建设工程合同工期延误及赔偿协议二篇_第1页
建设工程合同工期延误及赔偿协议二篇_第2页
建设工程合同工期延误及赔偿协议二篇_第3页
建设工程合同工期延误及赔偿协议二篇_第4页
建设工程合同工期延误及赔偿协议二篇_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

建设工程合同工期延误及赔偿协议二篇篇一甲方(建设单位):____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________乙方(施工单位):____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订了《建设工程施工合同》(以下简称“主合同”),合同编号为:________,双方约定由乙方承建甲方建设项目,工程名称为:____________________,工程地点为:____________________,合同工期为:____年__月__日至____年__月__日。为明确双方在工期延误及赔偿事宜中的权利义务,经双方友好协商,达成如下协议:一、工期延误原因及确认1.1工期延误的原因包括但不限于以下情况:(1)不可抗力事件,如自然灾害、战争、政府行为等;(2)甲方原因,如提供的设计变更、材料供应不及时、资金不到位等;(3)乙方原因,如施工组织不力、施工工艺不当、人员配备不足等;(4)其他原因,如第三方责任等。1.2工期延误的确认:(1)工期延误的起始时间以甲方书面通知乙方为依据;(2)工期延误的终止时间以乙方完成延误工程或甲方同意的工期延长时间为准。二、工期延误的处理2.1甲方原因导致的工期延误:(1)甲方应承担由此产生的工期延误责任,并按照以下方式处理:①延长合同工期,具体延长天数由双方协商确定;②支付乙方因工期延误造成的实际损失,包括但不限于停工损失、窝工损失、设备租赁费、材料涨价费等。2.2乙方原因导致的工期延误:(1)乙方应承担由此产生的工期延误责任,并按照以下方式处理:①延长合同工期,具体延长天数由双方协商确定;②支付甲方因工期延误造成的实际损失,包括但不限于工期延误赔偿金、违约金等。2.3不可抗力或第三方原因导致的工期延误:(1)双方应按照相关法律法规和合同约定承担相应的责任;(2)工期延误的延长天数和赔偿金的计算,参照本协议第二条第1.1款的规定执行。三、赔偿标准3.1工期延误赔偿金:(1)工期延误赔偿金按每日合同金额的万分之五计算;(2)赔偿金总额不超过合同总价款的百分之十。3.2其他损失赔偿:(1)乙方因工期延误造成的实际损失,按实际发生金额计算;(2)甲方因工期延误造成的实际损失,按实际发生金额计算。四、争议解决4.1双方在履行本协议过程中发生的争议,应友好协商解决;4.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。五、其他5.1本协议作为主合同的补充协议,与主合同具有同等法律效力;5.2本协议未尽事宜,按主合同约定执行;5.3本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字(或盖章)之日起生效。甲方(建设单位):____________________乙方(施工单位):____________________签订日期:____年__月__日篇二甲方(建设单位):____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________乙方(施工单位):____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订了《建设工程施工合同》(以下简称“主合同”),合同编号为:________,双方约定由乙方承建甲方建设项目,工程名称为:____________________,工程地点为:____________________,合同工期为:____年__月__日至____年__月__日。为明确双方在工期延误及赔偿事宜中的权利义务,经双方友好协商,达成如下协议:一、工期延误原因及确认1.1工期延误的原因包括但不限于以下情况:(1)不可抗力事件,如自然灾害、战争、政府行为等;(2)甲方原因,如提供的设计变更、材料供应不及时、资金不到位等;(3)乙方原因,如施工组织不力、施工工艺不当、人员配备不足等;(4)其他原因,如第三方责任等。1.2工期延误的确认:(1)工期延误的起始时间以甲方书面通知乙方为依据;(2)工期延误的终止时间以乙方完成延误工程或甲方同意的工期延长时间为准。二、工期延误的处理2.1甲方原因导致的工期延误:(1)甲方应承担由此产生的工期延误责任,并延长合同工期;(2)甲方应赔偿乙方因工期延误造成的实际损失,包括但不限于停工损失、窝工损失、设备租赁费、材料涨价费等。2.2乙方原因导致的工期延误:(1)乙方应承担由此产生的工期延误责任,并延长合同工期;(2)乙方应赔偿甲方因工期延误造成的实际损失,包括但不限于工期延误赔偿金、违约金等。2.3不可抗力或第三方原因导致的工期延误:(1)双方应按照相关法律法规和合同约定承担相应的责任;(2)工期延误的延长天数和赔偿金的计算,参照本协议第二条第1.1款的规定执行。三、赔偿标准3.1工期延误赔偿金:(1)按每日合同金额的万分之五计算;(2)赔偿金总额不超过合同总价款的百分之十。3.2其他损失赔偿:(1)乙方因工期延误造成的实际损失,按实际发生金额计算;(2)甲方因工期延误造成的实际损失,按实际发生金额计算。四、争议解决4.1双方在履行本协议过程中发生的争议,应友好协商解决;4.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。五、其他5.1本协议作为主合同的补充协议,与主合同具有同等法律效力;5.2本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论