建设工程项目施工管理合同协议二篇

建设工程项目施工管理合同协议二篇篇一甲方（发包方）：________________地址：________________________联系人：_____________________联系电话：_____________________乙方（承包方）：________________地址：________________________联系人：_____________________联系电话：_____________________鉴于甲方拟在（项目名称）项目（以下简称“本项目”）进行施工建设，乙方愿意按照甲方的要求，承担本项目的施工管理任务。为明确双方的权利、义务和责任，经双方协商一致，特订立本协议。一、项目概况1.项目名称：（项目名称）2.项目地点：（项目地点）3.项目规模：（项目规模）4.项目投资：（项目投资）5.项目工期：（项目工期）二、合同双方的权利和义务1.甲方权利和义务：（1）负责提供施工所需的场地、设施、设备等；（2）按照合同约定，向乙方支付工程款项；（3）负责协调施工过程中与政府、相关部门的关系；（4）监督乙方按照合同约定进行施工；（5）承担因自身原因导致的工程延误、停工等责任。2.乙方权利和义务：（1）按照甲方要求，负责本项目的施工管理工作；（2）按照合同约定，按时、按质、按量完成施工任务；（3）负责施工过程中的安全、环保、文明施工等工作；（4）按照甲方要求，提供施工所需的人力、物力、财力等资源；（5）承担因自身原因导致的工程延误、停工等责任。三、工程款项及支付方式1.工程款项：（1）合同总价为人民币__________元整；（2）工程款项按进度支付，具体支付比例和节点由双方另行协商确定。2.支付方式：（1）甲方应按照约定的支付比例和节点，将工程款项支付至乙方指定的账户；（2）乙方应在收到工程款项后，及时开具相应的发票。四、违约责任1.甲方违约责任：（1）因甲方原因导致工程延误，每延误一日，应向乙方支付合同总价__________%的违约金；（2）因甲方原因导致乙方停工，每停工一日，应向乙方支付合同总价__________%的违约金；（3）甲方未按约定支付工程款项，每延误一日，应向乙方支付合同总价__________%的违约金。2.乙方违约责任：（1）因乙方原因导致工程延误，每延误一日，应向甲方支付合同总价__________%的违约金；（2）因乙方原因导致乙方停工，每停工一日，应向甲方支付合同总价__________%的违约金；（3）乙方未按约定完成施工任务，应承担相应的违约责任。五、争议解决1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。六、其他约定1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年；2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；3.本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：________________篇二甲方（发包方）：________________地址：________________________联系人：_____________________联系电话：_____________________乙方（承包方）：________________地址：________________________联系人：_____________________联系电话：_____________________一、项目概况1.项目名称：（项目名称）2.项目地点：（项目地点）3.项目规模：（项目规模）4.项目投资：（项目投资）5.项目工期：（项目工期）二、合同双方的权利和义务1.甲方权利和义务：-提供施工所需场地、设施、设备等；-按合同约定支付工程款项；-协调施工过程中与政府、相关部门的关系；-监督乙方（承包方）按照合同约定进行施工；-承担因甲方原因导致的工程延误、停工等责任。2.乙方权利和义务：-负责本项目的施工管理工作；-按时、按质、按量完成施工任务；-负责施工过程中的安全、环保、文明施工等工作；-提供施工所需的人力、物力、财力等资源；-承担因乙方原因导致的工程延误、停工等责任。三、工程款项及支付方式1.工程款项：合同总价为人民币__________元整；2.支付方式：分阶段支付，具体支付比例和节点由双方另行协商确定。四、施工管理1.施工组织设计：乙方需提交施工组织设计，经甲方批准后执行。2.施工进度：乙方应按施工组织设计及甲方要求，确保项目按期完成。3.质量管理：乙方需按照国家及行业标准进行质量管理，确保工程质量符合要求。4.安全管理：乙方需建立健全安全生产管理制度，确保施工安全。五、违约责任1.甲方违约责任：-因甲方原因导致工程延误，每延误一日，应向乙方支付合同总价__________%的违约金；-因甲方原因导致乙方停工，每停工一日，应向乙方支付合同总价__________%的违约金；-甲方未按约定支付工程款项，每延误一日，应向乙方支付合同总价__________%的违约金。2.乙方违约责任：-因乙方原因导致工程延误，每延误一日，应向甲方支付合同总价__________%的违约金；-因乙方原因导致乙方停工，每停工一日，应向甲方支付合同总价__________%的违约金；-乙方未按约定完成施工任务，应承担相应的违约责任。六、争议解决1.协商：双方应首先通过友好协商解决争议；2.仲裁/诉讼：协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年；2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；3.本协议未尽事宜，由双方另行协