建设工程项目施工合同及补充协议二篇

建设工程项目施工合同及补充协议二篇篇一甲方（建设单位）：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________乙方（施工单位）：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方拟在____________________地点建设____________________项目，乙方愿意承担该项目的施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程规模：____________________4.工程类别：____________________5.工程总投资：____________________6.工期：____________________二、合同价款及支付方式1.合同价款：本工程合同价款为人民币__________元整（大写：____________________）。2.支付方式：（1）合同签订后，乙方提交履约保证金人民币__________元整（大写：____________________），甲方收到后开具收据。（2）工程进度款按以下比例支付：-竣工验收合格后，支付合同价款的__________%；-工程每完成__________%，支付合同价款的__________%；-乙方提交竣工结算报告后，支付合同价款的__________%；-保修期满后，支付合同价款的__________%。（3）甲方应在收到乙方提交的付款申请及相关证明材料后__________个工作日内支付工程进度款。三、施工组织与进度1.乙方应根据甲方提供的施工图纸、技术规范及工程实际情况，编制施工组织设计，经甲方审核批准后执行。2.乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，应向甲方支付合同价款的__________%作为违约金。3.乙方应按照甲方要求，定期向甲方报送施工进度报告。四、质量标准与验收1.乙方应严格按照国家有关质量标准、设计文件和技术规范进行施工，确保工程质量。2.工程验收分为分项工程验收、分部工程验收和竣工验收。3.甲方有权对工程质量进行监督检查，对不符合质量要求的工程，乙方应无条件返工或修复，直至合格。五、安全生产与文明施工1.乙方应严格执行国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。2.乙方应建立健全安全生产责任制，定期进行安全生产教育培训。3.乙方应遵守施工现场文明施工规定，保持施工现场整洁有序。六、违约责任1.甲方违约责任：（1）甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付合同价款的__________%作为违约金；（2）甲方未按合同约定提供施工图纸、技术规范等资料，导致工期延误，每延误一日，应向乙方支付合同价款的__________%作为违约金。2.乙方违约责任：（1）乙方未按合同约定完成施工任务，每延误一日，应向甲方支付合同价款的__________%作为违约金；（2）乙方施工过程中发生安全事故，应承担相应的法律责任。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他1.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________补充协议：1.本补充协议是建设工程项目施工合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。2.本补充协议自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________篇二甲方（建设单位）：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________乙方（施工单位）：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________一、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程规模：____________________4.工程类别：____________________5.工程总投资：____________________6.工期：____________________二、合同价款及支付方式1.合同价款：本工程合同价款为人民币__________元整（大写：____________________）。2.支付方式：-预付款：合同签订后，乙方收到甲方支付的预付款人民币__________元整（大写：____________________）。-进度款：按照工程进度支付，具体支付比例和节点由双方另行协商确定。-竣工结算款：工程竣工验收合格后，支付合同价款的__________%。-保修金：保修期满后，无质量问题发生，支付合同价款的__________%作为保修金。三、施工组织与进度1.乙方应根据甲方提供的施工图纸、技术规范及工程实际情况，编制施工组织设计，经甲方审核批准后执行。2.乙方应严格按照合同约定的工期完成施工任务，如有延误，应向甲方支付合同价款的__________%作为违约金。3.乙方应定期向甲方报送施工进度报告，甲方有权对施工进度进行监督。四、质量标准与验收1.乙方应严格按照国家有关质量标准、设计文件和技术规范进行施工，确保工程质量。2.工程验收分为分项工程验收、分部工程验收和竣工验收。3.甲方有权对工程质量进行监督检查，对不符合质量要求的工程，乙方应无条件返工或修复，直至合格。五、安全生产与文明施工1.乙方应严格执行国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。2.乙方应建立健全安全生产责任制，定期进行安全生产教育培训。3.乙方应遵守施工现场文明施工规定，保持施工现场整洁有序。六、违约责任1.甲方违约责任：-未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付合同价款的__________%作为违约金；-未按合同约定提供施工图纸、技术规范等资料，导致工期延误，每延误一日，应向乙方支付合同价款的__________%作为违约金。2.乙方违约责任：-未按合同约定完成施工任务，每延误一日，应向甲方支付合同价款的__________%作为违约金；-施工过程中发生安全事故，应承担相应的法律责任。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、合同生效及其他1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份。3.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：_________________