安防监控工程合同范本

1、监控系统工程合同甲方：乙方：甲方在此委托(以下简称乙方)承担监控系统项目。为明确甲乙双方的权利、义务和经济责任，本着平等互利、等价有偿的原则，经认真协商，达成本协议。一、项目概述1.项目名称：监控系统2.项目现场：3.项目内容：监控系统安装调试4.合同签署地点：二、双方的责任和义务1.甲方负责提供整个工程的工程图纸，楼层施工用电用水；并在施工现场提供有安全防范措施的专用仓库，以保证乙方能按期完成工期。并承担以下义务：按时监控和验收项目、施工和项目进度。按时支付进度款。2.乙方应按合同规定及时提供工程所需的设备和材料，在保证工程质量和进度的前提下，完成设备的集成、安装和调试。第三，项目的时间和进

2、度1、工期从开工之日起至竣工验收之日止，共天。2.有下列情形之一的，乙方可以顺延工期：施工现场电源未接通，或障碍物未清除，影响施工；由于甲方在签订合同时未说明的施工限制，影响了进度；甲方对双方认可的设计和配置提出变更，影响工程进度的；在安装调试中，停电超过小时或连续间歇停电天数以上的；甲方决策不及时影响项目进度；甲方未按合同规定向乙方支付相关款项，影响工程进度的；由于不可抗力造成工期延误。3.如果甲方在项目期间增加或减少监测点，甲方应向乙方出具项目联系单.4.在实际施工过程中，甲乙双方应根据具体情况友好协商。四、不可抗力因素如因战争、严重火灾、洪水、台风、地震及双方认可的其他不可抗力因素导致工

3、期延误，工期将顺延。如果项目无法完成，甲乙双方应另行商定解决方案。V.工程和数量的变化1.由于甲方的原因，项目中提出的修改项目必须向乙方发出项目联系单，确认修改的详细清单、变更的数量和变更的金额。如果甲方未能出具工程联系单，乙方有权要求甲方按原设计方案施工。2.如因设备停工、施工现场条件等原因，乙方提出工程中的修改项目，必须向甲方出具工程联系单，以确认修改详细清单、变更数量和变更金额。如果乙方未能出具工程联系单，甲方有权要求乙方按原设计方案施工。六.项目验收1.甲方有权要求验收乙方提供的部分或全部设备，乙方应协助甲方验收。2.甲方应根据附件(监控系统项目预算清单)中的设备配置接受乙方提供的设备

4、，整体项目验收应符合附件(监控系统项目预算清单)中约定的标准。3.甲方应在收到乙方的系统安装调试或工程竣工通知后天内完成系统验收.在此期间，如甲方无异议，应立即签署工程验收证书。如果甲方当时没有提出任何书面异议或签署验收证书，则视为合格。如甲方提出书面异议，甲乙双方应在天内达成解决意见。4.甲方在收到乙方工程验收通知后天内未能验收的，视为合格。5.所有与验收相关的费用由甲方承担.6.工程验收合格后，由项目经理签字3.乙方应对本项目进行年度保修，并负责更换或/和维修有质量问题的设备，但对自然灾害、人为操作及其他非产品项目质量问题造成的设备损坏不承担责任。保修期后，如系统出现故障或损坏，公司将提供

5、有偿维护服务，并在设备维修期间尽量为客户提供临时更换设备，以减少甲方系统的停机时间。4.所有项目完成后，乙方应向甲方提供一套所有设备的安装和操作手册。八、工程造价监控设备金额为人民币(元)安装调试费金额为人民币(元)项目总成本为人民币(元)九.项目付款方式1.自本合同签订之日起天内，甲方应向乙方支付工程总造价的%作为预付款，并购买相关工具和设备。2.安装摄像机时，工程施工达到工程数量的50%左右后，甲方应在天内向乙方支付工程总造价的%的进度款。3.甲方应在工程验收合格之日起天内向乙方支付工程资金的剩余%。X.违约责任1.一方违约的，违约方应当按照国家经济合同法的有关规定赔偿对方。2.如因乙方原

6、因造成工期延误，乙方应支付逾期违约金。3.如甲方未能按本合同第九条规定的工程进度向乙方支付工程款，甲方应增加千分之一/天的逾期违约金作为对乙方的补偿；乙方有权暂停本工程的施工，并在甲方向乙方支付相应的工程款和逾期违约金后恢复施工，乙方对此造成的工期延误不承担任何责任。如果甲方支付的金额少于乙方提供的设备，乙方有权收回所提供的设备，甲方应赔偿乙方由此造成的一切经济损失。4.如果甲乙双方不能就费用变更及其支付方式达成一致，乙方有权拒绝甲方变更设计或设备配置的要求。5.如工程中途停工或延误，甲方应采取措施弥补或减少损失，并赔偿乙方因返工、停工、窝工、运输、人员设备搬迁、设备材料积压等造成的实际损失。6.如果工程不验收，甲方提前使用或擅自使用相关设备，由此产生的质量或其他问题由甲方承担.XI。解决合同纠纷的方法本合同执行过程中如有争议，双方应通过友好协商解决。协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。十二、合同附件(监控系统工程预算清单)作为合同的组成部分，也具有法律效力。十三。合同的补充条款1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同经双方代表签字后生效；如果项目验收合格，待项目资金全部结清后终止。3.本合同签订后，甲