围档生产安装合同范本

围档生产安装合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX房地产开发有限公司。

甲方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

甲方法定代表人/负责人：张三。

甲方联系方式

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX围档工程有限公司。

乙方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

乙方法定代表人/负责人：李四。

乙方联系方式

**合同简介**

本合同由甲方与乙方于XXXX年XX月XX日签订，基于甲方的项目建设需求，甲方委托乙方提供围档生产及安装服务。甲方拟在XX省XX市XX区XX项目地块进行开发建设，需搭建临时性围档作为施工现场的隔离及防护设施。乙方作为专业的围档生产及安装服务商，具备相应的资质及经验，能够满足甲方在质量、工期及安全等方面的要求。双方经友好协商，就围档生产安装事宜达成如下协议。本合同范本旨在明确双方的权利义务，确保项目顺利实施，并作为后续合同履行的基础依据。双方均应严格依照合同约定执行，任何一方违约均应承担相应责任。本合同范本的签订是双方合作的前提条件，任何一方不得擅自变更或解除，如需修改需经双方书面同意。双方应本着平等互利、诚实信用的原则履行合同，共同保障围档生产安装工作的顺利完成。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲乙双方在围档生产及安装项目中的权利义务，确保乙方按照甲方的要求完成围档的生产制作和现场安装工作，为甲方的项目建设提供符合标准的临时性隔离及防护设施。合同范围包括但不限于：乙方根据甲方提供的纸、规格及数量要求，负责围档材料的采购、生产加工、运输以及现场安装、调试和验收的全过程服务。具体内容包括围档的搭设、连接、固定、清洁以及必要的维护工作，直至项目竣工后围档的移除或按甲方要求处理。最终交付的围档应满足国家及地方相关安全、质量标准，并能够有效实现施工现场的封闭管理功能。

第二条定义

1.“围档”指在本合同项下由乙方生产安装的临时性隔离设施，包括但不限于围档板、立柱、连接件及基础结构等组成部分。

2.“纸”指甲方提供的围档设计纸及规格说明，作为乙方生产安装的依据。

3.“验收”指甲方对乙方完成的围档安装工程进行的检查和确认程序。

4.“工期”指本合同约定的围档生产安装工作的起止时间。

5.“安全责任”指双方在围档生产安装过程中各自应承担的安全生产管理责任。

第三条双方权利与义务

**1.甲方的权力和义务**

(1)甲方有权要求乙方按照合同约定的纸、规格及数量要求生产安装围档，并有权对乙方的生产安装过程进行监督和检查。

(2)甲方应向乙方提供准确的围档设计纸、技术参数及现场安装条件，并确保相关资料的完整性和准确性。

(3)甲方有权对乙方生产的围档材料及安装工程进行质量验收，并有权要求乙方按照验收标准进行整改。

(4)甲方应按时支付合同约定的款项，并承担因甲方原因导致的工期延误责任。

(5)甲方应配合乙方办理围档安装所需的现场作业许可或相关审批手续，并承担相关费用。

(6)甲方应指派专人负责与乙方的沟通协调，并解决现场安装过程中遇到的问题。

(7)甲方应确保乙方生产安装围档所需的场地及作业条件符合安全要求，并对乙方人员进行必要的安全培训。

**2.乙方的权力和义务**

(1)乙方有权要求甲方提供准确的围档设计纸、技术参数及现场安装条件，并有权对甲方提供的资料进行核实。

(2)乙方应严格按照合同约定的纸、规格及数量要求生产围档材料，并确保产品质量符合国家及行业标准。

(3)乙方应自行承担围档材料的采购、生产加工、运输及安装等全部费用，并确保工期按时完成。

(4)乙方应配备专业的技术人员和设备进行围档的生产安装，并严格遵守安全生产规范。

(5)乙方应接受甲方的质量验收，并对验收中发现的问题进行及时整改，直至达到合同要求。

(6)乙方应指派项目负责人全程负责合同的履行，并与甲方保持密切沟通。

(7)乙方应自行承担生产安装过程中产生的所有安全责任，并对乙方人员进行安全管理。

(8)乙方应保证围档安装后的稳定性及安全性，并承担因自身原因导致的质量问题或安全事故的全部责任。

(9)乙方应在安装完成后及时清理现场，并按照甲方要求进行围档的移除或处理。

(10)乙方应提供围档的生产安装相关资质证明文件，并配合甲方进行相关审核。

第四条价格与支付条件

本合同项下围档生产安装服务的总价款为人民币XX元（大写：XX元整），该价格包含围档材料的采购、生产加工、运输、现场安装、调试、验收以及必要的人工、机械、安全、保险等所有费用。

甲方应按照以下方式支付合同款项：

(1)预付款：合同签订后XX日内，甲方向乙方支付合同总价款的XX%，即人民币XX元（大写：XX元整），作为乙方的预付款。

(2)进度款：乙方完成围档安装工程总量的XX%并经甲方验收合格后XX日内，甲方向乙方支付合同总价款的XX%，即人民币XX元（大写：XX元整）。

(3)尾款：乙方完成全部围档安装工程并通过甲方最终验收合格后XX日内，甲方向乙方支付合同总价款剩余的XX%，即人民币XX元（大写：XX元整）。

乙方应在收到每笔款项前向甲方提供等额发票。甲方逾期支付任何款项，应按每日XX%的利率向乙方支付逾期付款违约金。支付方式为银行转账，乙方应在收到款项后及时向甲方提供收款凭证。

第五条履行期限

(1)本合同自双方签字盖章之日起生效，至乙方完成全部围档生产安装工作并经甲方验收合格、尾款支付完毕之日终止。

(2)乙方应于XXXX年XX月XX日前完成所有围档的生产制作，并按甲方要求分批次运至施工现场。

(3)乙方应在XXXX年XX月XX日前完成全部围档的现场安装工作，并通知甲方进行初步验收。

(4)甲方应在收到乙方初步验收通知后XX日内进行验收，并应在验收合格后XX日内签署验收文件。

(5)乙方应在甲方最终验收合格后XX日内完成现场清理工作，并按甲方要求移除或处理围档。

如遇不可抗力或甲方原因导致的工期延误，经双方书面确认后，履行期限相应顺延。

第六条违约责任

**1.甲方违约责任**

(1)甲方未按合同约定支付预付款，每逾期一日，应向乙方支付预付款总额每日XX%的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的XX%。逾期超过XX日，乙方有权暂停工作或解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的损失。

(2)甲方未按合同约定支付进度款或尾款，每逾期一日，应向乙方支付未付金额每日XX%的违约金。逾期超过XX日，乙方有权暂停后续工作或解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的停工损失、违约金及实际损失。

(3)因甲方原因导致工期延误（如未及时提供纸、场地、许可等），每逾期一日，甲方应向乙方支付合同总价款每日XX%的延误违约金，但累计违约金不超过合同总价款的XX%。乙方因延误造成的额外成本（如人员窝工、设备租赁费增加等）由甲方承担。

(4)甲方对乙方完成的围档工程无正当理由拒不验收或拖延验收超过XX日，视为验收合格，甲方仍需支付合同款项并承担逾期付款违约责任。甲方承担的验收费用由乙方承担。

**2.乙方违约责任**

(1)乙方未按合同约定质量标准完成围档生产安装，经甲方验收不合格，乙方应在收到验收通知后XX日内整改，直至验收合格。逾期未整改或整改后仍不合格，甲方有权要求乙方承担修复费用、返工费用，并按合同总价款的XX%向乙方收取违约金。若缺陷严重，影响使用功能，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿全部损失。

(2)乙方未按合同约定工期完成围档生产安装（非甲方原因或不可抗力所致），每逾期一日，应向甲方支付合同总价款每日XX%的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的XX%。逾期超过XX日，甲方有权解除合同，并要求乙方退还已支付的全部款项（扣除已完成的合格工程量对应款项），并赔偿甲方因此遭受的直接损失。

(3)乙方生产的围档材料或安装工程存在质量问题，导致安全事故或第三方索赔，乙方应承担全部责任，包括但不限于赔偿受害者损失、承担行政处罚、修复费用等，并支付甲方合同总价款XX%的违约金。

(4)乙方擅自更换合同约定的围档材料或工艺标准，甲方有权要求乙方恢复原状并承担修复费用，并按合同总价款的XX%向乙方收取违约金。

(5)乙方未按时提交相关资质证明或验收资料，导致工期延误或甲方无法顺利接收，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款每日XX%的违约金。

**3.违约金与赔偿**

(1)双方约定的违约金不足以弥补守约方实际损失的，守约方有权要求违约方赔偿全部损失，包括直接损失和可预见的间接损失。

(2)若一方违约导致合同无法继续履行，守约方有权解除合同，并要求违约方支付合同总价款XX%的赔偿金，并赔偿由此造成的全部损失。

(3)任何一方违约，应承担因其违约行为给对方造成的所有费用，包括但不限于通知费、差旅费、诉讼费、律师费等。

**4.解除合同后果**

(1)若因甲方原因导致合同解除，甲方应向乙方支付已完成合格工程量对应款项，并支付乙方合同总价款XX%的解约补偿金。

(2)若因乙方原因导致合同解除，乙方应向甲方返还已收款项（扣除已完成合格工程量对应款项），并支付甲方合同总价款XX%的解约补偿金。

(3)合同解除后，双方应妥善处理已产生的财产关系和责任承担，并配合完成现场清理、资料交接等工作。

第七条不可抗力

(1)“不可抗力”是指双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、动乱、政府行为（如法律法规变更、征收征用等）、瘟疫、罢工等。

(2)任何一方因不可抗力导致无法履行或无法完全履行合同义务时，应在不可抗力事件发生后XX日内书面通知对方，并提供相关证明文件。通知应详细说明不可抗力事件的影响范围、预计持续时间以及对合同履行的影响程度。

(3)因不可抗力导致合同部分或全部无法履行的，双方互不承担违约责任，但应及时采取措施减少损失。不可抗力影响消除后，双方应尽快恢复合同履行，已发生的费用由双方按实际损失分担。

(4)若不可抗力事件持续超过XX日，双方均有权协商解除合同。解除合同后，双方应按实际履行情况结算工程款，互不承担赔偿责任。因不可抗力造成的财产损失，由双方各自承担。

(5)双方应本着诚实信用原则处理不可抗力事件，不得利用不可抗力事件逃避责任或获取不当利益。任何一方提供虚假证明文件或隐瞒事实，应承担相应责任。

(6)本合同不可抗力条款的适用不影响双方根据法律法规享有的其他权利和救济措施。

第八条争议解决

(1)因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商应本着公平、合理的原则进行，由双方指定代表进行沟通，争取在XX日内达成一致意见。

(2)若协商不成，任何一方均有权向合同履行地有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼过程中，双方应遵守法院的审理程序，并承担各自的法律诉讼费用。

(3)在诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款，不得因此中断或影响合同的正常进行，除非双方另有书面约定或法院裁定中止履行。

(4)本合同争议解决方式为最终解决方式。任何一方不得就同一争议事项向其他仲裁机构申请仲裁或向其他法院提起诉讼，除非双方事先书面同意。

(5)若选择诉讼方式，管辖法院为XX省XX市XX区人民法院。双方在签订本合同时，已充分了解并同意该管辖法院的管辖权。

(6)争议解决期间，双方应积极配合提供证据材料，并遵守相关法律法规及司法解释。胜诉方获得的法院判决或裁定具有法律约束力，败诉方应自觉履行，否则胜诉方有权申请强制执行。

第九条其他条款

(1)**通知方式**：本合同项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本合同首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应提前XX日书面通知对方。以电子邮件方式发送的，发出时视为送达；以快递或挂号信方式发送的，寄出后XX日视为送达。

(2)**合同变更**：对本合同任何条款的修改或补充，均须经双方协商一致，并签署书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。任何一方未经对方书面同意，不得单方面变更合同内容。

(3)**保密条款**：双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密（包括但不限于技术信息、经营信息、客户信息等）承担保密义务。未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。保密期限为本合同有效期内及合同终止后XX年。

(4)**独立合同**：本合同及其附件构成双方就合同标的达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面协议、谅解或安排。本合同附件（若有）是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

(5)**完整履行**：除本合同另有约定外，任何一方履行其在本合同下的义务均不构成其放弃任何其他权利或妨碍其行使任何其他权利。

(6)**合同终止条件**：除本合同另有约定或因不可抗力、违约解除外，本合同在履行完毕所有义务后自动终止。双方应在合同终止后XX日内完成工作交接、资料归档、现场清理等事宜，并结清所有款项。

(7)**不可分割性**：本合同各条款应被视为一个整体。若任何条款被认定为无效或不可执行，不影响其他条款的效力。双方应协商替换为内容最接近、合法有效的条款。

(8)**法律适用**：本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。任何争议均应按照第八条约定解