建设工程施工合同签订流程合同

建设工程施工合同签订流程合同甲方（发包人）：[发包人法定全称]法定代表人/授权代表：[姓名]地址：[地址]统一社会信用代码：[代码]乙方（承包人）：[承包人法定全称]法定代表人/授权代表：[姓名]地址：[地址]统一社会信用代码：[代码]鉴于甲方拟发包建设[项目名称]工程（以下简称“本项目”），项目位于[工程地点]，乙方具备承担本项目的资质和能力，双方经友好协商，就启动本项目最终《建设工程施工合同》（以下简称“最终合同”）的谈判及签订流程达成一致，达成本协议如下：第一条项目概述1.1本项目名称：[项目名称]1.2本项目地点：[工程地点]1.3本项目性质：[如房屋建筑、市政基础设施、公路等]1.4甲方拟采用的最终合同范本：[如《标准施工招标文件》中的施工合同条款、国家或地方发布的相应合同范本，或双方约定的其他范本名称]第二条最终合同核心条款框架2.1乙方承诺在最终合同中接受并履行最终合同范本的标准条款，除非双方在最终合同谈判中另行协商一致。2.2合同价款：最终合同价款将根据[约定方式，如工程量清单计价、固定总价、固定单价等]确定。双方将在最终合同中明确具体的合同价款及支付方式、支付节点。2.3工期：本项目的开工日期暂定于[日期]，计划竣工日期为[日期]，总工期暂定为[天数]天。最终合同工期将依据双方确认的开工日期和施工组织设计等确定，并明确质量保证金返还期限等。2.4质量标准：本项目最终质量标准不低于国家及地方现行相关工程建设质量验收标准的[合格/优良]等级要求。具体质量标准、验收程序将在最终合同中详细约定。2.5双方权利与义务：最终合同将明确甲乙双方在工程勘察、设计（如适用）、材料设备供应、施工、验收、保修等各环节的权利和义务。2.6风险分担：最终合同将根据公平合理原则，明确工程风险（如工程量变更风险、不可抗力风险、市场价格波动风险等）的承担方式。2.7违约责任：最终合同将约定甲乙双方在违反合同约定时的具体违约情形和相应的处理措施及赔偿标准。2.8争议解决：最终合同的争议解决方式将约定为[协商、调解、仲裁或诉讼]，并明确[具体的仲裁委员会名称或法院名称]。第三条签订流程与时间安排3.1本协议签订后[天数]日内，双方授权代表将开始就最终合同的核心条款进行初步沟通。3.2双方同意在[日期]前提交各自对最终合同主要条款的初步意见或方案。3.3双方将安排[次数]轮谈判会议，具体时间地点另行商定。谈判代表为双方授权的[姓名]等。3.4双方授权代表在充分协商的基础上，负责推动最终合同文本的拟定和修改工作。3.5双方承诺将积极合作，在[最终日期]前努力达成最终合同内容的一致意见。3.6最终合同的签署：双方确认最终合同文本无误后，由各自法定代表人或授权代表签字，并加盖公司公章或合同专用章，最终合同即告成立并生效。第四条谈判与决策机制4.1谈判过程中，双方谈判代表对各自权限范围内的内容进行协商。超出授权范围的事项，需报请各自内部决策机构批准。4.2双方应指定主要联系人，负责沟通协调谈判事宜。4.3对于谈判中出现的分歧，双方应通过友好协商方式解决；协商不成的，可暂时搁置争议，继续后续谈判，或在最终合同中明确争议解决方案。第五条保密义务5.1甲乙双方对于在本协议签订及后续最终合同谈判过程中获悉的对方商业秘密（包括但不限于技术信息、经营信息、报价信息等）和项目相关信息承担保密义务。5.2未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露该等保密信息，但法律法规另有规定或监管机构要求的除外。5.3本保密义务不因本协议的终止或最终合同的签署/未签署而失效。第六条协议生效与终止6.1本协议自甲乙双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。6.2本协议旨在促进最终合同的签署。最终合同正式签署之日，本协议的使命即告完成，但保密条款及根据本协议产生的权利义务不受影响。第七条违约责任（针对本协议）7.1任何一方无正当理由延迟履行本协议项下启动或参与最终合同谈判义务的，应向对方支付违约金[金额或计算方式]，若违约金不足以弥补对方损失的，守约方有权要求赔偿实际损失。7.2任何一方违反本协议第五条约定的保密义务，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。第八条争议解决8.1因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。8.2协商不成的，任何一方均有权向[有管辖权的人民法院名称]提起诉讼。第九条其他9.1本协议一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份，具有同等法律效力。9.2本协议的修改或补充，须经双方书面同意。9.3本协议未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议。补充