造价咨询合同范本10篇

造价咨询合同范本10篇篇1甲方（委托单位）：______________________乙方（咨询服务单位）：______________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公正和诚实守信的原则，就乙方向甲方提供造价咨询服务达成如下协议：一、合同目的及业务范围乙方接受甲方委托，就甲方指定的工程项目提供造价咨询服务。服务内容包括但不限于：预算编制、预算审核、工程造价评估、成本监控等。二、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至项目结束并结算完毕之日止。三、服务费用及支付方式1.甲方应按照乙方提供的服务内容和进度支付咨询费用。具体金额按照工程实际进度及乙方完成的咨询工作量进行结算。2.支付方式：______________________。3.甲方在收到乙方提交的结算报告后，应当在____日内完成审核并支付余款。四、保密条款1.双方应对涉及本合同的所有商业信息进行保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。2.乙方在履行本合同过程中接触到的甲方资料、文件等，未经甲方同意，不得擅自复制、泄露或用于其他用途。五、质量保证及验收标准1.乙方应确保提供的咨询服务符合国家和地方有关法律法规的要求，保证服务质量。2.甲方应按照合同约定对乙方的服务成果进行验收，并提出合理的意见和建议。如甲方对乙方的服务成果存在异议，应在收到成果后的____日内书面通知乙方，双方协商解决。六、违约责任及赔偿1.若甲方未按合同约定支付咨询费用，乙方有权要求甲方按照合同约定支付欠款及滞纳金。2.若乙方提供的咨询服务存在质量问题，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付相应的违约金。若因乙方服务质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。3.若因不可抗力因素导致合同无法履行或造成损失的，双方应协商解决。七、争议解决方式因本合同引起的争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定事项1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：______________________法定代表人（签字）：______________________日期：_______年____月____日乙方（盖章）：______________________法定代表人（签字）：______________________日期：_______年____月____日篇2甲方（委托方）：__________注册地：__________法定代表人：__________乙方（受托方）：__________造价咨询公司注册地：__________法定代表人：__________鉴于甲方需要就__________项目的造价咨询事宜寻求专业服务，乙方愿意接受甲方的委托，为其提供专业的造价咨询服务。为此，甲乙双方根据平等互利、自愿友好、协商一致的原则，订立以下合同，以兹信守。一、服务范围乙方将为甲方提供关于__________项目的造价咨询服务，包括但不限于以下内容：1.预算编制与审核。2.工程造价分析与评估。3.成本控制与管理建议。4.合同条款审查与修改建议。5.工程变更、索赔及争议解决支持。二、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至__________项目结束，并且服务成果得到甲方确认后终止。三、服务费用1.甲方应支付乙方服务费用，具体金额根据项目的实际情况和双方协商确定。2.服务费用支付方式：__________（如分期支付、项目结束后一次性支付等）。3.如因甲方原因造成项目延期，双方应另行协商调整服务费用。四、保密条款1.甲乙双方应对本合同内容以及在本合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。2.未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露本合同内容以及履行过程中的相关信息。五、知识产权1.乙方为本合同项目所编制的所有文件、报告等成果归甲方所有。2.乙方应保证其提供的咨询服务不侵犯第三方的知识产权。六、违约责任1.若甲方未按约定支付服务费用，乙方有权暂停提供服务，直至费用支付完毕。2.若因乙方提供的咨询服务存在重大失误或过失，导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。3.若一方违反本合同的保密条款，应承担由此造成的经济损失和法律责任。七、争议解决因本合同引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。经双方协商一致，可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。3.本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________造价咨询公司法定代表人（签字）：__________ 法定代表人（签字）：__________日期：__________ 日期：__________篇3合同编号：XXXXXX委托单位（甲方）：XXXXXX受托单位（乙方）：XXXXXX根据《中华人民共和国合同法》及国家其他有关法律法规，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行工程造价咨询事宜达成一致意见，特订立本合同。一、工程概况1.工程名称：XXXXXX2.工程地点：XXXXXX3.工程规模：XXXXXX4.工程要求：XXXXXX二、咨询内容1.编制建设工程造价预算。2.编制建设工程施工图预算。3.编制建设工程的结算审核。4.编制建设工程的招标代理。5.编制建设工程的造价咨询。三、咨询方式1.现场咨询：乙方根据甲方需求，派出专业咨询人员到甲方指定地点进行咨询。2.在线咨询：乙方通过网络等线上方式，为甲方提供咨询服务。3.书面咨询：乙方根据甲方提供的书面资料，进行书面咨询服务。四、咨询期限1.咨询开始日期：XXXXXX年XXXXXX月XXXXXX日。2.咨询结束日期：XXXXXX年XXXXXX月XXXXXX日。3.如有特殊情况，双方协商适当延长咨询期限。五、费用及支付方式1.咨询费用：根据乙方提供的咨询服务内容，甲方应支付乙方相应的咨询费用。具体费用标准根据咨询方式及工作量双方协商确定。2.支付方式：甲方应在咨询结束后，向乙方支付咨询费用。支付方式可为银行转账或现金等方式，具体根据乙方要求确定。六、双方权利义务1.甲方权利与义务：甲方有权要求乙方提供高质量的咨询服务，并提供必要的支持和资料。甲方应尊重乙方的专业意见和判断，不得要求乙方提供违法或不合理的服务。2.乙方权利与义务：乙方有权获得相应的咨询费用，并提供专业的咨询服务。乙方应按时按质完成咨询服务，并保守甲方的商业机密。乙方有权拒绝甲方的不合理要求。七、违约责任1.甲方如未按时支付咨询费用或未提供必要的支持和资料，应承担相应的违约责任。乙方有权要求甲方支付逾期付款利息或滞纳金。2.乙方如未按时完成咨询服务或提供的服务不符合合同约定，应承担相应的违约责任。甲方有权要求乙方支付违约金或赔偿因此造成的损失。八、争议解决方式1.合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，可以通过仲裁或诉讼等方式解决。具体仲裁机构或管辖法院由双方协商确定。2.争议解决过程中产生的费用由双方自行承担。如果仲裁或诉讼胜诉方有支付律师费、诉讼费等相关费用的必要，该费用应由败诉方承担。3.在争议解决期间，双方应继续履行合同中与争议无关的其他条款。如果争议解决期间需要停止服务，双方应协商确定停止服务的时间及后续处理方式。4.双方同意在争议解决过程中遵循相关法律法规和公平原则，不进行恶意竞争或损害对方声誉等行为。如有违反，违约方应承担相应的法律责任和赔偿责任。5.如果仲裁或诉讼裁决认定合同部分条款无效或无法执行时，双方应协商确定其他合理方式替代该条款，以确保双方权益得到保障。如协商不成，可依法另行起诉或仲裁解决。但在此之前双方应继续履行合同中其他条款的约定。篇4委托人（甲方）：受托人（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就工程造价咨询事宜达成如下协议：一、工程概况及咨询服务内容1.工程名称：2.工程地点：3.工程造价咨询内容：二、咨询费用及支付方式1.咨询费用：甲方应支付乙方的工程造价咨询费用为______元（大写：______元整）。该费用包括______等费用。2.支付方式：甲方应在合同签订后______个工作日内向乙方支付工程造价咨询费用的______%作为预付款，即______元（大写：______元整）。剩余款项______元（大写：______元整）应在工程竣工验收后______个工作日内支付。三、咨询服务期限1.乙方应在合同签订后______个工作日内开始提供咨询服务。2.咨询服务期限自合同签订之日起至工程竣工验收后______个工作日为止。四、双方权利义务1.甲方应提供与工程造价咨询相关的资料，并积极配合乙方进行工作。2.乙方应按时向甲方提供工程造价咨询成果，并保证咨询成果的真实性和准确性。3.甲方应按时向乙方支付咨询费用，如因甲方原因导致咨询费用支付延误，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。4.乙方应对其提供的咨询成果负责，如因乙方原因导致咨询成果存在重大错误或遗漏，乙方应承担相应的法律责任。五、违约责任及赔偿1.甲方如违反合同约定，未按时向乙方支付咨询费用，每逾期一天，应向乙方支付逾期付款违约金______元（大写：______元整）。2.乙方如违反合同约定，未按时向甲方提供工程造价咨询成果，每逾期一天，应向甲方支付逾期交付违约金______元（大写：______元整）。3.如因一方违约给另一方造成损失的，违约方应赔偿另一方因此遭受的全部损失。六、争议解决及法律适用1.甲、乙双方如因本合同发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。七、其他约定事项1.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同未尽事宜，可由双方协商后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（签字/盖章）：______日期：______年______月______日乙方（签字/盖章）：______日期：______年______月______日篇5合同编号：XXXXXX甲方（委托人）：XXXXXX乙方（受托人）：XXXXXX根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行工程造价咨询事宜，达成如下协议：一、项目概况1.项目名称：XXXXXX2.项目地点：XXXXXX3.项目规模：XXXXXX4.项目内容：XXXXXX二、咨询内容1.工程造价咨询：乙方需对甲方提供的项目图纸、技术规格、工程量清单等资料进行详细分析，并给出合理的工程造价预算。2.造价预算审核：乙方需对甲方提交的造价预算进行审核，确保预算的合理性和准确性。3.工程造价控制：乙方需协助甲方对工程造价进行控制，确保工程成本在合理范围内。4.工程造价咨询服务：乙方需为甲方提供工程造价相关的咨询服务，包括但不限于技术咨询、政策解读等。三、合同金额及支付方式1.合同金额：大写XXXXXX元，小写XXXXXX元。2.支付方式：甲方需按以下方式向乙方支付款项：合同签订后，甲方需向乙方支付合同总金额的XX%作为预付款，即大写XXXXXX元，小写XXXXXX元。项目完成后，甲方需向乙方支付剩余的款项，即大写XXXXXX元，小写XXXXXX元。四、合同期限及进度要求1.合同期限：本合同自签订之日起生效，至项目完成并支付完毕之日止。2.进度要求：乙方需按照甲方的要求，按时完成工程造价咨询任务。如因乙方原因造成进度延误，乙方需承担相应的违约责任。五、双方权利义务1.甲方权利：甲方有权要求乙方按照合同约定进行工程造价咨询，并对咨询成果进行审核。如乙方存在违约行为，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。2.甲方义务：甲方需向乙方提供必要的支持和协助，确保工程造价咨询工作的顺利进行。同时，甲方需按照合同约定向乙方支付款项。3.乙方权利：乙方有权要求甲方按照合同约定支付款项，并对甲方提供的资料进行分析和审核。如甲方存在违约行为，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。4.乙方义务：乙方需按照甲方的要求，按时完成工程造价咨询任务，并交付咨询成果。同时，乙方需为甲方提供必要的咨询服务和技术支持。六、违约责任及争议解决方式1.违约责任：如一方存在违约行为，违约方需承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的实际损失。2.争议解决方式：如双方在执行合同过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他约定事项1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字盖章之日起生效。3.未尽事宜，双方可另行签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（委托人）：XXXXXX（签字/盖章）乙方（受托人）：XXXXXX（签字/盖章）日期：XXXXXX年XX月XX日篇6合同编号：XXXXXX委托单位（甲方）：XXXXXX咨询单位（乙方）：XXXXXX根据《中华人民共和国合同法》及国家其他有关法律法规，甲、乙双方经过友好协商，就乙方为甲方提供造价咨询服务事宜达成一致意见，特签订本合同。一、工程概况及咨询内容1.工程名称：XXXXXX2.工程地点：XXXXXX3.工程规模：XXXXXX4.咨询内容：XXXXXX二、双方的权利和义务1.甲方的权利和义务甲方有权要求乙方按照合同约定提供咨询服务。甲方应当为乙方提供必要的支持和资料，确保咨询工作的顺利进行。甲方应当尊重乙方的专业判断和意见，不得随意干涉乙方的咨询工作。甲方应当支付乙方相应的咨询费用，确保乙方的合法权益得到保障。2.乙方的权利和义务乙方有权要求甲方按照合同约定支付咨询费用。乙方应当为甲方提供高质量的咨询服务，确保咨询结果的准确性和可靠性。乙方应当保护甲方的商业机密和保密信息，不得擅自泄露或利用甲方的资料和信息。乙方应当严格遵守职业道德和法律法规，确保咨询工作的合法性和合规性。三、咨询费用的支付1.咨询费用的计算方式：按照工程总造价的XX%计算，具体数额根据工程实际情况和双方协商确定。2.咨询费用的支付时间：按照工程进度和双方协商确定的时间节点进行支付。3.咨询费用的支付方式：通过银行转账或其他双方协商确定的支付方式进行支付。四、违约责任及赔偿标准1.甲方如有违反合同约定或未履行相应义务的行为，应当承担相应的违约责任，并赔偿因此给乙方造成的实际损失。2.乙方如有违反合同约定或未履行相应义务的行为，应当承担相应的违约责任，并赔偿因此给甲方造成的实际损失。五、争议解决方式及管辖法院1.如双方发生争议，应当首先通过友好协商解决。2.如果协商不成，任何一方可以向乙方所在地法院提起诉讼解决争议。3.在诉讼过程中，双方应当遵守相关法律法规和法院的规定，确保诉讼程序的合法性和合规性。4.判决结果生效后，双方应当履行判决结果所确定的义务。如一方不履行判决结果所确定的义务，另一方可以向法院申请强制执行。六、合同生效及终止条件1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同在以下情况下可以终止：双方协商同意终止合同。一方违反合同约定或未履行相应义务，导致合同无法继续履行。其他不可抗力因素导致合同无法继续履行的情况。3.合同终止后，双方应当友好协商解决相关事宜，确保双方权益得到保障。如协商不成，任何一方可以向法院提起诉讼解决争议。在诉讼过程中，双方应当遵守相关法律法规和法院的规定，确保诉讼程序的合法性和合规性。判决结果生效后，双方应当履行判决结果所确定的义务。如一方不履行判决结果所确定的义务，另一方可以向法院申请强制执行。篇7委托单位（甲方）：XXXX受托单位（乙方）：XXXX根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚实守信的基础上，就甲方委托乙方进行工程造价咨询事宜达成如下协议：一、项目概况与咨询内容本工程位于XX市XX区XX路XX号，为XX工程，委托咨询内容主要包括：XX。二、咨询期限1.乙方自XXXX年XX月XX日开始，至XXXX年XX月XX日止，完成本工程的咨询工作。2.因甲方原因影响乙方进行咨询的，乙方有权相应顺延咨询期限。三、咨询费用及支付方式1.本工程的咨询费用按以下方式计算：XX。2.甲方应在合同签订后XX日内，向乙方支付咨询费用的XX%。剩余XX%的咨询费用，在乙方提交完整、准确的咨询成果后XX日内一次性支付。四、双方权利与义务1.甲方应提供必要的资料，协助乙方进行技术咨询。2.乙方应按时提交完整的咨询成果，保证咨询质量。3.乙方在咨询过程中，应保护甲方的商业机密和保密信息。4.甲方应按时支付咨询费用，确保乙方能够顺利开展工作。5.乙方应接受甲方的监督和管理，确保咨询工作的顺利进行。6.双方应积极配合，共同解决咨询过程中出现的问题。五、违约责任及争议解决方式1.如一方违约，违约方应承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的经济损失。2.如因咨询过程中出现的问题或争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他未尽事宜本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。七、合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同生效后，任何一方不得擅自变更或终止合同。如需变更或终止合同，应经双方协商一致，并签订书面协议。3.合同终止后，乙方应将甲方已支付但未完成工作的咨询费用退还给甲方。4.合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜，确保双方权益得到保障。委托单位（甲方）：XXXX（签字/盖章）受托单位（乙方）：XXXX（签字/盖章）日期：XXXX年XX月XX日篇8甲方（委托单位）：______________________乙方（咨询服务单位）：______________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着诚实、守信、公平的原则，就甲方委托乙方进行工程造价咨询事宜，经友好协商，达成如下协议：一、咨询业务内容1.乙方接受甲方委托，对______________________项目的工程造价进行咨询服务。2.咨询内容包括：预算编制、造价审核、造价跟踪控制及后评估等。具体工作内容以甲方要求为准。二、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至咨询业务完成并成功交付甲方为止。三、咨询费用及支付方式1.咨询费用计算方式：根据咨询项目的性质、工作量及难度等因素，按照国家有关标准计算费用。具体金额根据项目实际情况确定。2.支付方式：双方约定按项目进度支付咨询费用，具体支付时间节点及比例为：项目启动后支付总费用的XX%，中期完成后支付XX%，项目结束并验收合格后支付剩余款项。四、双方职责与义务1.甲方职责与义务：及时向乙方提供所需资料、信息及相关文件。确保乙方在咨询过程中得到必要的支持和协助。按照合同约定支付咨询费用。2.乙方职责与义务：按照合同约定完成咨询任务，确保咨询质量。对甲方提供的资料和信息予以保密。按时向甲方提交咨询成果。确保咨询人员具备相应的专业资格和经验。五、违约责任及赔偿1.若因甲方原因导致乙方无法按时完成咨询任务，甲方应承担违约责任，并支付相应违约金。2.若因乙方原因未能按时完成咨询任务，乙方应承担违约责任，并承担由此给甲方造成的损失。3.若因一方违反合同约定的保密义务导致对方损失，违约方应承担赔偿责任。六、争议解决方式本合同在履行过程中发生争议时，双方应首先友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他事项1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。篇9甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________根据有关法律法规，为确保工程项目的投资造价真实可靠，甲乙双方就本工程项目造价咨询服务达成以下协议：一、服务内容乙方为甲方提供本工程项目的造价咨询服务，包括但不限于以下几个方面：1.编制项目估算、概算及预算。2.编制工程量清单及计价。3.工程造价监控与审核。4.工程竣工结算审查。5.其他工程造价咨询服务。二、服务期限及时间安排本次服务期限为本合同签订之日起至工程竣工结算完成之日止。具体的时间安排根据实际工程项目进展情况和双方约定进行。三、服务费用及支付方式1.服务费用：根据本次服务内容的实际情况，经双方协商确定服务费用为人民币________元整（￥________）。2.支付方式：甲方应按照以下方式支付服务费用：合同签订后，甲方支付乙方服务费用的____%作为预付款。乙方完成初步成果文件并经甲方确认后，甲方支付服务费用的剩余款项。四、双方责任与义务1.甲方应提供工程项目的相关资料，确保资料的真实性和完整性。2.乙方应按照约定时间完成服务内容，并保证服务质量。3.甲方应按照约定时间支付服务费用。4.乙方应对甲方的商业机密和保密信息予以保护。五、违约责任1.若甲方提供的资料不真实或隐瞒重要情况，导致乙方提供的咨询服务成果不准确的，甲方应承担相应责任。2.若乙方未能按照约定时间完成服务内容，且未征得甲方同意的，乙方应承担违约责任。3.若甲方未能按照约定时间支付服务费用，应按照未支付金额的一定比例向乙方支付违约金。六、争议解决方式如双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。3.未尽事宜，可由甲乙双方另行协商并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（委托方）：_______