建设工程项目承包签约合同三篇

建设工程项目承包签约合同三篇篇一甲方（建设单位）：（此处填写甲方名称）地址：（此处填写甲方地址）联系人：（此处填写甲方联系人）联系电话：（此处填写甲方联系电话）乙方（施工单位）：（此处填写乙方名称）地址：（此处填写乙方地址）联系人：（此处填写乙方联系人）联系电话：（此处填写乙方联系电话）一、工程概况1.工程名称：（此处填写工程名称）2.工程地点：（此处填写工程地点）3.工程规模：（此处填写工程规模）4.工程类型：（此处填写工程类型）5.工程造价：（此处填写工程造价）6.工程工期：（此处填写工程工期）二、合同主要内容1.甲方义务（1）提供工程图纸、技术资料及相关文件；（2）办理工程报建手续；（3）协助乙方办理施工许可证；（4）按时支付工程款；（5）按照合同约定提供施工现场；（6）对乙方进行必要的施工指导和协调。2.乙方义务（1）按照工程设计图纸、技术资料和施工规范进行施工；（2）按时完成工程进度；（3）确保工程质量符合国家及行业规定；（4）遵守施工现场各项管理制度；（5）负责施工现场的安全和环境保护；（6）按期提交竣工资料。3.工程付款方式（1）合同签订后，甲方支付合同总价款的20%作为预付款；（2）工程进度款按月支付，甲方在收到乙方提交的工程进度款申请及有关证明材料后5个工作日内支付；（3）工程竣工后，甲方验收合格并办理竣工结算手续后支付合同总价款的80%；（4）质保金为合同总价款的10%，在工程验收合格后一年内支付。4.工程变更及签证（1）工程变更及签证由甲方提出，经双方协商一致后签订书面变更及签证协议；（2）变更及签证费用按实际情况计算，由乙方承担。5.工程质量及验收（1）乙方应按照工程设计图纸、技术资料和施工规范进行施工，确保工程质量；（2）工程竣工后，甲方组织有关单位进行验收，验收合格后方可投入使用；（3）验收不合格的，乙方应按甲方要求进行整改，直至合格。6.违约责任（1）甲方违约：未按时支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金为未付款项的1%。（2）乙方违约：未按时完成工程进度，每延迟一天，向甲方支付违约金，违约金为工程总造价的1‰。7.争议解决（1）合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；（2）协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。三、合同终止1.工程竣工后，合同终止；2.合同期内，如遇不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同；3.合同解除后，双方应按照国家相关法律法规处理剩余工程及合同终止事宜。四、其他约定1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决；2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_____________乙方（盖章）：_____________法定代表人（签字）：_____________法定代表人（签字）：_____________签订日期：___________________签订日期：___________________篇二甲方（建设单位）：（此处填写甲方名称）地址：（此处填写甲方地址）联系人：（此处填写甲方联系人）联系电话：（此处填写甲方联系电话）乙方（施工单位）：（此处填写乙方名称）地址：（此处填写乙方地址）联系人：（此处填写乙方联系人）联系电话：（此处填写乙方联系电话）一、工程概况1.工程名称：（此处填写工程名称）2.工程地点：（此处填写工程地点）3.工程规模：（此处填写工程规模）4.工程类型：（此处填写工程类型）5.工程造价：（此处填写工程造价）6.工程工期：（此处填写工程工期）二、合同主要条款1.甲方义务-提供工程图纸、技术资料和施工场地；-办理相关建设手续；-按时支付工程款项；-配合乙方进行施工。2.乙方义务-按照设计图纸和施工规范进行施工；-按时完成工程进度；-保证工程质量；-负责施工现场的安全管理；-提供施工人员、材料、设备等。3.工程付款方式-预付款：合同签订后支付合同总价款的20%；-进度款：根据工程进度分期支付；-结算款：工程竣工验收合格后支付剩余款项；-质保金：按合同约定比例预留，保修期满后支付。4.工程变更及签证-变更内容：设计变更、工程量变更等；-签证程序：由甲方提出变更，经双方协商一致后签订书面协议；-费用承担：变更及签证费用由责任方承担。5.工程质量及验收-质量标准：符合国家及行业规定的质量标准；-验收程序：竣工验收前，甲方组织相关部门进行验收；-验收不合格：乙方需整改至合格，并承担相应费用。6.违约责任-甲方违约：未按时支付工程款，应向乙方支付违约金；-乙方违约：未按时完成工程进度，应向甲方支付违约金。7.争议解决-协商解决：合同履行过程中发生争议，双方应友好协商；-仲裁或诉讼：协商不成，可向合同签订地仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。三、合同解除1.合同到期自动解除；2.双方协商一致解除；3.因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商解除；4.违约方单方解除合同。四、合同终止1.工程竣工验收合格，合同终止；2.合同解除，合同终止；3.因不可抗力等原因导致合同无法履行，合同终止。五、其他约定1.本合同未尽事宜，由双方另行协商；2.合同一式两份，甲乙双方各执一份；3.合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：_____________乙方（盖章）：_____________法定代表人（签字）：_____________法定代表人（签字）：_____________签订日期：___________________签订日期：___________________篇三甲方（建设单位）：（此处填写甲方名称）地址：（此处填写甲方地址）联系人：（此处填写甲方联系人）联系电话：（此处填写甲方联系电话）乙方（施工单位）：（此处填写乙方名称）地址：（此处填写乙方地址）联系人：（此处填写乙方联系人）联系电话：（此处填写乙方联系电话）一、工程概况1.工程名称：（此处填写工程名称）2.工程地点：（此处填写工程地点）3.工程规模：（此处填写工程规模）4.工程类型：（此处填写工程类型）5.工程造价：（此处填写工程造价）6.工程工期：（此处填写工程工期）二、合同主要条款1.甲方义务-提供完整的工程图纸和技术文件；-负责办理工程所需的各项审批手续；-按合同约定支付工程款；-提供施工现场，确保乙方正常施工；-对乙方施工进行必要的监督和指导。2.乙方义务-按照设计图纸、施工规范和技术标准进行施工；-按时完成工程进度；-保证工程质量；-负责施工现场的安全管理；-按时提交施工资料和竣工报告。3.工程付款方式-预付款：合同签订后支付合同总价款的10%；-进度款：按工程进度支付，每月或每阶段支付；-结算款：工程竣工并经验收合格后支付；-质保金：按合同约定比例预留，保修期满后支付。4.工程变更-任何工程变更均需经双方协商一致，并签订书面变更协议；-变更产生的费用按实际情况计算，由责任方承担。5.工程质量与验收-工程质量应符合国家及行业标准；-工程竣工后，双方应共同进行验收；-验收不合格的部分，乙方应负责返工直至合格。6.违约责任-甲方未按时支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的千分之五；-乙方未按时完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为每日工程总造价的千分之五；-任何一方违约，对方有权解除合同并要求赔偿损失。7.争议解决-发生争议时，双方应友好协商解决；-协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。三、合同解除与终止1.合同到期自然终止；2.因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除；3.任何一方违约，另一方有权解除合同。四、其他约定1.合同未尽事宜，双方可另行协商补充；2.合同一式两份，甲乙