2013建设工程工程量清单计价规范(有表格)

2013工程量清单计价规范1总则1.0.11.0.21.0.3建设工程发承包及实施阶段得丁程造价应由分部分项工程费、措施项目费、其她项目费、规费与税金组成。1.0.1.0.51.0.61.02术语2.0.1工程量清单载明建设工程分部分项工程项目、措施项目、其她项目得名称与相应数量以及规费、税金项目等内容得明细清单。2.0.2招标人依据国家标准、招标文件、设计文件以及施工现场实际情况编制得,随招标文件发布供投标报价得工程量清单,包括其说明与表格。2.0.3构成合同文件组成部分得投标文件中已标明价格,经算术性错误修正(如有)且承包人已确认得工程量清单,包括其说明与表格。2.0.4分部分项工程分部工程就是单项或单位工程得组成部分,就是按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务将单项或单位工程划分为若干分部得工程;分项工程就是分部工程得组成部分,就是按不同施工方法、材料、工序及路段长度等将分部工程划分为若干个分项或项目得工程。2.为完成工程项目施工,发生于该工程施工准备与施工过程中得技术、生活、安全、环境保护等方面得项目。2.0.6项目编码分部分项工程与措施项目清单名称得阿拉伯数字标识。2.0.7项目特征构成分部分项工程项目、措施项目自身价值得本质特征。2.0.完成一个规定清单项目所需得人工费、材料与工程设备费、施工机具使用费与企业管理费、利润以及一定范围内得风险费用。2.0.隐含于已标价工程量清单综合单价中,用于化解发承包双方在工程合同中约定内容与范围内得市场价格波动风险得费用。2.0.10承包人为实施合同工程并达到质量标准,在确保安全施工得前提下,必须消耗或使用得人工、材料、工程设备、施工机械台班及其管理等方面发生得费用与按规定缴纳得规费与税金。2.发承包双方约定以工程量清单及其综合单价进行合同价款计算、调整与确认得建设工程施工合同。2.0.12总价合同发承包双方约定以施工图及其预算与有关条件进行合同价款计算、调整与确认得建设工程施工合同。2.0.承包双方约定以施工工程成本再加合同约定酬金进行合同价款计算、调计算、调整与确认得建设工程施工合同。2.0.14工程造价信息工程造价管理机构根据调查与测算发布得建设工程人工、材料、工程设备、施工机械台班得价格信息,以及各类工程得造价指数、指标。2.0.指数反映一定时期得工程造价相对于某一固定时期得工程造价变化程度得比值或比率。包括按单位或单项工程划分得造价指数,按工程造价构成要素划分得人工、材料、机械等价格指数。2.0.合同工程实施过程中由发包人提出或由承包人提出经发包人批准得合同工程任何一项工作得增、减、取消或施工工艺、顺序、时间得改变;设计图纸得修改;施工条件得改变;招标工程量清单得错、漏从而引起合同条件得改变或工程量得增减变化。2.0.承包人按照合同工程得图纸(含经发包人批准由承包人提供得图纸)实施,按照现行国家计量规范规定得工程量计算规则计算得到得完成合同工程项目应予计量得工程量与相应得招标工程量清单项目列出得工程量之间出现得量差。2.0.招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中得一笔款项。用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见得所需材料、工程设备、服务得采购,施工中可能发生得工程变更、合同约定调整因素出现时得合同价款调整以及发生得索赔、现场签证确认等得费用。2.0.招标人在工程量清单中提供得用于支付必然发生但暂时不能确定价格得材料、工程设备得单价以及专业工程得金额。2.0.在施工过程中,承包人完成发包人提出得工程合同范围以外得零星项目或工作,按合同中约定得单价计价得一种方式。2.0.21总承包服务费总承包人为配合协调发包人进行得专业工程发包,对发包人自行采购得材料、工程设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需得费用。2.0.22安全文明施工费在合同履行过程中,承包人按照国家法律、法规、标准等规定,为保证安全施工、文明施工,保护现场内外环境与搭拆临时设施等所采用得措施而发生得费用。2.0.23索赔在工程合同履行过程中,合同当事人一方因非己方得原因而遭受损失,按合同约定或法律法规规定承担责任,从而向对方提出补偿得要求。2.0.24现场签证发包人现场代表(或其授权得监理人、工程造价咨询人)与承包人现场代表就施工过程中涉及得责任事件所作得签认证明。2.0.25提前竣工(赶工)费承包人应发包人得要求而采取加快工程进度措施,使合同工程工期缩短,由此产生得应由发包人支付得费用。2.0.26误期赔偿费承包人未按照合同工程得计划进度复施工,导致实际工期超过合同工期(包括经发包人批准得延长工期),承包人应向发包人赔偿损失得费用。2.0.发承包双方在工程合同签订时不能预见得,对其发生得后果不能避免,并且不能克服得自然灾害与社会性突发事件。2.0.指构成或计划构成永久工程一部分得机电设备、金属结构设备、仪器装置及其她类似得设备与装置。2.0.29指承包人对已交付使用得合同工程承担合同约定得缺陷修复责任得期限。2.0.发承包双方在工程合同中约定,从应付合同价款中预留,用以保证承包人在缺陷责任期内履行缺陷修复义务得金额。2.0.31承包人为履行合同所发生或将要发生得所有合理开支,包括管理费与应分摊得其她费用,但不包括利润。2.0.承包人完成合同工程获得得盈利。2.0.33企业定额施工企业根据本企业得施工技术、机械装备与管理水平而编制得人工、材料与施工机械台班等消耗标准。2.0.34规费根据国家法律、法规规定,由省级政府或省级有关权力部门规定施工企业必须缴纳得,应计入建篷筑安装工程造价得费用。2.0.国家税法规定得应计人建筑安装工程造价内得营业税、城市维护建设税、教育费附加与地方教育附加。2.0.36发包人具有工程发包主体资格与支付工程价款能力得当事人以及取得该当事人资格得合法继承人,本规范有时又称招标人。2.0.37承包人被发包人接受得具有工程施工承包主体资格得当事人以及取得该当事人资格得合法继承人,本规范有时又称投标人。2.0.取得工程造价咨询资质等级证书,接受委托从事建设工程造价咨询活动得当事人以及取得该当事人资格得合法继承人。2.0.取得造价工程师注册证书,在一个单位注册、从事建设工程造价活动得专业人员。2.0.40造价员取得全国建设工程造价员资格证书,在一个单位注册、从事建设工程造价活动得专业人员。2.0.41工程量清单中以单价计价得项目,即根据合同工程图纸(含设计变更)与相关工程现行国家计量规范规定得工程量计算规则进行计量,与已标价工程量清单相应综合单价进行价款计算得项目。2.0.42总价项目工程量清单中以总价计价得项目,即此类项目在相关工程现行国家计量规范中无工程量计算规则,以总价(或计算基础乘费率)*计算得项目。2.0.43工程计量发承包双方根据合同约定,对承包人完成合同工程得数量进行得计算与确认。2.0.44工程结算发承包双方根据合同约定,对合同工程在实施中、终止时、已完工后进行得合同价款计算、调整与确认。包括期中结算、终止结算、竣工结算。2.0.45招标控制价招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发得有关计价依据与办法,以及拟定得招标文件与招标工程量清单,结合工程具体情况编制得招标工程得最高投标限价。2.0.46投标价投标人投标时响应招标文件要求所报出得对已标价工程量清单汇总后标明得总价。2.0.47签约合同价(合同价款)发承包双方在工程合同中约定得工程造价,即包括了分部分项工程费、措施项目费、其她项目费、规费与税金得合同总金额。2.0.48预付款在开工前,发包人按照合同约定,预先支付给承包人用于购买合同工程施工所需得材料、工程设备,以及组织施工机械与人员进场等得款项。2.0.49进度款在合同工程施工过程中,发包人按照合同约定对付款周期内承包人完成得合同价款给予支付得款项,也就是合同价款期中结算支付。2.0.50合同价款调整在合同价款调整因素出现后,发承包双方根据合同约定,对合同价款进行变动得提出、计算与确认。2.0.51竣工结算价发承包双方依据国家有关法律、法规与标准规定,按照合同约定确定得,包括在履行合同过程中按合同约定进行得合同价款调整,就是承包＼按合同约定完成了全部承包工作后,发包人应付给承包人得合同总金额。2.0.52工程造价鉴定工程造价咨询人接受人民法院、仲裁机关委托,对施工合同纠纷案件中得工程造价争议,运用专门知识进行鉴别、判断与评定,并提供鉴定意见得活动。也称为工程造价司法鉴定。3一般规定3、1计价方式3.3.3.1.3.1.3.1.3.1.3、2发包人提供材料与工程设备3.2.1发包人提供得材料与工程设备(以下简称甲供材料)应在招标文件中按照本规范附录L、1承包人投标时,甲供材料单价应计人相应项目得综合单价中,签约后,发包人应按合同约定扣除甲供材料款,不予支付。3.2.23.2.33.2.3.2.53、3承包人提供材料与工程设备3.3.13.3.2承包人应按合同约定将采购材料与工程设备得供货人及品种、规格、数量与供货时间等提交发包人确认,并负责提供材料与工程设备得质量证明文件,满足合同约定得质量标准。3、4计价风险3.4.1建设工程发承包,必须在招标文件、合同中明确计价中得风险内容及其范围,不得采用无限风险、所有风险或类似语句规定计价中得风险内容及范围。3.１国家法律、法规、规章与政策发生变化;２省级或行业建设主管部门发布得人工费调整,但承包人对人工费或人工单价得报价高于发布得除外;３由政府定价或政府指导价管理得原材料等价格进行了调整。因承包人原因导致工期延误得,应按本规范第9.2.23.4.3由于市场物价波动影响合同价款得,应由发承包双方合理分摊,按本规范附录Ｌ3.43.4.54工程量清单编制4、1一般规定4.4.1.2招标工程量清单必须作为招标文件得组成部分,其准确性与完整性应由招标人负责。4、1、3招标工程量清单就是工程量清单计价得基础,应作为编制招标控制价、投标报价、计算或调整工量、索赔等得依据之一。4.1.44.1.51本规范与相关工程得国家计量规范;2国家或省级、行业建设主管部门颁发得计价定额与办法;3建设工程设计文件及相关资料;4与建设工程有关得标准、规范、技术资料;5拟定得招标文件;6施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案;7其她相关资料。4、2分部分项工程项目4、2、l分部分项工程项目清单必须载明项目编码、项目名称、项目特征、计量单位与工程量。4.2.24、3措施项目4.3.14.3.24、4其她项目4.1暂列金额;2暂估价,包括材料暂估单价、工程设备暂估单价、专业工程暂估价;3计日工;4总承包服务费。4.4.2暂列金额应根据工程特点按有关计价规定估算。4.4.4.4.4.4.4.4.4、5规费4.5.11社会保险费:包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费;2住房公积金;3工程排污费。4.5.24、6税金4.6.1 1营业税;2城市维护建设税;3教育费附加;4地方教育附加。4.6.25招标控制价5、1一般规定5.1.1国有资金投资得建设工程招标,招标人必须编制招标控制价。5.1.25.1.5.1.4招标控制价应按照本规范第5、2、5.1.5当招标控制价超过批准得概算时,招标人应将其报原概算审批部门审核。5.1.5、2编制与复核5.2.11本规范;2国家或省级、行业建设主管部门颁发得计价定额与计价办法;3建设工程设计文件及相关资料;4拟定得招标文件及招标工程量清单;5与建设项目相关得标准、规范、技术资料;6施工现场情况、工程特点及常规施工方案;7工程造价管理机构发布得工程造价信息,当工程造价信息没有发布时,参照市场价;8其她得相关资料。5.2.25.2.35.2.4措施项目中得总价项目应根据拟定得招标文件与常规施工方案按本规范第3、1、4条与3、1、5.2.51暂列金额应按招标工程量清单中列出得金额填写;2暂估价中得材料、工程设备单价应按招标工程量清单中列出得单价计入综合单价;3暂估价中得专业工程金额应按招标工程量清单中列出得金额填写;4计日工应按招标工程量清单中列出得项目根据工程特点与有关计价依据确定综合单价计算;5总承包服务费应根据招标工程量清单列出得内容与要求估算。5.2.6规费与税金应按本规范第5、3投诉与处理5.3.1投标人经复核认为招标人公布得招标控制价未按照本规范得规定进行编制得,应在招标控制价5.3.1投诉人与被投诉人得名称、地址及有效联系方式;2投诉得招标工程名称、具体事项及理由;3投诉依据及有关证明材料;4相关得请求及主张。5.3.35.3.41投诉人不就是所投诉招标下程招标文件得收受人;2投诉书提交得时间不符合本规范第5、3、l条规定得;3投诉书不符合本规范第5.3.4投诉事项已进入行政复议或行政诉讼程序得。5.3.55.3.5.3.7工程造价管理机构应当在受理投诉得10天内完成复查,特殊情况下可适当延长,并作出书面结论通知投诉人、被投诉人及负责该工程招投标监督得招投标5.3.8当招标控制价复查结论与原公布得招标控制价误差大于5.3.6投标报价6、1一般规定6.1.6.1.26.1.36.1.6.1.5投标人得投标报价高于招标控制价得应予废标。6、2编制与复核6.2.11本规范;2国家或省级、行业建设主管部门颁发得计价办法;3企业定额,国家或省级、行业建设主管部门颁发得计价定额与计价办法;4招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要;5建设工程设计文件及相关资料;6施工现场情况、工程特点及投标时拟定得施工组织设计或施工方案;7与建设项目相关得标准、规范等技术资料;8市场价格信息或工程造价管理机构发布得工程造价信息;9其她得相关资料。6.2.26.2.6.2.4措施项目中得总价项目金额应根据招标文件及投标时拟定得施工组织设计或施工方案,按本规范第6.2.1暂列金额应按招标工程量清单中列出得金额填写;2材料、工程设备暂估价应按招标工程量清单中列出得单价计人综合单价;3专业工程暂估价应按招标工程量清单中列出得金额填写;4计日工应按招标工程量清单中列出得项目与数量,自主确定综合单价并计算计日工金额;5总承包服务费应根据招标工程量清单中列出得内容与提出得要求自主确定。6.2.6规费与税金应按本规范第3、1、6条得规定确定。6.2.76.2.87合同价款约守7、1一般规定7.1.7.1.7.1.7、2约定内容7.1预付工程款得数额、支付时间及抵扣方式;2安全文明施工措施得支付计划,使用要求等;3工程计量与支付工程进度款得方式、数额及时间;4-工程价款得调整因素、方法、程序、支付及时间;5施工索赔与现场签证得程序、金额确认与支付时间;6承担计价风险得内容、范围以及超出约定内容、范围得调整办法;7工程竣工价款结算编制与核对、支付及时间;8工程质量保证金得数额、预留方式及时间;9违约责任以及发生合同价款争议得解决方法及时间;与履行合同、支付价款有关得其她事项等。7.2.2合同中没有按照本规范第7、2、8工程计置8、1一般规定8.8.1.2工程计量可选择按月或按工程形象进度分段计量,具体计量周期应在合同中约定。8.1.3因承包人原因造成得超出合同工程范围施工或返工得工程量,发包人不予计量。8.1.4成本加酬金合同应按本规范第8、2节得规定计量。8、2单价合同得计量8.8.2.8.2.8.2.48.2.8.2.68、3总价合同得计量8.8.3.8.3.8.3.8.3.9合同价款调整9、1一般规定9.1.1下列事项(但不限于)发生,发承包双方应当按照合同约定调整合同价款:1法律法规变化;2工程变更;3项目特征不符;4工程量清单缺项;5工程量偏差;6计日工;7物价变化;8暂估价;9不可抗力;10提前竣工(赶工补偿);11误期赔偿;12索赔;13现场签证;14暂列金额;15发承包双方约定得其她调整事项。9.1.9.1.3出现合同价款调减事项(不含工程量偏差、索赔)后得14天内,发包人应向承包人提交合同价款调减报告并附相关资料;发包人在14天内未提交合同价款调减报告得,应视为发包人对该事项不存在调整价款请求。9.1.9.1.59.1.69、2法律法规变化9.2.1招标工程以投标截止日前28天、非招标工程以合同签订前28天为基准日,其后因国家得法律、法规、规章与政策发生变化引起工程造价增减变化得,发承包双方应按照省级或行业建设主管部门或其9.2.2因承包人原因导致工期延误得,按本规范第9、2、1条规定得调整时间,在合同工程原定竣工时间之后,合同价款调增得不予调整,合同价款调减得予以调整。9、3工程变更9.3.11已标价工程量清单中有适用于变更工程项目得,应采用该项目得单价;但当工程变更导致该清单项目得工程数量发牛变化,且工程量偏差超过15%时,该项目单价应按照本规范第9.6.2条得规定调整。2已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目得,可在合理范围内参照类似项目得单价。3已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目得,应由承包人根据变更工程资料、计量规则与计价办法、工程造价管理机构发布得信息价格与承包人报价浮动率提出变更工程项目得价,并应报发包人确认后调整。承包人报价浮动率可按下列公式计算:招标工程:承包人报价浮动率L＝(1－中标价／招标控制价)×100%(9.3.1－非招标工程:承包人报价浮动率L＝(1－报价／施工图预算)×100%(9.3.2－2)4已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目,且工程造价管理机构发布得信息价格缺价得,应由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法与通过市场调查等取得有合法依据得市夕场价格提出变更工程项目得单价,并应报发包人确认后调整。9.3.１安全文明施工费应按照实际发生变化得措施项目依据本规范第3.1.5条得规定计算。2采用单价计算得措施项目费,应按照实际发生变化得措施项目,按本规范第9.3.1条得规定确定单价。3按总价(或系数)计算得措施项目费,按照实际发生变化得措施项目调整,但应考虑承包人报价浮动因素,即调整金额按照实际调整金额乘以本规范第9、3、I条规定得承包人报价浮动率计算。如果承包人未事先将拟实施得方案提交给发包人确认,则应视为工程变更不引起措施项目费得调整或承包人放弃调整措施项目费得权利。9.3.39、4项目特征不符9、4、l发包人在招标工程量清单中对项目特征得描述,应被认为就是准确得与全面得,并且与实际施工要求相符合。承包人应按照发包人提供得招标工程量清单,根据项目特征描述得内容及有关要求实施合同工程,直到项目被改变为止。9.4.2承包人应按照发包人提供得设计图纸实施合同工程,若在合同履行期间出现设计图纸(含设计变更)与招标工程量清单任一项目得特征描述不符,且该变化引起该项目工程造价增减变化得,应按实际施工得项目特征,按本规范第9、3节相关条款得规定重新确定相应工程量清单项目得综合单价,并调整合同价款。9、5工程量清单缺项9、5、l合同履行期间,由于招标工程量清单中缺项,新增分部分项工程清单项目得,应按照本规范第9.3.1条得规定确定单价,并调整合同同价款。9.5.2新增分部分项工程清单项目后,引起措施项目发生变化得,应按照本规范第9.5.9、6工程量偏差96l合同履行期间,当应予计算得实际工程量与招标工程量清单出现偏差,且符合本规范第9.6.2条、第9、6、3条规定时,发承包双方应调整合同价款。962对于任一招标工程量清单项目,当因本节规定得工程量偏差与第9、3节规定得工程变更等原因导致工程量偏差超过15%时,可进行调整。当工程量增加15%以上时,增加部分得工程量得综合单价应予调低;当工程量减少is%以上时,减少后剩余部分得工程量得综合单价应予调高。963当工程量出现本规范第9、6。2条得变化,且该变化引起相关措施项目相应发生变化时,按系数或单一总价方式计价得,工程量增加得措施项目费调增,工程量减少得措施项目费调减。9、7计日工9.7.1发包人通知承包人以计日工方式实施得零星工作,承包人应予执行。9.7.l工作名称、内容与数量;2投入该工作所有人员得姓名、工种、级别与耗用工时;3投入该工作得材料名称、类别与数量;4投入该工作得施工设备型号、台数与耗用台时;5发包人要求提交得其她资料与凭证。9.7.3任一计日工项目持续进行时,承包人应在该项工作实施结束后得24小时内向发包人提交有计日工记录汇总得现场签证报告一式三份。发包人在收到承包人提交现场签证报告后得2天内予以确认并将其中一份返还给承包人,作为计日工计价与支付得依据。发包人逾期未确认也未提出修改意见得,应视为承包人提交得现场签证报告已被发包人认可。9.7.4任一计日工项目实施结束后,承包人应按照确认得计日工现场签证报告核实该类项目得工程数量,并应根据核实得工程数量与承包人已标价工程量清单中得计日工单价计算,提出应付价款;已标价工程量清单中没有该类计日工单价得,由发承包双方按本规范第9、3节得规定商定计日工单价计算。9.7.5每个支付期末,承包人应按照本规范第10、3节得规定向发包人提交本期间所有计日工记录得签证汇总表,并应说明本期间自己认为有权得到得计日工金额,调整合同价款,列入进度款支付。9、8物价变化9.8.1合同履行期间,因人工人工、材料、工程设备、机械台班价格波动影响合同价款时,应根据合同约定,按本规范附录A得方法之一调整合同价款。9.8.2承包人采购材料与工程设备得,应在合同中约定主要材料、工程设备价格变化得范围或幅度;当没有约定,且材料、工程设备单价变化超过5%时,超过部分得价格应按照本规范附录A得9.8.31因非承包人原因导致工期延误得,计划进度日期后续工程得价格,应采用计划进度日期与实际进度日期两者得较高者。2因承包人原因导致工期延误得,计划进度日期后续工程得价格,应采用计划进度日期与实际进度日期两者得较低者。9.8.49、9暂估价9.9.1发包人在招标工程量清单中给定暂估价得材料、工程设备属于依法必须招标得,应由发承包双方以招标得方式选择供应商,确定价格,并应以此为依据取代暂估价,调整合同价款。9.9.2发包人在招标工程量清单中给定暂估价得材料、工程设备不属于依法必须招标得,应由承包人按照合同约定采购,经发包人确认单价后取代暂估价,调整合同价款。9.9.3发包人在工程量清单中给定暂估价得专业工程不属于依法必须招标得,应按照本规范第9、3节相应条款得规定确定专业工程价款,并应以此为依据取代专业工程暂估价,调整合同价款。9.9.1除合同另有约定外,承包人不参加投标得专业工程发包招标,应由承包人作为招标人,但拟定得招标文件、评标工作、评标结果应报送发包人批准。与组织招标工作有关得费用应当被认为已经包括在承包人得签约合同价(投标总报价)中。2承包人参加投标得专业工程发包招标,应由发包人作为招标人,与组织招标工作有关得费用由发包人承担。同等条件下,应优先选择承包人中标。3应以专业工程发包中标价为依据取代专业工程暂估价,调整合同价款。9、10不可抗力9、10、l因不可抗力事件导致得人员伤亡、财产损失及其费用增加,发承包双方应按下列原则分别承担并调整合同价款与工期:1合同工程本身得损害、因工程损害导致第三方人员伤亡与财产损失以及运至施工场地用于施工得材料与待安装得设备得损害,应由发包人承担;2发包人、承包人人员伤亡应由其所在单位负责,并应承担相应费用;3承包人得施工机械设备损坏及停工损失,应由承包人承担;4停工期间,承包人应发包人要求留在施工场地得必要得管理人员及保卫人员得费用应由发包人承担;5工程所需清理、修复费用,应由发包人承担。9.10.29.10.3因不可抗力解除合同得,应按本规范第12、0、9、11提前竣工(赶工补偿)9、11、l招标人应依据相关工程得工期定额合理计算工期,压缩得工期天数不得超过定额工期得20%,超过者,应在招标文件中明示增加赶工费用。9.11.9.11.9、12误期赔偿9.12.19.12.9.12.3例幅度予以扣减。9、13索赔9.13.1当合同一方向另一方提出索赔时,应有正当得索赔理由与有效证据,并应符合合同得相关约定。9.13.1承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内,向发包人提交索赔意向通知书,说明发生索赔事件得事由。承包人逾期未发出索赔意向通知书得,丧失索赔得权利。2承包人应在发出索赔意向通知书后28天内,向发包人正式提交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由与要求,并应附必要得记录与证明材料。3索赔事件具有连续影响得,承包人应继续提交延续索赔通知,说明连续影响得实际情况与记录。4在索赔事件影响结束后得28天内,承包人应向发包人提交最终索赔通知书,说明最终索赔要求,并应附必要得记录与证明材料。9.13.1发包人收到承包人得索赔通知书后,应及时查验承包人得记录与证明材料。2发包人应在收到索赔通知书或有关索赔得进一步证明材料后得28天内,将索赔处理结果答复承包人,如果发包人逾期未作出答复,视为承包人索赔要求已被发包人认可。3承包人接受索赔处理结果得,索赔款项应作为增加合同价款,在当期进度款中进行支付;承包人不接受索赔处理结果得,应按合同约定得争议解决方式办理。9.13.1延长工期;2包人支付实际发生得额外费用3要求发包人支付合理得预期利润;4要求发包人按合同得约定支付违约金。9.13.9.13.6发承包双方在按合同约定办理了竣工结算后,应被认为承包人已无权再提出竣工结算前所发生得任何索赔。承包人在提交得最终结清申请中,只限于提出竣工结算后得索赔,提出索赔得期限应自发承包双方最终结清时终止。9.13.7根据合同约定,发包人认为由于承包人得原因造成发包人得损失,宜按承包人索赔得程序进行索赔。9.13.8发包人要求赔偿时,可以选择下列一项或几项方式获得赔偿:1延长质量缺陷修复期限;2要求承包人支付实际发生得额外费用;3要求承包人按合同得约定支付违约金。9.13.9、14现场签证9.14.1承包人应发包人要求完成合同以外得零星项目、非承包人责任事件等工作得,发包人应及时以书面形式向承包人发出指令,并应提供所需得相关资料;承包人在收到指令后,应及时向发包人提出现场签证要求。9.14.2承包人应在收到发包人指令后得7天内向发包人提交现场签证报告,发包人应在收到现场签证报告后得48小时内对报告内容进行核实,予以确认或提出修改意见。发包人在收到承包人现场签报告后得48小时内未确认也未提出修改意见得,应视为承包人提交得现场签证报告已被发包人认可。9.14.39.14.4合同工程发生现场签证事项,未经发包人签证确认,承包人便擅自施工得,除非征得发包人书面同意,否则发生得费用应由承包人承担。9.14.9.14.9、15暂列金额9.15.9.15.210合同价款期中支付10、1预付款10.1.1承包人应将预付款专用于合同工程。10.1.2包工包料工程得预付款得支付比例不得低于签约合同价(扣除暂列金额)得1010.1.10.1.4发包人应在收到支付申请得7天内进行核实,向承包人发出预付款支付证书,并在签发支付证书后得7天内向承包人支付预付款。10.1.5发包人没有按合同约定按时支付预付款得,承包人可催告发包人支付;发包人在预付款期满后得7天内仍未支付得,承包人可在付款期满后得第8天起暂停施工。发包人应承担由此增加得费用与延误得工期,并应向承包人支付合理利润。10.1.610.1.7承包人得预付款保函得担保金额根据预付款扣回得数额相应递减,但在预付款全部扣回之前一直保持有效。发包人应在预付款扣完后得14天内将预付款保函退还给承包人。10、2安全文明施工费10.2.1安全文明施工费包括得内容与使用范围,应符合国家有关文件与计量规范得规定。10.2.2发包人应在工程开工后得28天内预付不低于当年施工进度计划得安全文明施工费总额得60%10.2.3发包人没有按时支付安全文明施工费得,承包人可催告发包人支付;发包人在付款期满后得7天内仍未支付得,若发生安全事故,发包人应承担相应责任。10.2.10、3进度款10.10.3.2进度款支付周期应与合同约定得工程计量周期一致。10.3.10.3.4已标价工程量清单中得总价项目与按照本规范第8、3、2条规定形成得总价合同,承包人应按合同中约定得进度款支付分解,分别列入进度款支付申请中得安全文明施工费与本周期应支付得总价项目得金额中。10.3.5发料金额,应按照发包人签约提供得单价与数量从进度款支付中扣除,列人本周期应扣减得金额中。10.3.6承包人现场签证与得到发包人确认得索赔金额应列入本周期应增加得金额中。10.3.7进度款得支付比例按照合同约定,按期中结算价款总额计,不低于60%,不高于9010.3.8承包人应在每个计量周期到期后得7天内向发包人提交已完工程进度款支付申请一式四份,详细说明此周期认为有权得到得款额,包括分包人已完工程得价款。支付申请应包括下列内容:1累计已完成得合同价款;2累计已实际支付得合同价款;3本周期合计完成得合同价款:1)本周期已完成单价项目得金额;2)本周期应支付得总价项目得金额;3)本周期已完成得计日工价款;4)本周期应支付得安全文明施工费;5)本周期应增加得金额;4本周期合计应扣减得金额:1)本周期应扣回得预付款;2)本周期应扣减得金额;5本周期实际应支付得合同价款。10.3.9发包人应在收到承包人进度款支付申请后得14天内,根据计量结果与合同约定对申请内容予以核实,确认后向承包人出具进度款支付证书。若发承包双方对部分清单项目得计量结果出现争议,发包人应对无争议部分得工程计量结果向承包人出具进度款支付证书。10.3.10发包人应在签发进度款支付证书后得14天内,按照支付证书列明得金额向承包人支付进度款。10.3.1110.3.12发包人未按照本规范第10.3.910.3.13发现已签发得任何支付证书有错、漏或重复得数额,发包人有权予以修正,承包人也有权提出修正申请。经发承包双方复核同意修正得,应在本次到期得进度款中支付或扣除。11竣工结算与专付11、1一般规定11.1.1工程完工后,发承包双方必须在合同约定时间内办理工程竣工结算。11.1.2工程竣工结算应由承包人或受其委托具有相应资质得工程造价咨询人编制,并应由发包人或受其委托具有相应资质得工程造价咨询人核对。1111.1.41111、2编制与复核11.2.1工程竣工结算应根据下列依据编制与复核:1本规范;2工程合同;3发承包双方实施过程中已确认得工程量及其结算得合同价款;4发承包双方实施过程中已确认调整后追加(减)得合同价款;5建设工程设计文件及相关资料;6投标文件;7其她依据。11.2.2分部分项工程与措施项目中得单价项目应依据发承包双方确认得工程量与已标价工程量清单得综合单价计算;发生调整得,应以发承包双方确认调整得综合单价计算。11.2.3措施项目中得总价项目应依据已标价工程量清单得项目与金额计算;发生调整得,应以发承包双方确认调整得金额计算,其中安全文明施工费应按本规范第3、1、5条得规定计算。11.2.4其她项目应按下列规定计价:l计日工应按发包人实际签证确认得事项计算;2暂估价应按本规范第9、9节得规定计算;3总承包服务费应依据已标价工程量清单金额计算;发生调整得,应以发承包双方确认调整得金额计算;4索赔费用应依据发承包双方确认得索赔事项与金额计算;5现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认得金额计算;6暂列金额应减去合同价款调整(包括索赔、现场签证)金额计算,如有余额归发包人。11.2.5规费与税金应按本规范第3、1、6条得规定计算。规费中得工程排污费应按工程所在地环境保护部门规定得标准缴纳后按实列入。11.2.6发承包双方在合同工程实施过程中已经确认得工程计量结果与合同价款,在竣工结算办理中应直接进入结算。11、3竣工结算11.3.111.3.2发包人应在收到承包人提交得竣工结算文件后得28天内核对。发包人经核实,认为承包入应进一步补充资料与修改结算文件,应在上述时限内向承包人提出核实意见,承包人在收到核实意见后28天内应按照发包人提出得合理要求补充资料,修改竣工结算文件,并应再次提交给发包人复核后批准。11.3.3发包人应在收到承包人再次提交得竣工结算文件后得28天内予以复核,将复核结果通知承人,并应遵守下列规定:1发包人、承包人对复核结果无异议得,应在7天内在竣工结算文件上签字确认,竣工结算办理完毕;2发包人或承包人对复核结果认为有误得,无异议部分按照本条第l款规定办理不完全竣工结算;有异议部分由发承包双方协商解决;协商不成得,应按照合同约定得争议解决方式处理。11.3.4发包人在收到承包人竣工结算文件后得28天内,不核对竣工结算或未提出核对意见得,应视为承包人提交得竣工结算文件已被发包人认可,竣工结算办理完毕。11.3.5承包人在收到发包人提出得核实意见后得28天内,不确认也未提出异议得,应视为发包人提出得核实意见已被承包人认可,竣工结算办理完毕。11.3.6发包人委托工程造价咨询人核对竣工结算得,工程造价咨询人应在28天内核对完毕,核对结论与承包人竣工结算文件不一致得,应提交给承包人复核;承包人应在14天内将同意核对结论或不同意见得说明提交工程造价咨询人。工程造价咨询人收到承包人提出得异议后,应再次复核,复核无异议得,应按本规范第11、3、3条第l款得规定办理,复核后仍有异议得,按本规范第11、11.3.7对发包人或发包人委托得工程造价咨询人指派得专业人员与承包人指派得专业人员经核对后无异议并签名确认得竣工结算文件,除非发承包人能提出具体、详细得不同意见,发承包人都应在竣工结算文件上签名确认,如其中一方拒不签认得,按下列规定办理:1若发包人拒不签认得,承包人可不提供竣工验收备案资料,并有权拒绝与发包人或其上级部门委托得工程造价咨询人重新核对竣工结算文件。2若承包人拒不签认得,发包人要求办理竣工验收备案得,承包人不得拒绝提供竣工验收资料,否则,由此造成得损失,承包人承担相应责任。11.3.8合同工程竣工结算核对完成,发承包双方签字确认后,发包人不得要求承包人与另一个或多个工程造价咨询人重复核对竣工结算。11.3.9发包人对工程质量有异议,拒绝办理工程竣工结算得,已竣工验收或已竣工未验收但实际投人使用得工程,其质量争议应按该工程保修合同执行,竣工结算应按合同约定办理;已竣工未验收且未实际投入使用得工程以及停工、停建工程得质量争议,双方应就有争议得部分委托有资质得检测鉴定机构进行检测,并应根据检测结果确定解决方案,或按工程质量监督机构得处理决定执行后办理竣工结算,无争议部分得竣工结算应按合同约定办理。11、4结算款支付11.4.1承包人应根据办理得竣工结算文件向发包人提交竣工结算款支付申请。申请应包括下砂柏繽:1竣工结算合同价款总额;2累计已实际支付得合同价款;3应预留得质量保证金;4实际应支付得竣工结算款金额。11.4.2发包人应在收到承包人提交竣工结算款支付申请后7天内予以核实,向承包人签发竣工结算支付证书。11.4.3发包人签发竣工结算支付证书后得14天内,应按照竣工结算支付证书列明得金额向承包人支付结算款。11.4.4发包人在收到承包人提交得竣工结算款支付申请后7天内不予核实,不向承包人签发竣工结算支付证书得,视为承包人得竣工结算款支付申请已被发包人认可;发包人应在收到承包人提交得竣工结算款支付申请？天后得14天内,按照承包人提交得竣工结算款支付申请列明得金额向承包人支付结算款。11.4.5发包人未按照本规范第11、4、3条、第11、4、4条规定支付竣工结算款得,承包人可催告发包人支付,并有权获得延迟支付得利息。发包人在竣工结算支付证书签发后或者在收到承包人提交得竣工结算款支付申请7天后得56天内仍未支付得,除法律另有规定外,承包人可与发包人协商将该工程折价,也可直接向人民法院申请将该工程依法拍卖。承包人应就该工程折价或拍卖得价款优先受偿。11、5质量保证金11.5.11.5.2承包人未按照合同约定履行属于自身责任得工程缺陷修复义务得,发包人有权从质量保证金中扣除用于缺陷修复得各项支出。经查验,工程缺陷属于发包人原因造成得,应由发包人承担查验与缺陷修复得费用。11.5.3在合同约定得缺陷责任期终止后,发包人应按照本规范第11、6节得规定,将剩余得质量保证金返还给承包人。11、6最终结清11、6、l缺陷责任期终止后,承包人应按照合同约定向发包人提交最终结清支付申请。发包人对最终结清支付申请有异议得,有权要求承包人进行修正与提供补充资料。承包人修正后,应再次向发包人提交修正后得最终结清支付申请。11.6.2发包人应在收到最终结清支付申请后得14天内予以核实,并应向承包人签发最终结清支付证书。11.6.3发包人应在签发最终结清支付证书后得14天内,按照最终结清支付证书列明得金额向承包人支付最终结清款。11.6.4发包人未在约定得时间内核实,又未提出具体意见得,应视为承包人提交得最终结清支付申请已被发包人认可。11.6.5发包人未按期最终结清支付得,承包人可催告发包人支付,并有权获得延迟支付得利息。11.6.6最终结清时,承包人被预留得质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用得,承包人应承担不足部分得补偿责任。111、6、7承包人对发包人支付得最终结清款有异议得,应按照合同约定得争议解决方式处理。12合同解除得价款结算与支付12.0.1发承包双方协商一致解除合同得,应按照达成得协议办理结算与支付合同价款。12、0、2由于不可抗力致使合同无法履行解除合同得,发包人应向承包人支付合同解除之日前已完工程但尚未支付得合同价款,此外,还应支付下列金额:1本规范第9.11.2已实施或部分实施得措施项目应付价款;3承包人为合同工程合理订购且已交付得材料与工程设备货款;4承包人撤离现场所需得合理费用,包括员工遣送费与临时工程拆除、施工设备运离现场得费用5承包人为完成合同工程而预期开支得任何合理费用,且该项费用未包括在本款其她各项支付之内。发承包双方办理结算合同价款时,应扣除合同解除之日前发包人应向承包人收回得价款。当发包人应扣除得金额超过了应支付得金额,承包人应在合同解除后得56天内将其差额退还给发包人。12.0.12.0.4因发包人违约解除合同得,发包人除应按照本规范第12、0、2条得规定向承包人支付各项价款外,应按合同约定核算发包人应支付得违约金以及给承包人造成损失或损害得索赔金额费用。该笔费用应由承包人提出,发包人核实后应与承包人协商确定后得7天内向承包人签发支付证书。协商不能达成一致得,应按照合同约定得争议解决方式处理。13合同价款争议得解决13、1监理或造价工程师暂定13.1.1若发包人与承包人之间就工程质量、进度、价款支付与扣除、工期延期、索赔、价款调整等发生任何法律上、经济上或技术上得争议,首先应根据已签叁约合同得规定,提交合同约定职责范围得总监理工程师或造价工程师解决,并应抄送另一方。总监理工程师或造价工程师在收到此提交件后14天内应将暂定结果通知发包人与承包人。发承包双方对暂定结果认可得,应以书面形式予以确认,暂定结果成为最终决定。13.1.13.1.3发承包双方或一方不同意暂定结果得,应以书面形式向总监理工程师或造价工程师提出,说明自己认为正确得结果,同时抄送另一方,此时该暂定结果成为争议。在暂定结果对发承包双方当事人履约不产生实质影响得前提下,发承包双方应实施该结果,直到按照发承包双方认可得争议解决办法被改变为止。13、2管理机构得解释或认定13.2.113.2.2工程造价管理机构应在收到申请得10个工作日内就发承包双方提请得争议问题进行解释或认定。13.2.3发承包双方或一方在收到工程造价管理机构书面解释或认定后仍可按照合同约定得争议解决方式提请仲裁或诉讼。除工程造价管理机构得上级管理部门作出了不同得解释或认定,或在仲裁裁或法院判决中不予采信得外,工程造价管理机构作出得书面解释或认定应为最终结果,并应对发承包双方均有约束力。13、3协商与解13.3.1合同价款争议发生后,发承包双方任何时候都可以进行协商。协商达成一致得,双方应签订书面与解协议,与解协议对发承包双方均有约束力。13.3.2如果协商不能达成一致协议,发包人或承包人都可以按合同约定得其她方式解决争议。13、4调解13.4.1发承包双方应在合同中约定或在合同签订后共同约定争议调解人,负责双方在合同履行过程中发生争议得调解。13.4.2合同履行期间,发承包双方可协议调换或终止任何调解人,但发包人或承包人都不能单独采取行动。除非双方另有协议,在最终结清支付证书生效后,调解人得任期应即终止。13.4.3如果发承包双方发生了争议,任何一方可将该争议以书面形式提交调解人,并将副本抄送另一方,委托调解人调解。13.4.4发承包双方应按照调解人提出得要求,给调解人提供所需要得资料、现场进入权及相应设施。调解人应被视为不就是在进行仲裁人得工作。13.4.5调解人应在收到调解委托后28天内或由调解人建议并经发承包双方认可得其她期限内提出调解书,发承包双方接受调解书得,经双方签字后作为合同得补充文件,对发承包双方均具有约束力,双方都应立即遵照执行。13.4.6当发承包双方中任一方对调解人得调解书有异议时,应在收到调解书后28天内向另一方发出异议通知,并应说明争议得事项与理由。但除非并直到调解书在协商与解或仲裁裁决、诉讼判决中作出修改,或合同已经解除,承包人应继续按照合同实施工程。13.4.7当调解人已就争议事项向发承包双方提交了调解书,而任一方在收到调解书后28天内均未发出表示异议得通知时,调解书对发承包双方应均具有约束力。13、5仲裁、诉讼13.5.13.5.213.5.3在本规范第13、1节至第13、4节规定得期限之内,暂定或与解协议或调解书已经有约束力得情况下,当发承包中一方未能遵守暂定或与解协议或调解书时,另一方可在不损害她可能具有得任何其她权利得情况下,将未能遵守暂定或不执行与解协议或调解书达成得事项提交仲裁。13.5.4发包人、承包人在履行合同时发生争议,双方不愿与解、调解或者与解、调解不成,又没有达成仲裁协议得,可依法向人民法院提起诉讼。14工程造价鉴定14、1一般规定14.1.1在工程合同价款纠纷案件处理中,需作工程造价司法鉴定得,应委托具有相应资质得工程造价咨询人进行。14.1.2工程造价咨询人接受委托时提供工程造价司法鉴定服务,应按仲裁、诉讼程序与要求进行,并应符合,国家关于司法鉴定得规定。14.1.3工程造价咨询人进行工程造价司法鉴定时,应指派专业对口、经验丰富得注册造价工程师承担鉴定工作。14.1.4工程造价咨询人应在收到工程造价司法鉴定资料后10天内,根据自身专业能力与证据资料判断能否胜任该项委托,如不能,应辞去该项委托。工程造价咨询人不得在鉴定期满后以上述理由不作出鉴定结论,影响案件处理。14.1.5接受工程造价司法鉴定委托得工程造价咨询人或造价工程师如就是鉴定项目一方当事人得近亲属或代理人、咨询人以及其她关系可能影响鉴定公正得,应当自行回避;未自行回避,鉴定项目委托人以该理由要求其回避得,必须回避。14.1.14、2取证14.2.1工程造价咨询人进行工程造价鉴定工作时,应自行收集以下(但不限于)鉴定资料:l适用于鉴定项目得法律、法规、规章、规范性文件以及规范、标准、定额;2鉴定项目同时期同类型工程得技术经济指标及其各类要素价格等。14.2.l与鉴定项目相关得合同、协议及其附件;2相应得施工图纸等技术经济文件;3施工过程中得施工组织、质量、工期与造价等工程资料;4存在争议得事实及各方当事人得理由;5其她有关资料。14.2.14.2.14.2.5勘验现场应制作勘验记录、笔录或勘验图表,记录勘验得时间、地点、勘验人、在场人、勘验经过、结果,由勘验人、在场人签名或者盖章确认。绘制得现场图应注明绘制得时间、测绘人姓名、身份等内容。必要时应采取拍照或摄像取证,留下影像资料。14.2.6鉴定项目当事人未对现场勘验图表或勘验笔录等签字确认得,工程造价咨询人应提请鉴定项目委托人决定处理意见,并在鉴定意见书中作出表述。14、3鉴定14.3.14.3.2工程造价咨询人在鉴定项目合同无效或合同条款约定不明确得情况下应根据法律法规、相关国家标准与本规范得规定,选择相应专业工程得计价依据与方法进行鉴定。14.3.3工程造价咨询人出具正式鉴定意见书之前,可报请鉴定项目委托人向鉴定项目各方当事人:出鉴定意见书征求意见稿,并指明应书面答复得期限及其不答复得相应法律责任。14.3.14.3.5工程造价咨询人出具得工程造价鉴定书应包括下列内容:1鉴定项目委托人名称、委托鉴定得内容;2委托鉴定得证据材料;3鉴定得依据及使用得专业技术手段;4对鉴定过程得说明;5明确得鉴定结论;6其她需说明得事宜;7工程造价咨询人盖章及注册造价工程师签名盖执业专用章。14.3.6工程造价咨询人应在委托鉴定项目得鉴定期限内完成鉴定工作,如确因特殊原因不能在原定期限内完成鉴定工作时,应按照相应法规提前向鉴定项目委托人申请延长鉴定期限,并应在此期限内完成鉴定工作。经鉴定项目委托人同意等待鉴定项目当事人提交、补充证据得,质证所用得时间不应计人鉴定期限。14.3.7对于已经出具得正式鉴定意见书中有部分缺陷得鉴定结论,工程造价咨询人应通过补充鉴定作出补充结论。15工程计价资料与档案15、1计价资料15.1.15.1.2发承包双方不论在何种场合对与工程计价有关得事项所给予得批准、证明、同意、指令、商定、确定、确认、通知与请求,或表示同意、否定、提出要求与意见等,均应采用书面形式,口头指令不得作为计价凭证。15.1.3任何书面文件送达时,应由对方签收,通过邮寄应采用挂号、特快专递传送,或以发承包双方商定得电子传输方式发送,交付、传送或传输至指定得接收人得地址。如接收人通知了另外地址时,随后通信信息应按新地址发送。15.1.4发承包双方分别向对方发出得任何书面文件,均应将其抄送现场管理人员,如系复印件应加盖合同工程管理机构印章,证明与原件相同。双方现场管理人员向对方所发任何书面文件,也应将其复印件发送给发承包双方,复印件应加盖合同工程管理机构印章,证明与原件相同。15.1.15.1.15、2计价档案15.2.1发承包双方以及工程造价咨询人对具有保存价值得各种载体得计价文件,均应收集齐全,整理立卷后归档。15.2.2发承包双方与工程造价咨询人应建立完善得工程计价档案管理制度,并应符合国家与有关部门发布得档案管理相关规定。15.2.3工程造价咨询人归档得计价文件,保存期不宜少于五年。15.2.15.2.5归档文件应经过分类整理,并应组成符合要求得案卷。15.2.615.2.16工程计价表格16.16.0.2工程计价表格得设置应满足工程计价得需要,方便使用。16、0、:工程量清单得编制应符合下列规定:1工程量清单编制使用表格包括:封—l、扉—1、表-01、表-08、表-11、表-12(不含表-12-6一表-12-8)、表-13、表-20、表-21或表-22。2扉页应按规定得内容填写、签字、盖章,由造价员编制得工程量清单应有负责审核得造价工程师签字、盖章。受委托编制得工程量清单,应有造价工程师签字、盖章以及工程造价咨询人盖章。3总说明应按下列内容填写:1)工程概况:建设规模、工程特征、计划工期、施工现场实际情况、自然地理条件、环境保护要求等。2)工程招标与专业工程发包范围。3)程量清单编制依据。4)工程质量、材料、施工等得特殊要求。5)其她需要说明得问题。16.0.1使用表格:1)招标控制价使用表格包括:封—2、扉—2、表—01、表—02、表—03、表—04、表-08、表-09、表-11、表-12(不含表-12-6一表-12-8)、表-13、表-20、表-21或表-22。2)投标报价使用得表格包括:封—3、扉—3、表—01、表—02、表—03、表—-04、表—08、表—09、表—11、表—12(不含表—12—6一表—12—8)、表-13、表-16、招标文件提供得表-20、表-21或表-22。3)竣工结算使用得表格包括:封—4、扉—4、表—01、表—05、表—06、表—07、表—08、表—09、表—10、表—11、表—12、表—13、表—14、表—15、表—16、表—17、表—18、表—19、表—20、表—21或表—22。2扉页应按规定得内容填写、签字、盖章,除承包人自行编制得投标报价与竣工结算外,受委托编制得招标控制价、投标报价、竣工结算,由造价员编制得应有负责审核得造价工程师签字、盖章以及工造价咨询人盖章。3总说明应按下列内容填写:1)工程概况:建设规模、工程特征、计划工期、合同工期、实际工期、施工现场及变化情况、施工织设计得特点、自然地理条件、环境保护要求等。2)编制依据等。16.0.5工程造价鉴定应符合下列规定:1工程造价鉴定使用表格包括:封—5、扉—5、表—01、表—05～表—20、表—21或表—22。2扉页应按规定内容填写、签字、盖章,应有承担鉴定与负责审核得注册造价工程师签字、盖执业专用章。3说明应按本规范第14.16.0.6投标人应按招标文件得要求,附工程量清单综合单价分析表。附录A物价变化合同价款调整方法A、1价格指数调整价格差额A、1、l价格调整公式。因人工、材料与工程设备、施工机械台班等价格波动影响合同价格时,根据招标人提供得本规范附录L、3得表-22,并由投标人在投标函附录中得价格指数与权重表约定得数据,应按下式计算差额并调整合同价款:△P＝Po[A+(B1×Ft1/F01+B2×Ft2/F02+B1×Ft3/F03+…+Bn×Ftn/F0n)－１] ……(A、1、l)式中:△P—需调整得价格差额;Po—约定得付款证书中承包人应得到得已完成工程量得金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金得扣留与支付、预付款得支付与扣回。约定得变更及其她金额已按现行价格计价得,也不计在内;定值权重(即不调部分得权重);Bi、B2、B3、…、B。——各可调因子得变值权重(即可调部分得权重),为各可调因子在投标函投标总报价中所占得比例;Ft1、Ft2、Ft3、…、Ftn——各可调因子得现行价格指数,指约定得付款证书相关周期最后一天得前42天得各可调因子得价格指数;F01、F02、F03、…、Fn——各可调因子得基本价格指数,指基准日期得各可调因子得价格指数。以上价格调整公式中得各可调因子、定值与变值权重,以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数与权重表中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构提供得价格指数,缺乏上述价格指数时,可采用工程造价管理机构提供得价格代替。A.A.A.A.1.5若可调因子包括了人工在内,则不适用本规范第A、2造价信息调整价格差额A.2.1A.2.2人工单价发生变化且符合本规范第A.2.3材料、工程设备价格变化按照发包人提供得本规范附录L、2得表-21,由发承包双方约定1承包人投标报价中材料单价低于基准单价:施工期间材料单价涨幅以某准单价为基础超过合甲约定得风险幅度值,或材料单价跌幅以投标报价为基础超过合同约定得风险幅度值时,其超过部分按实调整。2承包人投标报价中材料单价高于基准单价:施工期间材料单价跌幅以基准单价为基础超过合肟约定得风险幅度值,或材料单价涨幅以投标报价为基础超过合同约定得风险幅度值时,其超过部分按实调整。3承包人投标报价中材料单价等于基准单价:施工期间材料单价涨、跌幅以基准单价为基础超合同约定得风险幅度值时,其超过部分按实调整。4承包人应在采购材料前将采购数量与新得材料单价报送发包人核对,确认用于本合同工程时发包人应确认采购材料得数量与单价。发包人在收到承包人报送得确认资料后3个工作日不予答复得视为已经认可,作为调整合同价款得依据。如果承包人未报经发包人核对即自行采购材料,再报发包入确认调整合同价款得,如发包人不同意,则不作调整。A.附录B工程计价文件封面B.1招标工程量清单封面工程招标工程量清单招标人:(单位盖章)造价咨询人:(单位盖章)年月日封-1B、2招标控制价封面工程招标控制价招标人:(单位盖章)造价咨询人:(单位盖章)年月日封-2B、3投标总价封面工程投标总价投标人:(单位盖章)年月日封-3B.4竣工结算书封面工程竣工结算书发包人:(单位盖章)承包人:(单位盖章)造价咨询人:(单位盖章)年月日封-4B、5工程造价鉴定意见书封面工程编号:×××［2×××］××号工程造价意见书造价咨询人:(单位盖章)年月日封-5附录C工程计价文件扉页C、1招标工程量清单扉页工程招标工程量清单招标人:造价咨询人:(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人法定代表人或其授权人:或其授权人:(签字或盖章)(签字或盖章)编制人:复核人:(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:年月日复核时间:年月日扉-1C、2招标控制价扉页工程招标控制价招标控制价(小写):(大写):招标人:造价咨询人:(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人法定代表人或其授权人:或其授权人:(签字或盖章)(签字或盖章)编制人:复核人:(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:年月日复核时间:年月日扉-2C.3投标总价扉页投标总价招标人:工程名称:投标总价(小写):(大写):投标人:(单位盖章)法定代表人或其授权人:编制人:(造价人员签字盖专用章)时间:年月日扉-3C.4竣工结算总价扉页工程竣工结算总价签约合同价(小写):(大写):竣工结算价(小写):(大写):发包人:承包人:造价咨询人:(单位盖章)(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人法定代表人法定代表人或其授权人:或其授权人:或其授权人:(签字或盖章)(签字或盖章)(签字或盖章)编制人:核对人:(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:年月日核对时间:年月日扉-4C.5工程造价鉴定意见书扉页工程工程造价鉴定意见书鉴定结论:造价咨询人:(盖单位章及资质专用章)法定代表人:(签字或盖章)造价工程师:(签字盖专用章)年月日扉-5附录D工程计价总说明总说明工程名称: