建设工程合同履行协议三篇

建设工程合同履行协议三篇篇一甲方（建设单位）：________________________乙方（施工单位）：________________________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订了《建设工程施工合同》（以下简称“主合同”），为明确双方在主合同履行过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，经双方协商一致，达成如下协议：一、协议依据1.《中华人民共和国合同法》；2.《中华人民共和国建筑法》；3.《建设工程施工合同》；4.《建设工程质量管理条例》；5.《建设工程安全生产管理条例》；6.国家及地方有关建设工程的法律法规、政策及规范性文件。二、协议内容1.工程概况（1）工程名称：________________________（2）工程地点：________________________（3）工程规模：________________________（4）合同工期：____年____月____日至____年____月____日2.双方权利义务（1）甲方权利义务：①按照合同约定支付工程款；②按照合同约定提供施工图纸、技术资料、施工场地等；③对工程进行监督管理，确保工程质量、安全、进度符合要求；④按期验收工程，支付竣工结算款；⑤对乙方在施工过程中发生的合理损失给予补偿。（2）乙方权利义务：①按照合同约定完成施工任务，确保工程质量、安全、进度符合要求；②按照甲方要求提供施工图纸、技术资料等；③对施工过程中发生的问题及时与甲方沟通，协商解决；④按照国家及地方有关法律法规、政策及规范性文件，确保施工安全；⑤按期完成工程，接受甲方验收。3.工程变更（1）因设计变更、工程量增减、地质条件变化等原因，导致工程内容、规模、工期等发生变化，双方应按照以下程序进行：①甲方提出变更要求，乙方进行核实，并报甲方确认；②变更内容经双方确认后，乙方应及时调整施工计划，确保工程顺利进行；③变更产生的费用，由双方协商确定，并在合同中予以明确。（2）因不可抗力等原因导致工程变更，双方应按照国家及地方有关法律法规、政策及规范性文件的规定，协商解决。4.工程进度与验收（1）乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。（2）工程验收应按照合同约定的标准进行，双方应共同参与验收，并对验收结果负责。5.工程款支付（1）甲方应按照合同约定支付工程款，包括预付款、进度款、竣工结算款等。（2）乙方应按照合同约定提交工程进度款申请，甲方应在收到申请后____个工作日内支付。6.违约责任（1）甲方违约责任：①未按合同约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金按未支付工程款总额的____%计算；②未按合同约定提供施工图纸、技术资料等，应承担相应的违约责任；③未按期验收工程，应承担相应的违约责任。（2）乙方违约责任：①未按合同约定完成施工任务，应承担相应的违约责任；②未按合同约定提交工程进度款申请，应承担相应的违约责任；③因乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。7.争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.其他约定（1）本协议未尽事宜，可由双方另行协商签订补充协议；（2）本协议一式____份，甲乙双方各执____份，自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（建设单位）：________________________乙方（施工单位）：________________________签订日期：____年____月____日篇二甲方（建设单位）：________________________乙方（施工单位）：________________________一、协议依据1.《中华人民共和国合同法》；2.《中华人民共和国建筑法》；3.《建设工程质量管理条例》；4.《建设工程安全生产管理条例》；5.国家及地方相关法律法规和政策。二、工程概况1.工程名称：________________________2.工程地点：________________________3.工程规模：________________________4.合同工期：____年____月____日至____年____月____日三、双方权利义务1.甲方权利义务：a.按合同约定支付工程款；b.按合同约定提供施工图纸、技术资料等；c.对工程进行监督管理，确保工程质量、安全、进度；d.按期验收工程，支付竣工结算款；e.对乙方合理损失给予补偿。2.乙方权利义务：a.按合同约定完成施工任务，确保工程质量、安全、进度；b.按甲方要求提供施工图纸、技术资料等；c.及时与甲方沟通施工过程中的问题，协商解决；d.按国家及地方有关法律法规、政策确保施工安全；e.按期完成工程，接受甲方验收。四、工程变更1.因设计变更、工程量增减、地质条件变化等原因导致的工程变更，双方应按以下程序处理：a.甲方提出变更要求，乙方进行核实并报甲方确认；b.变更内容经双方确认后，乙方应及时调整施工计划；c.变更产生的费用由双方协商确定，并在合同中明确。2.因不可抗力等原因导致的工程变更，双方应按国家及地方有关法律法规、政策及规范性文件的规定协商解决。五、工程进度与验收1.乙方应按合同约定工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，应承担相应违约责任。2.工程验收应按合同约定标准进行，双方应共同参与验收。六、工程款支付1.甲方应按合同约定支付工程款，包括预付款、进度款、竣工结算款等。2.乙方应按合同约定提交工程进度款申请，甲方应在收到申请后____个工作日内支付。七、违约责任1.甲方违约责任：a.未按合同约定支付工程款，应向乙方支付违约金；b.未按合同约定提供施工图纸、技术资料等，应承担相应责任；c.未按期验收工程，应承担相应责任。2.乙方违约责任：a.未按合同约定完成施工任务，应承担相应责任；b.未按合同约定提交工程进度款申请，应承担相应责任；c.因乙方原因导致工期延误，应承担相应责任。八、争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定1.本协议未尽事宜，可由双方另行协商签订补充协议。2.本协议一式____份，甲乙双方各执____份，自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（建设单位）：________________________乙方（施工单位）：________________________签订日期：____年____月____日篇三甲方（建设单位）：________________________乙方（施工单位）：________________________一、协议依据1.《中华人民共和国合同法》；2.《中华人民共和国建筑法》；3.《建设工程质量管理条例》；4.《建设工程安全生产管理条例》；5.国家及地方相关法律法规和政策。二、工程概况1.工程名称：________________________2.工程地点：________________________3.工程规模：________________________4.合同工期：____年____月____日至____年____月____日三、双方权利义务1.甲方权利义务：a.按合同约定支付工程款；b.按合同约定提供施工图纸、技术资料、施工场地等；c.对工程进行监督管理，确保工程质量、安全、进度；d.按期验收工程，支付竣工结算款；e.对乙方在施工过程中发生的合理损失给予补偿。2.乙方权利义务：a.按合同约定完成施工任务，确保工程质量、安全、进度；b.按甲方要求提供施工图纸、技术资料等；c.对施工过程中发生的问题及时与甲方沟通，协商解决；d.按国家及地方有关法律法规、政策及规范性文件，确保施工安全；e.按期完成工程，接受甲方验收。四、工程变更1.因设计变更、工程量增减、地质条件变化等原因，导致工程内容、规模、工期等发生变化，双方应按以下程序处理：a.甲方提出变更要求，乙方进行核实，并报甲方确认；b.变更内容经双方确认后，乙方应及时调整施工计划；c.变更产生的费用由双方协商确定，并在合同中予以明确。2.因不可抗力等原因导致工程变更，双方应按国家及地方有关法律法规、政策及规范性文件的规定，协商解决。五、工程进度与验收1.乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。2.工程验收应按照合同约定的标准进行，双方应共同参与验收。六、工程款支付1.甲方应按照合同约定支付工程款，包括预付款、进度款、竣工结算款等。2.乙方应按照合同约定提交工程进度款申请，甲方应在收到申请后____个工作日内支付。七、违约责任1.甲方违约责任：a.未按合同约定支付工程款，应向乙方支付违约金；b.未按合同约定提供施工图纸、技术资料等，应承担相应责任；c.未按期验收工程，应承担相应责任。2.乙方违约责任：a.未按合同约定完成施工任务，应承担相应责任；b.未按合同约定提交工程进度款申请，应承担相应责任；c.因乙方原因导致工期延误，应承担相应责任。八、争议