深圳市建设工程施工合同10篇

深圳市建设工程施工合同10篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：[甲方名称]乙方（承包人）：[乙方名称]根据《中华人民共和国建筑法》及其实施条例、《建设工程质量管理条例》等法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实信用的基础上，就本建设工程施工事项协商一致，签订本合同。一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程内容：[工程内容]4.工程造价：[工程造价]二、工期1.开工日期：XXXX年XX月XX日2.竣工日期：XXXX年XX月XX日3.工期延误时，乙方必须承担由此造成的甲方损失。三、工程质量1.工程质量标准：优质。2.乙方必须建立健全质量检查制度，确保工程质量符合要求。3.甲方有权对工程质量进行监督，并提出改进意见。四、付款方式1.预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总金额的XX%作为预付款。2.进度款：工程完成XX%时，甲方支付乙方合同总金额的XX%作为进度款。3.结算款：工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。五、竣工验收1.竣工验收时间：工程竣工后XX个月内。2.竣工验收标准：按照《建设工程质量管理条例》执行。3.竣工验收时，乙方必须提供完整的竣工资料和验收报告。六、保修条款1.保修期限：工程竣工验收合格后XX年。2.在保修期限内，乙方必须承担因工程质量问题造成的甲方损失。3.保修期满后，乙方应提供必要的维修服务。七、违约责任1.甲方违约时，应承担由此造成的乙方损失。2.乙方违约时，应承担由此造成的甲方损失。3.因不可抗力导致违约时，双方应友好协商解决。八、争议解决方式1.协商：双方应友好协商解决争议。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。2.仲裁：双方同意将争议提交给深圳市仲裁委员会进行仲裁。仲裁裁决是终局裁决，对双方都具有法律约束力。仲裁费用由败诉方承担。3.诉讼：协商和仲裁均不成的，双方同意将争议提交给有管辖权的人民法院进行诉讼。诉讼费用由败诉方承担。在诉讼过程中，双方应友好协商解决争议问题。如果协商不成，法院将根据相关法律法规进行判决。二审判决是终局判决，对双方都具有法律约束力。二审费用由败诉方承担。在诉讼过程中，双方应遵守法律法规和程序规定，确保诉讼活动的顺利进行。如果一方不履行生效判决，另一方有权向有管辖权的人民法院申请强制执行。执行过程中产生的费用由被执行方承担。九、其他约定事项1.合同生效时间：本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同变更时，必须经双方协商一致并签订书面协议。3.本合同一式四份，甲乙双方各执两份。4.未尽事宜，可参照《建设工程施工合同（示范文本）》执行或双方协商处理。5.在合同履行过程中，双方应妥善保管相关证据材料，以便在需要时提供证明。6.合同解除时，双方应友好协商处理相关事宜。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。篇2合同编号：XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX发包方（简称甲方）：[公司名称]承包方（简称乙方）：[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程规模：[工程规模]4.工程造价：[工程造价]二、工期1.开工日期：[开工日期]2.竣工日期：[竣工日期]3.合同工期：[合同工期]三、质量1.工程质量标准：[工程质量标准]2.乙方承诺：确保工程质量达到甲方要求。四、付款与结算1.付款方法：[付款方法]2.结算方式：[结算方式]五、竣工验收与保修1.竣工验收：工程完工后，乙方应通知甲方进行竣工验收。甲方应在收到通知后XX个工作日内组织验收。验收合格后，双方签署竣工验收报告。验收不合格，乙方应按要求进行整改。2.保修服务：乙方提供XX年的保修服务。保修期内，如因乙方施工质量问题导致的损坏或故障，乙方应负责维修或更换。保修期结束后，乙方提供有偿维修服务。六、违约责任1.甲方违约：如甲方未按时支付工程进度款或未按时进行竣工验收，应承担相应的违约责任。2.乙方违约：如乙方未按时完成施工任务或施工质量未达到甲方要求，应承担相应的违约责任。违约金为合同总金额的XX%。如因乙方原因导致工程停工或严重逾期，甲方有权解除本合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。七、争议解决1.争议解决方式：合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼期间，双方应继续履行合同中的其他义务。2.争议解决费用：争议解决过程中产生的诉讼费用及其他相关费用，由败诉方承担。八、其他条款1.保密条款：双方应对本合同内容及合同履行过程中涉及的技术资料、商业秘密等保密信息保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。保密期限为自合同签订之日起至工程竣工验收后XX年。2.不可抗力条款：如因不可抗力导致工程无法按时完成或造成其他损失，双方均不承担违约责任。但乙方应及时通知甲方并提供相关证明材料以便甲方及时调整施工计划。不可抗力包括但不限于地震、台风、洪水等自然灾害以及战争、罢工等社会异常事件。3.合同变更条款：未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除本合同。如需变更或解除，应提前XX个工作日书面通知对方，并协商达成书面协议。协议未达成前，原合同继续有效。协议达成后，双方应严格遵守新的合同条款。违反合同变更条款的，应承担相应的违约责任。4.合同终止条款：在合同履行过程中，如因特殊原因需要终止合同的，双方应协商达成一致意见并签订书面终止协议。协议中应明确双方的权利和义务以及合同终止后的相关事宜。合同终止后，乙方应积极配合甲方进行工程收尾工作并移交相关资料和财产。违反合同终止条款的，应承担相应的违约责任。篇3合同编号：______甲方（发包方）：______乙方（承包方）：______根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在友好协商的基础上，就乙方向甲方承包深圳市某工程（以下简称“本工程”）的有关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：______2.工程地点：______3.承包范围：______4.承包方式：______5.合同工期：______二、甲方工作1.负责办理本工程的有关建设手续。2.甲方指派______为工地代表，负责本工程的监督、检查及验收工作。3.负责本工程的隐蔽工程及工程的验收。4.负责本工程的材料供应。5.负责本工程的技术指导。三、乙方工作1.负责本工程的施工，包括基础施工、主体施工、装修施工等。2.乙方指派______为工地代表，负责本工程的施工、质量及工期管理。3.负责本工程的隐蔽工程及工程的验收。4.负责本工程的技术指导。5.负责本工程的材料运输及保管。四、施工材料供应1.本工程所需材料由甲方供应，乙方应提前向甲方提供材料计划。2.材料进场后，由乙方负责保管，并做好领用手续。3.乙方在施工过程中，应合理使用材料，避免浪费。4.如有材料损耗，乙方应及时向甲方说明原因，并得到甲方的确认。5.乙方在施工过程中，应确保材料的质量和性能符合设计要求。五、工程质量及验收1.本工程质量应符合国家相关标准及设计要求。2.乙方应严格按照施工图纸和施工规范进行施工。3.甲方应按照国家相关标准和设计要求进行验收。4.验收过程中，如发现质量问题，乙方应及时整改。5.验收合格后，双方应签署验收报告。六、合同价款及支付方式1.本合同价款为人民币______元（大写：______）。2.支付方式：______合同签订后，甲方支付乙方预付款人民币______元（大写：______）。乙方完成基础施工后，甲方支付乙方进度款人民币______元（大写：______）。乙方完成主体施工后，甲方支付乙方进度款人民币______元（大写：______）。乙方完成装修施工后，甲方支付乙方进度款人民币______元（大写：______）。工程验收合格后，甲方支付乙方剩余款项人民币______元（大写：______）。3.乙方应在每个付款节点前向甲方提交相应的付款申请和票据。4.甲方应在收到乙方的付款申请和票据后及时进行审核并支付款项。5.若乙方未按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求，甲方有权扣减相应的合同价款。6.若甲方未按照合同约定支付款项，乙方有权向甲方追讨逾期付款的利息。7.利息计算方式为：未付款项金额乘以同期银行贷款利率乘以逾期天数。8.逾期天数从应付未付之日起计算，直至实际支付之日止。9.若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应友好协商解决，已支付的款项不予退还。10.若因一方违约导致合同解除，违约方应承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。11.双方应在合同解除后及时办理结算手续，结算款项应在合同解除之日起30个工作日内支付完毕。12.若因一方原因导致结算款项未能及时支付，违约方应承担相应的违约责任。13.双方在合同执行过程中应严格遵守法律法规及行业规定，如有违法违规行为，应承担相应的法律责任。14.双方在合同执行过程中应保持诚信原则，如有虚假行为或欺诈行为，应承担相应的法律责任。篇4合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：[甲方名称]乙方（承包人）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方建设工程的施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程内容：[工程内容]4.工程规模：[工程规模]二、合同工期1.开工日期：XXXX年XX月XX日2.竣工日期：XXXX年XX月XX日3.合同工期：XX天三、质量标准1.工程质量标准：符合《深圳市建设工程施工质量验收规范》及甲方要求。2.乙方必须建立健全质量保证体系，确保工程质量。四、合同价款及支付方式1.合同价款：人民币[合同价款]元。2.支付方式：银行转账。3.甲方应按以下方式向乙方支付款项：合同签订后，甲方应支付乙方合同总金额的XX%作为预付款。工程竣工验收合格后，甲方应支付乙方合同总金额的XX%。剩余款项在保修期满后一次性支付。五、施工及验收规范1.乙方应按照《深圳市建设工程施工规范》及甲方要求进行施工。2.工程竣工验收时，应按照国家有关标准进行验收。3.甲方应在竣工验收后及时向乙方提供验收报告。六、保修条款1.保修期自工程竣工验收之日起计，为期XX年。在保修期内，乙方应对因施工原因造成的质量问题进行无偿维修。2.甲方应在使用工程前仔细阅读本合同条款，并妥善保管本合同及保修单。如因甲方原因造成保修期内的质量问题，乙方不承担责任。3.保修期结束后，甲方应支付乙方剩余款项。如甲方未在规定时间内支付剩余款项，则视为甲方放弃保修权利。乙方将不再承担保修责任。七、违约责任及赔偿标准1.甲方如未按照合同约定时间支付款项，每逾期一天，应向乙方支付合同总金额的XX%作为违约金。如甲方逾期超过XX天未支付款项，乙方有权解除本合同，并要求甲方赔偿因此造成的全部损失。2.乙方如未按照合同约定时间完成施工任务，每逾期一天，应向甲方支付合同总金额的XX%作为违约金。如乙方逾期超过XX天未完成施工任务，甲方有权解除本合同，并要求乙方赔偿因此造成的全部损失。3.双方因违约造成对方损失的，违约方应赔偿因此造成的全部损失。损失包括但不限于直接损失和间接损失。赔偿金额以实际损失为准。八、争议解决方式及管辖法院1.双方因本合同发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.本合同受中华人民共和国法律管辖。双方应遵守中国的法律法规，并按照中国的法律解释和适用法律。如因法律适用产生争议时，应提交中国司法机构进行裁决。篇5合同编号：[合同编号]甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程内容：[工程内容]4.工程规模：[工程规模]二、工期1.开工日期：自合同签订之日起算。2.竣工日期：具体日期根据施工进度和实际情况而定。3.工期顺延：如遇下列情况，工期可顺延：因甲方原因造成停工。因不可抗力因素导致无法施工。其他经甲方同意顺延的情况。三、质量与验收1.工程质量：乙方应严格按照国家相关标准施工，确保工程质量符合要求。2.验收标准：按照国家相关标准进行验收。3.验收流程：乙方应向甲方提交验收申请，甲方在收到申请后组织相关人员进行验收。4.整改与重做：如验收不合格，乙方应按照甲方要求整改或重做。四、价款与支付1.工程价款：人民币[工程价款]元整。2.支付方式：银行转账。3.支付节点：合同签订后支付预付款[预付款金额]。中期款[中期款金额]。尾款[尾款金额]。具体支付时间根据施工进度和实际情况而定。4.税务发票：乙方应向甲方提供正规的税务发票。五、违约责任1.甲方违约：如甲方未按照合同约定支付款项或未履行其他义务，应承担违约责任，并赔偿因此给乙方造成的实际损失。2.乙方违约：如乙方未按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的实际损失。六、不可抗力因素1.定义：不可抗力因素指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.处理方式：如遇不可抗力因素导致无法施工，双方应友好协商解决。如协商不成，可依法终止合同。七、争议解决方式1.协商与调解：双方应友好协商解决施工过程中的争议。如协商不成，可寻求第三方进行调解。2.仲裁与诉讼：若协商和调解均无法解决问题，双方同意将争议提交至深圳市仲裁委员会进行仲裁。仲裁裁决具有最终法律效力，如一方不履行裁决，另一方有权向人民法院申请强制执行。仲裁过程中产生的费用由败诉方承担。篇6合同编号：[合同编号]发包方（简称甲方）：[发包方名称]承包方（简称乙方）：[承包方名称]根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条工程项目1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程内容：[工程内容]4.工程造价：[工程造价]第二条施工准备1.甲方在开工前应办妥征地拆迁、平整施工场地等工作。因甲方未能及时提供施工场地，造成乙方进场延误，工期相应顺延。2.甲方应按时向乙方提供施工所需的水、电、线路及设施等施工条件，并说明使用注意事项。期间发生的费用由甲方承担。3.乙方应在接到甲方提供的施工图纸后进行编制施工组织设计、施工总进度计划、材料设备计划等工作，并尽快提交甲方进行审查。第三条工程期限1.乙方应在合同生效后尽快组织施工，确保工程按时完成。如遇下列情况，经甲方同意，工期相应顺延：因不可抗力事件影响施工。设计变更或工程量增加，需要延长工期。甲方未按时支付工程进度款。甲方提供的施工条件未达到施工要求。2.甲方如需提前竣工，应征得乙方的同意，并支付乙方因赶工而产生的额外费用。第四条工程质量及验收1.工程质量应达到国家或行业的质量评价标准。具体标准如下：结构工程应满足设计要求，符合《建筑结构设计规范》等相关规定。建筑装饰装修工程应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》等相关规定。建筑安装工程应符合《建筑电气工程施工质量验收规范》等相关规定。2.验收时应按上述标准执行，确保工程质量符合要求。如有质量问题，乙方应负责返修并承担相关费用。第五条工程价款及支付方式1.工程价款为人民币[工程价款]元整。该价款已包括工程所需材料、设备、人工等费用。如有变更或增加项目，需经双方协商同意后调整工程价款。2.支付方式如下：合同签订后，甲方应支付乙方工程总价的XX%作为预付款。工程进行到XX%时，甲方应支付乙方工程总价的XX%。工程竣工验收合格后，甲方应支付乙方剩余的工程价款。3.乙方应在收到款项后及时向甲方开具发票。如因甲方原因导致款项支付延误，乙方可顺延工期。第六条违约责任及赔偿1.甲方如未能按时支付工程进度款或违反其他合同义务，应承担违约责任并赔偿乙方因此遭受的损失。具体赔偿金额以实际损失为准。2.乙方如未能按时完成施工任务或违反其他合同义务，应承担违约责任并赔偿甲方因此遭受的损失。具体赔偿金额以实际损失为准。3.双方如因不可抗力事件导致违约，违约方应免除违约责任。但如因违约方自身原因导致不可抗力事件发生的除外。4.双方应本着友好协商的原则解决违约问题。如协商不成的，可通过仲裁或诉讼方式解决。第七条争议解决及法律适用1.如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行合同中未涉及争议的其他部分。2.本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。如有其他约定或法律规定的除外。篇7合同编号：[合同编号]发包方（简称甲方）：[甲方名称]承包方（简称乙方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程内容：[工程内容]4.工程造价：[工程造价]二、施工范围及要求1.乙方负责施工的范围包括：[施工范围]2.乙方必须按照甲方提供的施工图纸及技术要求施工，确保工程质量符合相关规定。三、工期及进度1.乙方应在合同签订后尽快组织人员进场施工，确保工程按时完成。2.甲方将根据工程的实际情况，对乙方的施工进度进行考核。若乙方未能按时完成施工任务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。3.乙方应每月向甲方提交施工进度报告，以便甲方及时了解工程的进展情况。四、质量与验收1.乙方应确保施工质量符合《深圳市建设工程施工质量验收规范》等相关规定。2.甲方将组织专业人员进行工程质量验收，确保工程质量符合设计要求和技术标准。3.如工程质量不符合要求，乙方应负责返工或整改，并承担相应的费用。五、合同价款及支付方式1.本工程的合同价款为：[合同价款]2.甲方将在合同签订后支付合同价款的[支付比例]作为预付款。剩余款项将根据乙方的施工进度和甲方资金情况分期支付。具体支付时间和金额将根据实际情况而定。3.乙方在收到款项后，应向甲方提供正规的发票和收据。六、违约责任1.甲方若未能按时支付款项，应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。2.乙方若未能按时完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。3.双方应本着友好协商的原则解决合同履行过程中的纠纷。如协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定事项1.双方应妥善保管好合同及相关资料，确保合同的完整性和安全性。2.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。3.未尽事宜，可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（签字盖章）：[甲方名称]日期：[日期]乙方（签字盖章）：[乙方名称]日期：[日期]篇8合同编号：工程名称：工程地点：发包方：承包方：签约时间：一、工程概况本工程位于深圳市，工程内容包括但不限于以下内容：基础工程、主体结构、装修装饰、机电安装等。工程的具体范围和要求，以发包方提供的施工图纸、设计文件及相关说明为准。承包方需按照发包方的要求，按时完成工程施工任务。二、合同双方的权利和义务1.发包方的权利和义务发包方有权对工程的施工进度和质量进行监督，确保工程按照合同约定进行。发包方需按时支付工程款项，并在工程竣工验收合格后，及时办理相关结算手续。同时，发包方需为承包方提供必要的工作环境和条件，确保工程的顺利进行。2.承包方的权利和义务承包方有权获得相应的工程款项，并按照合同约定完成工程施工任务。承包方需确保工程质量符合相关标准，进度符合约定，并在工程竣工验收合格后，及时交付给发包方。同时，承包方需严格遵守施工现场的安全、环保等规定，确保工程的合规性。三、工程价款及支付方式本工程的合同价款为人民币XX元整。支付方式如下：1.预付款：合同签订后，发包方需向承包方支付合同价款的XX%作为预付款。2.进度款：根据工程的施工进度，发包方需按约定时间向承包方支付进度款。具体支付时间和金额，由双方协商确定。3.结算款：工程竣工验收合格后，发包方需与承包方进行结算，并根据结算结果支付相应的结算款。四、违约责任1.发包方的违约责任：如发包方未按时支付工程款项或未提供必要的工作环境和条件，导致工程无法按时进行或质量问题，发包方需承担相应的违约责任。2.承包方的违约责任：如承包方未按时完成工程施工任务或工程质量不符合相关标准，承包方需承担相应的违约责任。具体违约责任包括但不限于是对发包方造成的直接损失和间接损失进行赔偿。五、争议解决1.协商解决：在合同履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，可通过以下途径解决：2.仲裁解决：如协商不成，双方可将争议提交至深圳市仲裁委员会进行仲裁。仲裁裁决具有法律效力，双方需遵守仲裁结果。如一方不履行仲裁裁决的，另一方有权向人民法院申请强制执行。3.诉讼解决：如仲裁结果仍无法使双方达成一致意见时，双方可将争议提交至深圳市人民法院进行诉讼。具体诉讼程序及管辖法院由双方协商确定。在诉讼过程中产生的诉讼费用、保全费用等由败诉方承担。但需注意，在诉讼过程中不得影响工程的正常进行。六、其他条款1.保密条款：双方应对涉及工程的保密信息保密，不得擅自泄露给第三方。保密信息的范围包括但不限于工程设计、施工图纸、技术资料等。违反保密条款的，需承担相应的法律责任。2.不可抗力条款：如因不可抗力因素导致工程无法按时进行或质量问题，双方应共同协商解决方案。具体解决方案和费用承担方式由双方协商确定。但需注意，在不可抗力因素消失后，双方应立即恢复工程的正常进行。3.合同生效条款：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效前双方应确保已充分理解并同意合同中的所有条款和条件。合同生效后，双方应严格遵守合同约定，确保工程的顺利进行和双方的权益得到保障。如有违反合同约定的情况出现，违约方需承担相应的法律责任和赔偿责任。同时，双方也应积极履行合同中约定的其他义务和责任，共同推动工程的成功实施和双方的共赢发展。篇9合同编号：[合同编号]甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的基础上，就本建设工程施工事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程内容：[工程内容]4.工程规模：[工程规模]二、工期1.开工日期：本工程定于XXXX年XX月XX日开工。2.竣工日期：本工程定于XXXX年XX月XX日竣工。3.工期顺延：如遇下列情况，工期相应顺延：因甲方原因造成停工。因甲方变更设计。因甲方提供材料不及时。因不可抗力因素。三、工程质量与验收1.工程质量标准：本工程质量应达到国家或行业的质量标准。2.验收方式：按合同约定及国家相关规范进行验收。3.验收时间：在合同约定工期结束后进行验收。4.验收费用：验收费用由甲方承担。四、合同价款与支付1.合同价款：本合同暂定总价为人民币[合同价款]元整。具体金额以实际结算为准。2.支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付款项：预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价的XX%作为预付款。进度款：工程完成XX%时，甲方应向乙方支付合同总价的XX%作为进度款。结算款：工程竣工验收后，甲方应向乙方支付剩余的款项作为结算款。3.发票与凭证：乙方在收到款项后，应向甲方提供合法的发票和凭证。五、施工与设计变更1.乙方应严格按照施工图纸施工，确保工程质量符合设计要求。2.如甲方需要对设计进行变更，应书面通知乙方，乙方在接到通知后应立即停止施工，并按照变更后的设计重新施工。3.变更设计所增加的费用由甲方承担。六、材料供应与保管1.甲方应按时向乙方提供施工所需的所有材料。材料应满足设计要求和规范。2.乙方应妥善保管甲方提供的材料，如因乙方原因造成材料丢失或损坏，乙方应赔偿甲方的损失。3.材料运输费用由甲方承担。七、安全施工与文明施工1.乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工过程中人员和设备的安全。如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。2.乙方应做好文明施工，保持施工现场整洁有序。如因乙方原因造成环境污染或扰民，乙方应承担相应的法律责任。3.甲方有权对乙方的安全施工和文明施工进行监督和管理。对不符合要求的施工行为，甲方有权要求乙方进行整改或停工。4.安全施工和文明施工的费用由乙方承担。但如因甲方原因造成的事故或污染，甲方应承担相应的赔偿责任。篇10合同编号：[合同编号]甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方工程的建筑施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程名称]