程价款及付款方式的约定一、采用包工包料方式。二、合同价款：由甲方验收核准工程量后结合双方约定的各项单价作为合同总价。材料费、工价等费用不因市场价格变化而变动。三、经验收合格，交清相关资料和建安票据，上级专项经费拨到学校后，学校按上级相关要求拨付到乙方账户。第七条关于材料供应的约定。一、凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。二、材料设备应附有出厂合格证，如一方对材料设备有异议应进行检验。如检验合格，检验费用由持有异议一方承担，否则由采购方承担。第八条附则一、本协议一式三份，甲方乙方各执一份，学校上级主管部门一份。二、本合同履行完成后自行终止。第九条未尽事宜可经甲乙双方协商解决甲方(盖章)：乙方(盖章)：甲方法人代表签字：______乙方代表签字：______时间：年月日时间：年月日学校附属工程施工合同范本篇3建设单位(甲方)：施工单位(乙方)：甲方承建盐田希望小学新增化粪池、公共卫生间、门卫水电安装工程，现委托乙方采取包工包料包机械设备包安全生产及安全设施等大包干方式进行施工，为了明确工程内容以及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行。一、工程内容及施工质量要求。1、新增5#化粪池1个。2、水电安装按水电图纸施工。3、工程量清单价格为准。4、合同造价：约8万(具体已财政审核为准)。二、付款方式。工程验收合格后一次性付清。三、工程期限。从签订合同书日起50天内完工。四、未尽事宜可经甲乙双方协商解决。五、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。望双方共同执守，自签订即日起生效，至乙方负责施工项目验收交接并竣工验收工程款付清后，除保修条款依然有效外，即告终止。甲方：乙方：法人代表：法人代表：签订日期学校附属工程施工合同范本篇4甲方：(建设单位)乙方：(施工单位)甲方将坐落在焦河小区住宅楼的室外附属土建、安装工程承包给乙方施工。经双方协商制定以下条款，供双方共同遵守：第一条工程内容：住宅小区室外道路硬化、污水管道、暖气管沟及管道安装工程，二层住宅楼主体土建内容外，还应该写明附属工程以及是否包括给排水和电器安装)。第二条工程造价决算方式：1.工程造价计算公式：工程造价=(定额直接费+材料差价)(1+%)。即按实际完成工程量，套用《定额》计算直接费，加上施工期间相对应的《市建设工程造价治理信息》信息价计算出的材料差价，另外取%综合费为最后决算价(人工费和机械费不另调整)。与本项目主体工程相关的所有辅助工程和零星工程均按上述造价计算公式决算。必须全额以建筑统一税务发票进行结算付款。本工程辅助的水电安装工程按(约定套用的定额与费率)结算。2.工程量计算依据为：设计图纸、设计变更图纸或联系单、隐蔽工程量签证、其他工程量增减联系单、本工程辅助工程联系单。第三条工程款支付：甲方通知乙方开工后，乙方一周内拿出预算。甲方接到预算后一周内完成预算审核，凭审核后的预算造价付备料款30%，以后按实际完成工程量的70%比例付进度款，并扣回备料款。实际完成工程量(即工程进度)由甲方现场治理员确定，如乙方有严峻异议的，双方可以根据实际完成的工作量参照审定后的预算书进行第四条工期：1.本工程自接到甲方开工通知的次日起开始计算工期，到竣工并通过甲方预验收之日止，计算实际工期。工期为天。工期每延误一天处罚元(从履约金中扣除)。遇不可抗力影响而不能正常施工的，必须在不可抗力终止后24小时内经甲方代表签证认可后方可顺延工期。2.乙方在签定合同时，应该按照合同的总工期要求，制定施工进度表(即分阶段工期计划)作为本合同的附件。由于乙方施工治理不力，施工进度缓慢，分阶段工期延误天数超过施工进度计划35%的，甲方有权中途解除合同，解除合同后，按本合同第三条的相关条款结算并处罚。分阶段工期延误天数未超过施工进度计划35%的，每延误一天处罚元，不抵扣总工期处罚。第五条工程质量监督1.甲方委派一人为本工程治理负责人，委派一人为本工程现场治理代表，并代表甲方进行现场施工治理和监督，二人共同负责隐蔽工程的验收签证、隐蔽工程量的签证、工程图纸变更的签证、工程量增减的签证。未经上述二人共同签字，所有签证无效。2.乙方委派一人为项目经理，指派一人为现场施工员，乙方的施工员在整个施工期间必须在现场从事施工治理，并全权代表乙方进行现场施工治理和所有签证手续的签字。乙方未经甲方同意不得擅自撤换施工员;乙方施工员不听从甲方指挥的，甲方可以要求乙方撤换施工员，乙方不得拒绝。乙方必须严格按设计3.钢材,水泥等主要建筑材料没有质保书或经过抽检不合格,而继续用于施工的;未经甲方和设计部门同意不按图纸施工的;不服从甲方整体工程协调、施工过程中拒不接受甲方指挥的;乙方因违反上述5条而被终止合同后,乙方已经完成的工程量按本合同第四条决算后,乘以80作为应付工程款,其余20作为弥补甲方损失,并处没收全部合同履约金.第六条施工现场管理责任：乙方对现场管理,安全生产,保卫等工作负全部责任.所有安全事故责任乙方自负.如果违章施工,甲方有权制止,制止不服从的可以解除本合同、并按本合同第三条的相关条款结算并处罚.第七条合同履约金及违约处罚：合同签订时乙方向甲方交履约金万元、工程竣工验收合格一周内退还乙(剔除处罚款).在履行合同过程中、乙方有明显延误工期或有严重偷工减料等质量问题,且不采纳甲方建议又不积极采取措施的,甲方有权终止执行合同、并没收履约金.乙方在施工过程中、不服从甲方现场管理但尚未构成严重违约的,每次处200元的罚款,从工程决算款或履约金中扣除.第八条前期要求:乙方在开工前、必须与甲方和设计部门进行施工图交底,并向甲方递交《施工计划》,《施工组织》,《施工质量保证书》,《安全生产责任书》。第九条本合同未尽事宜,经双方协商后,另行补充条款.第十条本合同一式六份,甲乙双方各执三份.甲方(盖章):委托代理人：合同签订日期:合同签订地点:乙方(盖章):委托代理人：合同签订日期:学校附属工程施工合同范本篇5甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方结合本工程具体情况协商一致，订立本合同：一、工程概况1、工程名称：星河城小区一期工程2、工程地点：滁州市来安县3、工程内容：1)检查井施工，浇筑垫层、砌筑检查井、检查井内粉刷、井盖安装等(检查井砌筑高度按照设计要求，)2)管道井预埋施工，管下面铺设细砂、管顶面铺设细砂3)雨水排水路边水口，包括铺设过水横管注：如有设计变更需按照设计变更后图纸施工。二、合同价款及支付方法1、工程计量单价：1)检查井砌筑150元/个2)管道井预埋12元/米3)雨水排水路边水口60元/个2、工程款支付：本工程不付预付款，年底付工程量的40%，工程竣工验收合格后，甲方于一个月内一次性付给乙方剩余的款项。三、承包方式乙方采取半包方式承包，负责全部工程范围内的人工、质量、工期、安全。四、工程质量乙方需安排技术负责人在现场管理施工的质量、安全及进度并配合好甲方的工作，服从甲方的管理制度;所施工的工程项目按照现行工程施工质量验收标准必须达到合格标准。五、双方责任和义务1、甲方负责与其他各施工方协调工作。2、负责及时组织对以上工程的验收工作。3、乙方应遵守各项规章制度，保证安全生产、文明施工，保质保量如期完成施工内容。4、乙方应组织安全生产，搞好施工过程中的各项安全工作，若发生安全事故由乙方全权承担。5、工程交付后，由施工质量方面的原因引起的质量维修由乙方负责。六、其它1、本合同一式两份，双方各执一份，合同自签字盖章后生效。2、本合同未尽事宜，甲、乙双方在友好合作的基础上另行签订补充协议，并与本协议一并生效。甲方：乙方：年月日年月日学校附属工程施工合同范本篇6发包方（甲方）：承包方（乙方）：依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就工程施工事项协商一致，特订立本协议。一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：详见招标文件。4、工程期限：日历日4.1、工程施工工期：自甲方通知进场施工开始计算工期，总工期60天。每拖延一天，乙方需支付甲方每日元违约金。4.2、在施工过程中，如遇下列情况则顺延工期，具体顺延期限通过双方及时协商，并以书面形式确定：4.2.1因自然灾害或人力不能抗拒的原因被迫停工者；4.2.2因甲方提出的工程变更以至延长工期者；4.2.3因甲方原因造成乙方被迫停工或不能顺利施工者。5、工程承包方式：本工程采用施工总承包，并采用固定总价包干，包工包料。工程量如有变更，按照投标文件中的单价进行合同价调整（详见招标文件和投标报价书）。6、工程价款：通过公开竞标本工程价款（大写）元人民币。二、合同组成部分：1、工程施工合同协议条款；2、甲乙双方协商一致确定的其他相关书面协议或纪要；3、招标文件；4、投标报价书；5、施工图纸；6、工程变更通知单；7、国家关于工程施工的标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。三、驻工地代表：1、甲方驻工地代表：2、乙方驻工地代表：3、监理方代表：四：甲乙方工作：1、甲方工作。1.1施工场地具备开工条件；1.2外部施工环境协调，内部工程质量、安全、进度管理；1.3按节点支付工程款；2、乙方工作。2.1工程成品保护、施工场地周围建筑物、地下管线保护；2.2保证施工场地整洁，遵守建设工程安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，如发生安全事故，其一切责任及费用，包括事故处理费用，均由乙方自负；2.3服从甲方项目部和现场监理工程师的监督、管理，及时提供进场材料设备出厂证明、合格证、说明书和质保书等并按要求及时进行材料、设备等的报验。五、工程结算及付款方式：1、付款方式（以招标文件为准）1.1、根据施工图，实行总价包干，单价不调整，施工时工程量有变动的，按规定调整。1.2、工程量完成％，付合同造价的％,；1.3、工程量完成％，再付合同造价的'%；1.4、工程竣工验收再付至合同造价的％；1.5、工程结算办理完毕再付总结算造价的％；2、工程竣工验收合格后，双方按合同约定办理结算。六、工程质量及验收标准：1、乙方应有关规范施工，并确保验收；2、乙方应确保所提供的材料满足图纸和投标书中材料清单中注明的规格、品牌、产地要求的合格品；3、乙方施工期间出现达不到质量标准、不满足进度要求、不服从管理等情况的，甲方有权要求乙方停工整改、缓发工程进度款，情节严重的甲方有权勒令乙方无条件退场，并承担由此造成一切损失。七、工程保修：1、保修内容：所施工的全部内容；2、保修期：土建工程保修一年；水电设备保修二年；苗木绿化管护期一年。3、保修责任：在保修期间发生由于乙方施工质量或绿化苗木出现的问题由乙方负责维修，并赔偿造成的损失，如使用不合格材料，乙方承担造成所有经济损失。八、违约责任：1、在乙方提请竣工验收后，甲方无正当的理由不组织工程验收，每日支付延迟验收违约金______元。2、甲方无正当理由拒付工程款的，每月赔偿元迟延付款违约金。3、乙方未按清单所示的产品（苗木）名称、型号、规格、品牌、产地等提供，私自变更的，甲方有权拒收设备并要求乙方偿付货款总值%的违约金。4、乙方施工期间达不到质量标准、不满足甲方进度要求的，甲方有权要求乙方偿付工程款总值%的违约金，并承担由此造成的相关损失，乙方偿付了违约金后和损失费后，不免除其他其继续按甲方要求完成工程的义务。5、如乙方施工拖延导致甲方交房延期的，由此造成的延期交房损失由乙方予以赔偿。九、合同份数及有效期限：1、合同一式四份，甲乙双方各执贰份；2、本合同自双方签字盖章之日起生效，在本合同约定的全部工程竣工验收并结清余款后自行失效。十、附则：1、如有特别情况或未尽事宜，双方根据实际情况拟定附则条款，作为本合同之附件。2、根据需要，甲方有权进行设计变更，若因变更给乙方造成损失，乙方应在接到变更通知后7日内书面提出赔偿报告，否则甲方视为乙方无损失。3、本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，解决不成交由甲方所在地判决。4、其他未尽事宜双方可另行商定。甲方：（盖章）乙方：（盖章）电话：：电话：日期：日期：学校附属工程施工合同范本篇7甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《宁波神化国际物流仓储中心厂区工程施工总合同》等有关规定，经过双方友好协商，为确保竖向工程质量和进度控制。明确各方在施工过程中的权利、义务和经济责任，特订立本合同，望双方共同遵守。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、建设单位：4、承包范围：二、承包方式及工作量1、承包方式：2、总价暂定万元，计价规则参见总包合同，最终以审计审核为准。三、工程款结算与支付(一)、结算方法1、工程预算编制依据：同总合同条款。2、乙方按建设方最终审计结算价为依据，向甲方上交结算总价，税金甲方代缴