环保工程项目施工合同三篇

环保工程项目施工合同三篇篇一甲方（建设单位）：________________乙方（施工单位）：________________鉴于甲方需要将环保工程项目交由乙方施工，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程规模：________________1.4工程内容：________________1.5工程合同总价：人民币________________元整（大写：________________）二、合同工期2.1工期：自合同签订之日起，工期为________________天。2.2甲方应在合同签订前向乙方提供施工现场，乙方应在规定工期内完成工程。三、工程质量3.1工程质量应符合国家现行施工质量验收标准，达到设计要求。3.2乙方应严格按照设计图纸、施工规范和操作规程进行施工，确保工程质量。3.3甲方有权对施工过程中的工程质量进行监督检查，乙方应予以配合。四、工程进度4.1乙方应按照合同约定的工期，分阶段向甲方提交工程进度报告。4.2甲方应在收到乙方提交的工程进度报告后，及时对工程进度进行审核。4.3乙方在施工过程中，如因不可抗力等原因导致工程进度延误，应及时通知甲方，并采取有效措施加快工程进度。五、工程款支付5.1工程款支付方式：________________5.2乙方在工程完工并经甲方验收合格后，甲方应按照合同约定支付工程款。5.3甲方在支付工程款前，应核对乙方提交的工程结算资料，确认无误后支付。六、工程验收6.1工程完工后，乙方应向甲方提交工程验收申请。6.2甲方应在收到乙方提交的工程验收申请后，组织相关人员对工程进行验收。6.3工程验收合格后，甲方应在验收合格之日起________________天内支付工程款。七、违约责任7.1乙方未按合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。7.2甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金。7.3双方在履行合同过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法履行，应协商解决，如协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。9.2本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。甲方（建设单位）：________________乙方（施工单位）：________________签订日期：________________篇二甲方（建设单位）：________________乙方（施工单位）：________________鉴于甲方需要将环保工程项目交由乙方施工，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程规模：________________1.4工程内容：________________1.5工程合同总价：人民币________________元整（大写：________________）二、合同工期2.1工期：自合同签订之日起，工期为________________天。2.2甲方应在合同签订前向乙方提供施工现场，乙方应在规定工期内完成工程。三、工程质量3.1工程质量应符合国家现行施工质量验收标准，达到设计要求。3.2乙方应严格按照设计图纸、施工规范和操作规程进行施工，确保工程质量。3.3甲方有权对施工过程中的工程质量进行监督检查，乙方应予以配合。四、工程进度4.1乙方应按照合同约定的工期，分阶段向甲方提交工程进度报告。4.2甲方应在收到乙方提交的工程进度报告后，及时对工程进度进行审核。4.3乙方在施工过程中，如因不可抗力等原因导致工程进度延误，应及时通知甲方，并采取有效措施加快工程进度。五、工程款支付5.1工程款支付方式：________________5.2乙方在工程完工并经甲方验收合格后，甲方应按照合同约定支付工程款。5.3甲方在支付工程款前，应核对乙方提交的工程结算资料，确认无误后支付。六、工程验收6.1工程完工后，乙方应向甲方提交工程验收申请。6.2甲方应在收到乙方提交的工程验收申请后，组织相关人员对工程进行验收。6.3工程验收合格后，甲方应在验收合格之日起________________天内支付工程款。七、违约责任7.1乙方未按合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。7.2甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金。7.3双方在履行合同过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法履行，应协商解决，如协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。9.2本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。甲方（建设单位）：________________乙方（施工单位）：________________签订日期：________________篇三甲方（建设单位）：________________乙方（施工单位）：________________一、工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程规模：________________1.4工程内容：________________1.5工程合同总价：人民币________________元整（大写：________________）二、合同工期2.1工期：自合同签订之日起，工期为________________天。2.2甲方应在合同签订前向乙方提供施工现场，乙方应在规定工期内完成工程。三、工程质量3.1工程质量应符合国家现行施工质量验收标准，达到设计要求。3.2乙方应严格按照设计图纸、施工规范和操作规程进行施工，确保工程质量。3.3甲方有权对施工过程中的工程质量进行监督检查，乙方应予以配合。四、工程进度4.1乙方应按照合同约定的工期，分阶段向甲方提交工程进度报告。4.2甲方应在收到乙方提交的工程进度报告后，及时对工程进度进行审核。4.3乙方在施工过程中，如因不可抗力等原因导致工程进度延误，应及时通知甲方，并采取有效措施加快工程进度。五、工程款支付5.1工程款支付方式：________________5.2乙方在工程完工并经甲方验收合格后，甲方应按照合同约定支付工程款。5.3甲方在支付工程款前，应核对乙方提交的工程结算资料，确认无误后支付。六、工程验收6.1工程完工后，乙方应向甲方提交工程验收申请。6.2甲方应在收到乙方提交的工程验收申请后，组织相关人员对工程进行验收。6.3工程验收合格后，甲方应在验收合格之日起________________天内支付工程款。七、违约责任7.1乙方未按合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。7.2甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金。7.3双方在履行合同过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法履行，应协商解决，如协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友