建设工程合同协议范本三篇

建设工程合同协议范本三篇篇一甲方（建设单位）：[全称]乙方（施工单位）：[全称]一、合同双方1.甲方（建设单位）：[全称]2.乙方（施工单位）：[全称]二、合同依据1.国家及地方有关建设工程的法律、法规、规章及规范性文件。2.本协议。3.项目可行性研究报告、初步设计文件、施工图纸等相关技术资料。三、合同范围及工期1.合同范围：包括但不限于施工图纸及甲方提供的其他技术资料所涵盖的建设工程项目。2.工期：自合同签订之日起至[竣工日期]，共计[工期]天。四、合同价款及支付方式1.合同价款：本工程合同价款为人民币[金额]元，大写：[大写金额]。2.支付方式：（1）合同签订后，乙方提交履约保证金[金额]元，甲方收到后出具收据。（2）工程进度款支付：1）工程开工前，甲方支付乙方预付款[金额]元。2）工程进度款按实际完成工程量每月支付，具体支付比例由双方协商确定。3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余工程款[金额]元。（3）其他费用：1）设备材料费：按照实际发生费用由甲方支付。2）工程保修费：按合同约定支付。五、工程质量1.工程质量标准：符合国家及地方有关建设工程质量标准、规范。2.工程质量责任：（1）乙方应按照施工图纸及相关技术资料进行施工，确保工程质量。（2）乙方在施工过程中发现质量问题，应及时采取措施整改，并通知甲方。（3）工程竣工后，甲方组织验收，如发现质量问题，乙方应负责整改，直至符合质量要求。六、合同变更及解除1.合同变更：在合同履行过程中，如因特殊情况需对合同内容进行变更，双方应协商一致，签订补充协议。2.合同解除：发生以下情况之一，任何一方均有权解除合同：（1）一方违反合同约定，造成工程停工、质量事故或经济损失。（2）不可抗力导致工程无法继续进行。（3）合同双方协商一致。七、违约责任1.甲方违约责任：（1）未按约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金为未支付工程款的[比例]%。（2）擅自变更工程内容，导致乙方经济损失的，应承担赔偿责任。2.乙方违约责任：（1）未按约定工期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为[金额]元/天。（2）工程质量不合格，应承担相应的赔偿责任。八、争议解决1.合同双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。3.本协议未尽事宜，按国家有关法律法规及双方协商一致的原则处理。甲方（建设单位）：[全称]法定代表人（或授权代表）：[姓名]签字（或盖章）：____________________日期：____年__月__日乙方（施工单位）：[全称]法定代表人（或授权代表）：[姓名]签字（或盖章）：____________________日期：____年__月__日篇二甲方（建设单位）：[全称]乙方（施工单位）：[全称]一、合同双方信息1.甲方（建设单位）：[单位全称]2.乙方（施工单位）：[单位全称]二、合同依据1.国家及地方有关建设工程的法律法规和政策。2.项目可行性研究报告、初步设计文件、施工图纸等相关技术文件。三、合同标的及范围1.标的：[具体建设项目的名称及详细描述]2.范围：包括但不限于施工图纸及甲方提供的其他技术文件所涵盖的建设工程项目。四、合同工期1.工期：自合同生效之日起至[竣工日期]，共计[工期天数]天。五、合同价款及支付方式1.合同价款：[合同总价款]元人民币，大写：[大写金额]。2.支付方式：-合同签订后，乙方提交履约保证金[金额]元，甲方收到后出具收据。-预付款：工程开工前，甲方支付乙方预付款[金额]元。-进度款：根据工程进度，甲方按月支付进度款，具体支付比例和节点由双方协商确定。-竣工验收款：工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余工程款[金额]元。-保修金：按合同约定支付。六、工程质量要求1.工程质量标准：符合国家及地方有关建设工程质量标准、规范。2.质量责任：乙方应按照施工图纸及相关技术文件进行施工，确保工程质量。七、工程进度管理1.乙方应按照施工进度计划进行施工，确保工程按期完成。2.甲方有权对施工进度进行监督，并对进度延误进行协调。八、合同变更1.合同内容变更需经双方协商一致，并以书面形式签署变更协议。2.变更内容应包括但不限于工程范围、工期、价款等。九、合同解除1.发生不可抗力事件导致合同无法履行时，双方可协商解除合同。2.一方违约严重，经另一方催告后仍未纠正，另一方有权解除合同。十、违约责任1.甲方违约责任：-未按时支付工程款，应向乙方支付违约金。-擅自变更工程内容，造成乙方经济损失，应承担赔偿责任。2.乙方违约责任：-未按时完成工程，应向甲方支付违约金。-工程质量不合格，应承担修复或赔偿损失的责任。十一、争议解决1.双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。2.协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。十二、其他1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。3.本协议未尽事宜，按国家有关法律法规及双方协商一致的原则处理。甲方（建设单位）：[单位全称]法定代表人（或授权代表）：[姓名]签字（或盖章）：____________________日期：____年__月__日乙方（施工单位）：[单位全称]法定代表人（或授权代表）：[姓名]签字（或盖章）：____________________日期：____年__月__日篇三甲方（建设单位）：[全称]乙方（施工单位）：[全称]一、合同双方信息1.甲方（建设单位）：[全称]2.乙方（施工单位）：[全称]二、合同依据1.国家及地方有关建设工程的法律、法规、规章及规范性文件。2.项目可行性研究报告、初步设计文件、施工图纸等相关技术资料。三、合同范围及工期1.合同范围：包括但不限于施工图纸及甲方提供的其他技术资料所涵盖的建设工程项目。2.工期：自合同签订之日起至[竣工日期]，共计[工期]天。四、合同价款及支付方式1.合同价款：本工程合同价款为人民币[金额]元，大写：[大写金额]。2.支付方式：-合同签订后，乙方提交履约保证金[金额]元，甲方收到后出具收据。-预付款：工程开工前，甲方支付乙方预付款[金额]元。-进度款：按实际完成工程量每月支付，具体支付比例由双方协商确定。-竣工验收款：工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余工程款[金额]元。-保修金：按合同约定支付。五、工程质量1.工程质量标准：符合国家及地方有关建设工程质量标准、规范。2.质量责任：-乙方应按照施工图纸及相关技术资料进行施工，确保工程质量。-乙方在施工过程中发现质量问题，应及时采取措施整改，并通知甲方。-工程竣工后，甲方组织验收，如发现质量问题，乙方应负责整改，直至符合质量要求。六、合同变更及解除1.合同变更：在合同履行过程中，如因特殊情况需对合同内容进行变更，双方应协商一致，签订补充协议。2.合同解除：发生以下情况之一，任何一方均有权解除合同：-一方违反合同约定，造成工程停工、质量事故或经济损失。-不可抗力导致工程无法继续进行。-合同双方协商一致。七、违约责任1.甲方违约责任：-未按约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金为未支付工程款的[比例]%。-擅自变更工程内容，导致乙方经济损失的，应承担赔偿责任。2.乙方违约责任：-未按约定工期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为[金额]元/天。-工程质量不合格，应承担相应的赔偿责任。八、争议解决1.合同双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本协议自双方签字（或盖章）之日起生