建设工程项目施工合同协议二篇

建设工程项目施工合同协议二篇篇一甲方（建设单位）：________________________地址：________________________联系人：________________________联系电话：________________________乙方（施工单位）：________________________地址：________________________联系人：________________________联系电话：________________________一、工程概况1.工程名称：________________________2.工程地点：________________________3.工程规模：________________________4.工程类别：________________________5.工程合同总价：人民币________________________元整（大写：________________________）二、合同工期1.工程开工日期：________________________2.工程竣工日期：________________________3.工期延误责任：如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。三、工程质量1.工程质量标准：按照国家及地方相关标准执行。2.工程验收：工程竣工后，双方应按照国家及地方相关标准进行验收。3.质量保证期：自工程竣工验收合格之日起，质量保证期为________________________年。四、工程款支付1.付款方式：按工程进度分期支付，具体支付比例及时间节点由双方协商确定。2.付款条件：乙方按照合同约定完成工程量，并提供相关证明材料。3.逾期付款责任：如甲方逾期付款，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按逾期付款金额的________________________%计算。五、材料供应1.甲方负责提供的材料：________________________2.乙方负责提供的材料：________________________3.材料供应责任：双方应按照合同约定，按时、按质、按量供应材料。六、工程变更1.工程变更范围：________________________2.工程变更程序：双方应按照国家及地方相关法规和标准进行工程变更。3.工程变更费用：工程变更费用由双方协商确定，并计入合同总价。七、工程保险1.乙方应按照国家及地方相关法规，为工程办理建筑工程一切险和第三方责任险。2.保险费用由乙方承担。八、争议解决1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定1.双方应严格遵守国家及地方相关法律法规，履行合同义务。2.合同未尽事宜，由双方协商解决。十、合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（建设单位）：________________________乙方（施工单位）：________________________签订日期：________________________篇二甲方（建设单位）：________________________地址：________________________联系人：________________________联系电话：________________________乙方（施工单位）：________________________地址：________________________联系人：________________________联系电话：________________________一、工程概况1.工程名称：________________________2.工程地点：________________________3.工程规模：________________________4.工程类别：________________________5.工程合同总价：人民币________________________元整（大写：________________________）二、合同工期1.工程开工日期：________________________2.工程竣工日期：________________________3.工期延误责任：如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。三、工程质量1.工程质量标准：按照国家及地方相关标准执行。2.工程验收：工程竣工后，双方应按照国家及地方相关标准进行验收。3.质量保证期：自工程竣工验收合格之日起，质量保证期为________________________年。四、工程款支付1.付款方式：按工程进度分期支付，具体支付比例及时间节点由双方协商确定。2.付款条件：乙方按照合同约定完成工程量，并提供相关证明材料。3.逾期付款责任：如甲方逾期付款，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按逾期付款金额的________________________%计算。五、材料供应1.甲方负责提供的材料：________________________2.乙方负责提供的材料：________________________3.材料供应责任：双方应按照合同约定，按时、按质、按量供应材料。六、工程变更1.工程变更范围：________________________2.工程变更程序：双方应按照国家及地方相关法规和标准进行工程变更。3.工程变更费用：工程变更费用由双方协商确定，并计入合同总价。七、工程保险1.乙方应按照国家及地方相关法规，为工程办理建筑工程一切险和第三方责任险。2.保险费用由乙方承担。八、争议解决1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定1.双方应严格遵守国家及地方相关法律法规，履行合同义务。2.合同