工程造价管理 本科 校考03893 工程建设法规

1、 工程建设法规复习资料03893 A.视为发包人的主观过错，要求发包人赔偿 B.视为发包人的合同责任，要求发包人赔偿 C.视为监理工程师协调不力，要求监理人赔偿 D.直接要求甲承包人赔偿 A.过错责任 B.严格责任 C.损害赔偿 D.公平合理 A.技术标准和管理标准 B.国家标准和地方标准 C.设计标准和施工标准 D.强制性标准和推荐性标准 A.3 次，3 个月 B.2 次，3 个月 C.2 次，2 个月 D.3 次，2 个月 A.企业投资的体育场 B.企业投资的廉租住房 C.企业投资的商品住房 D.在资质等级许可范围内施工企业建设的自用办公楼 5、根据招标投标法的规定，下列施工项目不属于必须

2、招标范围的是（）。 4、领取施工许可证后因故不能按期开工的，应当在期满之前向发证机关申请延期，但是延期以（ ）为限，每次不超 过 （ ） 。 3、工程建设标准按约束性不同，可分为（）。 2、合同法规定，违约责任除另有规定外，实行（ ）原则。 1、甲承包人施工过程中，由于自身管理原因，未经监理工程师同意改变了己被批准的施工组织设计，导致同时在现场 施工的乙承包人受到损失。按照合同法的违约责任原则，乙承包人的损失应（ ）。 A.推荐性标准在任何情况下，都没有法律约束力 B.概算定额不属于工程建设标准范围 C.违反工程建设强制性标准，但没有造成严重后果，不属违法行为 D.建设行政主管部门可依据工程建

3、设强制性条文对责任者进行处罚 以书面形式所有招标文件的人。A.10 日 B.15 日 C.20 日 D.30 日 A.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责 B.分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理 C.总承包单位和分包单位对各自承包范围内的安全生产自行承担责任 D.总承包单位负责施工现场的统一管理，监督检查分包单位施工现场安全 A.20%B.30%C.50%D.100%A.工程监理单位 B.总监理工程师 C.建设单位 D.建设单位和工程监理单位共同 A.总体规划 B.建设规划 11、建设新农村，村庄和集镇（）应该包括住宅、乡村企业、公共设施、公益事业等各项建设的

4、用地布局， 用地规模，确定有关的技术经济指标、近期建设工程以及对重点地段建设作出具体安排。 10、施工监理的工程，应由（）按照国家有关规定组织竣工验收。 9、建设单位申请领取工程施工许可证，应当落实建设资金，建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同 价的（）。 8、关于施工总承包单位与分包单位安全责任的划分，下列表述不正确的是（）。 7、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（）前，6、下列对工程建设标准有关内容的理解，正确的是（）。 C.生产规划 D.用地规划 A.35 亩 B.70 亩 C.525 亩 D.1050 亩 A.40

5、 年 B.50 年 C.60 年 D.70 年 A.建设单位 B.设计单位 C.施工单位 D.监理单位 A.2005 年 3 月 2 目 B.2005 年 3 月 7 日 C.2005 年 3 月 20 日 D.2005 年 3 月 31 日 A.建设单位 B.施工单位 C.分包单位 D.工程监理单位 16、施工单位与建设单位签订施工合同后，将其中的部分工程分包给分包单位，则施工现场的安全生产由（）负总 责。 15、某工程已具备竣工条件，2005 年 3 月 2 日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，3 月 7 日经验收不合格，施工 单位返修后于 3 月 20 日再次验收合格，3 月 31 日

6、，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自()开始。 14、根据现行的规定建设项目施工图设计文件未经审查批准不得使用，在施工图设计文件编制完成后，（）应将其 报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查。 13、按照我国现行的规定，居住用地使用权出让的最高年限是（）。 12、凡征用基本农田、或非基本农田的耕地超过（）都必须报经批准。 A.各方的加总条件符合规定的资质条件 B.有一方符合规定的相应的资质条件 C.各方均应该具备规定的资质条件 D.主要一方具备相应的资质条件 A. B.行为 C.法律事实 D.事实 A.总平面布置工程管线综合规划和竖向规划 B.近期

7、城市建设规划 C.城市发展目标和发展规模 D.城市分区规划 A.10 日 B.15 日 C.20 日 D.30 日 A.固定价格或可调价格 B.总包价格或分包价格 C.施工价格或设计价格 D.工程成本价格 A.发包方与承包方约定的日期 B.交付使用之日 C.发包方支付全部价款之日 D.竣工验收合格之日 22、根据建设工程质量管理条例的规定，建设工程的保修期，自（ ）起计算。 21、按照承包工程的计价方式，建设工程合同可分为（）合同。 20、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（）前， 以书面形式所有招标文件的人。 19、在下列工作内容中，属

8、于城市详细规划内容的是（）。 18、能够引起法律关系产生、变更和消灭的情况称为（）。 17、两个以上法人或者其他组织组成联合体投标时，国家有关规定对投标人资格条件、联合体的资质应符合（） A.主体 B.地点 C.时间 D. A.成本 B.税金 C.设计费 D.利润 A.指令性 B.非对等性 C.强制性 D.有偿性 A.建设单位 B.设计单位 C.施工单位 D.监理单位 A.总体规划 B.建设规划 C.生产规划 D.用地规划 A.2003 年 4 月 1 日 28、某建设单位支付工程最终结算款的时间应为 2003 年 4 月 1 日。由于建设单位逾期未予支付，故施工单位于 2003年8 月 1

9、日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。则施工单位请求人民保护其权利的时效期间届满的时间为（）。 27、建设新农村，村庄和集镇（）应该包括住宅、乡村企业、公共设施、公益事业等各项建设的用地布 局，用地规模，确定有关的技术经济指标、近期建设工程以及对重点地段建设作出具体安排。26、在工程建设的不同阶段，（）必须向城市规划管理部门申请领取选址意见书，建设用地许可证和建设工程规划 许可证。 25、建设行政法律具有下列特征（） 24、在依法进行招标的工程中，标底价不应该包含（）。 23、下列各项中，属于法律关系三要素的是（）。 B.2003 年 8 月 1 日 C.2005 年 4 月 1 日 D.

10、2005 年 8 月 1 日 A.工程建设监理单位应当依法取得相应等级的资质证书 B.资质等级相同建设监理单位之间可以转让工程监理业务 C.工程建设监理单位应在资质等级允许的范围内承担工程监理任务 D.工程建设监理单位应当按照其注册资本、专业技术人员和监理业绩等申请资质 A.将建筑工程肢解发包 B.承包人将其承包的建筑工程分包他人 C.承包人超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程 D.分包人将其承包的工程再分包 A.分别 B.同时 C.交叉 D.顺序 A.不可抗力 B.发包人委托设计的图纸错误 C.工程未通过评价而被迫停工 D.发包人采购的设备未能按时到货导致停工 A.建设资金未能按计划到位

11、的施工暂停 B.发包人改变项目建设方案的工程停建 C.传染病流行导致施工暂停 D.征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误 A.质量、合同、造价 B.成本、工期、质量 34、施工监理中的三控制指的是（ ）控制。 33、依据合同法的违约责任承担原则，发包人可以不赔偿承包人损失的情况是（ ）。 32、施工合同履行过程中，因（ ）成承包人的损害，可以免予追究发包人的违约责任。 31、环境保护设施验收，应当与主体工程竣工验收（ ）进行。 30、 建设工程发承包，符合建筑法规定的有（ ）。 29、国家对建设工程监理单位实行资格许可制度，下列说法中错误的是（ ）。 C.工期、信息、合同 D.合同、信息、成本

12、 A.可以办理农用地转用审批 B.应当办理农用地转用审批 C.不用办理农用地转用审批 D.应当办理征用审批 A.当天公开 B.当天不公开 C.同时间公开 D.同一时间不公开 A.可以 B.必须 C.不必要 D.不需要 A.1 至 3 倍 B.3 至 5 倍 C.6 至 8 倍 D.6 至 10 倍 A.设计单位 B.监理单位 C.施工单位 D.建设单位 A.工程监理单位建设单位利益执行监理任务 B.工程监理人员发现工程施工不符合工程建设强制性标准的，有权要求施工单位整改 C.工程监理人员发现工程设计不符合工程建设强制性标准的，有权要求设计单位整改 40、下列各项，符合建筑法建设工程监理规定的是

13、（ ）。 39、建设工程开工前，由（ ）向建设行政主管部门领取施工许可证后，方可开工。 38、征收耕地的土地补偿费，为该耕地被征收前三年平均年产值的（ ）。 37、 建设工程质量，（ ）实行政府监督管理。 36、开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（ ）进行。 35、建设占用土地，涉及农用地转为建设用地的，（ ）手续。 D.工程监理单位可以转让工程监理业务 A.建设行政主管部门 B.行业协会 C.监理单位 D.建设单位 A.编制标底 B.组织评标 C.承担招标项目 D.融资 A.资质等级较高的 B.资质等级较低的 C.联合体主办者的 D.承担主要任务的 A.国家标准 B.行业标准 C

14、.强制性标准 D.推荐性标准 A.基本农田 B.基本农田以外的耕地超过 35 公顷的 C.重要军事设施用地 D.其他土地超过七十公顷的 A.7 天 B.14 天 C.28 天 46、出现索赔时，承包商应在引起索赔的第一次发生之后的（）天内，将其索赔意向工程师，并送业主一份副本。45、 征收下列土地的，不由批准：（ ） 44、涉及保障人体健康人身财产安全的标准应当是（ ）。 43、同一专业的单位组成联合体投标，按照（ ）单位确定资质等级。 42、投标人应当具备（ ）的能力。 41、建设工程实施监理前，（ ）应当将委托的工程监理单位、监理权限等事项，书面被监理的建筑施工企业。 D.56 天 A.投

15、标文件中个别地方存在漏项 B.投标文件中提供了不完整的技术信息 C.投标人所提供的投标担保有瑕疵 D.投标文件签字人不是投标人的法定代表人 A.承包人应力争以承包人扣留的保留金代替维修保函 B.分多路段的公路维修工程，承包人应争取允许分段验收 C.承包人只承担由于材料和施工方法及操作工艺等不符合合同规定而产生的缺陷 D.承包人应通过谈判使发包人接受并在合同文本中明确承包人保留作为一个有经验的承包商也无法预料的工程施工过程中条件变化的原因对工期产生不利影响，要求合理延长工期的权利 第二大题：多项选择题 A.建筑物的安全性与稳定性 B.强制性标准、规范的执行 C.建筑物的适用性能 D.建筑物的适用

16、性能 E.施工组织设计 A.建设前期监理合同 B.设计监理合同 C.招标监理合同 D.招标监理合同 E.质量监理合同 A.主体消灭 B.客体消灭 C.自然消灭 D.自然消灭 E.违约消灭 3、建设法律关系的消灭主要有（）几种形式。 2、建筑工程监理合同根据建设阶段可分为（）。 1、建设项目在施工前必须进行施工图审查，施工图审查的内容主要包括（）。 48、下列内容，说法错误的是( )47、根据我国招标投标法的规定，下列情形中应作废标处理的是( )。 A.公民 B.国家机关 C.以公益为目的事业单位 D.以公益为目的事业单位 E.企业法人的分支机构 A.全包合同 B.施工总承包合同 C.管理总承包

17、合同 D.管理总承包合同 E.分包合同 A.总体规划许可证 B.绿化规划许可证 C.建设用地规划许可证 D.建设用地规划许可证 E.详细规划许可证 A.乘人之危，使对方在违背真实意思情况下订立的合同 B.恶意串通，损害国家，集体或者第三人利益 C.以合法形式掩盖非法目的 D.以合法形式掩盖非法目的 E.违反法律，行政法规的强制性规定 A.工商行政管理部门 B.人民 C.当事人主管部门 D.当事人主管部门 E.未违约的当事人一方 9、招标投标的最终目的是签订合同，而合同的订立需要经过要约和承诺两个阶段，则正确的表述是()。 8、合同是否无效的确认权归（）。 7、合同法规定，有（）情形的，合同无效

18、。 6、在城市规划实施中，建设单位应向城市规划部门申请的许可证包括（）。 5、按承包方式的不同，建设工程的合同可分为（）。 4、在下列内容中，不可以做保证人的是（） A.招标是要约，投标是承诺 B.招标是要约邀请，投标是要约 C.投标是要约邀请，中标是要约 D.投标是要约邀请，中标是要约 E.投标是要约，中标是承诺 设立房地产开发企业必须具备的条件有（）。A.有满足开发使用的土地 B.有固定的经营场所 C.有符合规定的注册资本 D.有符合规定的注册资本 E.有自己的名称和组织机构 C.建筑主体 D.建筑主体 E.承重结构改造 11、根据建筑法的规定，涉及（）变动的改装工程，建设单位应当在施工前

19、委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案。10、 第三大题：名词解释题 第四大题：案例分析题 桩， 后， 合 1、案情介绍： 施工单位：某建筑安装工程公司（下称原告） 建设单位：某房地产开发公司（下称被告） 被告于 2004 年 11 月 22 日经批准进行招标，原告及另三家公司参加了投标。经评议，原告中标，该中标结果由当地建设工程招投标管理部门鉴证，由被告于 12 月 14 日向原告发出中标书，并要求原告于 12 月 25 日签定工程承包合同，12 月 28 日开工。中标书中载明中标合同造价为人民币 8000 万元。发出中标书后，被告指令原告先做 开工准备，再签工程合同。原告

20、按被告的要求平整了施工场地，运进了打桩架等开工设备，并如期于 28 日打了两根完成了开工仪式。工程开工后，被告借故迟迟不同意签定工程承包合同，至第二年 3 月 1 日，书面函告原告“将另行落实施工队伍。”双方经多次协商未果，原告遂委托律师 至当地中级人民 ，要求被告履行合同义务，并承担延误造成的经济损失。 问： （1） 原告的主张是否有法律依据？为什么？ （2） 被告是否需要承担法律责任，应承担什么责任？理由是什么？ 2、A 公司因建生产厂房与 B 公司签订了工程总承包合同。其后，经 A 公司同意，B 将工程勘查设计任务和施工任务分别发包给C 设计单位和D 建筑公司，并各自签订书面合同。合同约

21、定由 D 根据 C 提供的设计图纸进行施工，工程竣工时依据国家有关规定、设计图纸进行质量验收。合同签订后，C 按时交付设计图纸，D 依照图纸进行施工。工程竣工A 会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现工程存在严重质量问题，是由于 C 未对现场进行仔细勘查，设计不符1、邀请招标 2、信用保险 3、时效 4、公开招标 第五大题：简答题 1、简述申请建筑工程施工许可证的条件。 2、何为工程建设法律关系？其构成要素是什么？ 3、施工图文件审查的范围、内容有哪些？ 4、简述招投标基本原则和强制招标的项目范围。 规范所致。A 公司遭受重大损失，但 C 称与 A 不存在合同关系拒绝承担责任，B 以自己不是

22、设计人为由也拒绝赔偿。问： （1）ABCD 在承发包合同中各自身份是什么？ （2）B 公司发包工程项目的做法是否符合法律规定？ （3）B、C 公司拒绝承担责任的理由是否充分？为什么？ 参考答案 第一大题：单项选择题 1：D 2：B 3：C 4：B 5：D 6：D 7：B 8：C 9：B 10：C 11：B 12：C 13：D 14：A 15：C 16：B 17：C 18：D 19：A 20：B 21：A 22：D 23：A 24：C 25：C 26：A 27：B 28：D 29：B 30：B 31：B 32：A 33：C 34：B 35：B 36：C 37：B 38：D 39：D 40：B 4

23、1：D 42：C 43：B 44：C 45：C 46：C 47：D 48：A 第二大题：多项选择题 1：A,B,D 2：A,B,C,D 3：C,D,E 4：B,C,E 5：A,B,C,D,E 6：C,D 7：B,C,D,E 8：B,D 9：B,E 10：B,C,D,E 11：C,E 第三大题：名词解释题 1：是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标 2：是以商品赊销和信用放贷中的债务人的信用作为保险标的，在债务人未能如约履行债务清偿而使债权人遭致损失时， 由保险人向被保险人，即债权人提供风险保障的一种保险。 3：是指民事权利受到侵害的权利人在法定的时效期间内不行使权利，当时效

24、期间届满时，人民对权利人的权利不再进行保护的制度。 4：是指招标人通过公众媒体、报刊、电视或信息网络等公共传媒体介绍、发布招标公告或招标信息，邀请不特定的法人或者其他组织投标所进行的招标。 第四大题：案例分析题 1：（1）原告的主张有法律依据。 人民招标投标法第 46 条规定：“招标人和中标人应当自中标书发出之日起三十日内，按照招标文件 和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。”第 45 条规定：“中标书对招标人和中标人具有法律效力。招标人发出中标书后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。”根据招标投标活动的起源

25、、发展和法理，招标是要约邀请，投标是要约，招标人一旦发出了中标书，即意味着对投标人的承诺，签定书面合同是双方的法定义务。任何一方不签定书面合同，对中标结果反悔，都应当承担相应的法律责任，故原告的主张是有法律依据的。 （2）被告应当承担缔约过失责任。 在一般情况下，承诺到达要约人时合同成立。但由于合同法规定，当事人采用书面形式订立合同的，自双方当事人签字或盖章时合同成立，人民招标投标法又规定，在招标人向中标人发出中标书之后依法订立书面合同， 所以，在招标人向中标人发出中标书并且中标书送达中标人后，依法订立书面合同之前，合同还未成立。根据 人民合同法第 42 条，应当承担缔约过失责任。 2：（1）

26、本案中，A 是发包人，B 是总承包人，C、D 是分包人。 （2） 本案中 B 作为总承包人不自行施工，而将工程全部转包他人，虽经发包人同意，但违反建筑法第 28 条的禁止性规定，其与 C、D 所签订的两个分包合同是无效的。 （3） 对工程质量问题，B 作为总承包人应承担责任，C、D 也应该依法分别向发包人A 承担责任。B、C 拒绝承担责任的理由违反了建筑法29 条的规定，因此 B、C 应共同承担连带责任。 第五大题：简答题 1：1）已经办理该建筑工程用地批准手续； 2） 在城市规划区的建筑工程，已经取得建设工程规划许可证； 3） 施工场地已经基本具备施工条件需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；

27、 4） 已经确定施工企业； 5） 有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行了审查； 6） 有保证工程质量和安全的具体措施。； 7） 按照规定应该委托监理的工程已委托监理； 8） 建设资金已经落实； 9） 法律、行政法规规定的其他条件。 2：工程建设法律关系是指工程建设法律规范所确认和调整的，在建设管理和建设协作过程中所产生的权利义务关系； 工程建设法律关系是由工程建设法律关系主体、工程建设法律关系客体和工程建设法律关系内容构成。 3：凡属建筑工程设计等级分级标准中的各类新建、改建、扩建的工程建设项目均属于施工图审查范围。施工图文件审查的内容包括： 1） 是否符合工程建设标

28、准强制性条文和其他有关工程建设强制性标准。 2） 地基基础和结构设计等是否安全。 3） 是否符合公众利益。 4） 施工图是否达到规定的设计深度要求。 4：招投标基本原则：公开、公平、公正和诚实信用的原则。强制招标的项目范围： 1） 大型基础设施、公用事业等关系公共利益、公众安全的项目 2） 全部或者部分使用国有资金投资或国家融资的项目 3） 使用国际组织或者外国政府贷款、援助的项目 （二） 一、单项选择题 1.( C )经注册后，方可担任建设项目施工的项目经理以及从事其他施工活动的管理。 A.监理工程师 B.造价工程师 C.建造师 D.咨询工程师 2.具有民事权利能力和民事行为能力，依法享有民

29、事权利和承担民事义务的组织为（ A ） A.法人 B.自然人 C.法定代表人 D.法人代表 3.人实施行为时，应当以( D )的名义进行意思表示。 A. 法 人 B. 自 然 人 C.人 D. 被人 4.人与第三人恶意串通损害被人的利益属于（ C ） A.有权 B.无权 C.人 D.违约行为 5.自物权，又称( D )，是指权利人对于自己所有物享有的占有、使用、收益和处分的权利。 A. 抵 押 权 B. 质 权 C. 留 置 权 D. 所 有 权 6.专利是指对于( B )所享有的独占权。 A.发明创造 B.公开的发明创造 C.的发明创造 D.科学发现 7.商标权的客体，是指（ B ） A.商

30、标 B.注册商标 C.包装装潢 D.商铺字号 8.建设工程总承包单位依法分包的，总承包单位就分包工程对建设单位（ D ） A. 不 承 担 责 任 B. 由 分 包 单 位 承 担 责 任 C. 承 担 管 理 责 任 D. 和 分 包 单 位 承 担 连 带 责 任 9.连带债务人可以根据其内部约定，就其向债权人清偿债务所超过其应当承担的分额（ B ） A.有权要求债权人予以返还 B.有权向其他连带债务人追偿 C.无权向其他连带债务人追偿 D.请求债权人提供担保 10.评标应当由( C )负责评审。 A.招标人 B.招标机构 C.评标委员会 D.建设行政主管部门 11.安全监督检查人员依法可

31、以行使( C )职权。 A.要求被检查单位购买其指定的产品 B.收取验收费 C. 现 场 处 理 权 D. 紧 急 避 险 权 12.建设工程的保修期自( B )之日起计算。 A.施工期满 B.竣工验收合格 C.完成全部施工任务 D.工程移交 13.工程建设标准强制性条文属于（ B ） A.行政法规 B.技术法规 C.劳动法规 D.经济法规 14.环境保护“三同时”制度，是指建设项目需要配套建设的( A )，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 A.环境保护设计 B.安全卫生设施 C.消防设施 D.安全生产设施 15.在建筑工程一切险中，( B )是指其财产或者人身受保险合同保障，

32、享有保险金请求权的人。 A.投保人 B.被保险人 C.保险人 D.保险经纪人 16.劳动合同可以约定试用期，试用期最长不得超过（ B ） A.3 个 月 B.6 个 月 C.1 年 D.3 年 17.在( B )情形下，劳动者解除劳动合同应当提前30日以书面形式用人单位。 A.在试用期内 B.劳动者又应聘于其他单位 C.用人单位以暴力、威胁的手段强迫劳动的 D.用人单位未按照劳动合同约定支付劳动报酬的 18.在城市市区噪声敏感区域内，禁止夜间进行产生噪声污染的施工作业，但个别情况除外者，必须（ C ） A.报经环境行政主管部门审核 B.报经环境行政主管部门批准 C. 公 告 附 近 居 民 D

33、. 向 附 近 居 民 支 付 费 用 19.除国家授权投资机构或者国家授权的部门可以单独投资设立国有独资的有限责任公司外，有限责任公司应由( A )股东共同出资。 A.2 个 以 上 50 个 以 下 B.2 个 以 上 30 个 以 下 C.5 个 以 上 50 个 以 下 D.2 个 以 上 20.纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经省国家税务局批准，可以延期缴纳税款，但最长不得超过（ C ） A.1 个 月 B.2 个 月 C.3 个 月 D.6 个 月 21.要约人撤销要约应当在( B )之前到达受要约人。 A.要约到达受要约人 B.受要约人发出承诺 C.承诺到达要约人 D.承

34、诺期限届满 22.受要约人超过承诺期限发出的承诺（ C ） A.无论要约人是否及时受要约人该承诺有效，为新要约 B.要约人及时受要约人该承诺有效，为新要约 C.除要约人及时受要约人该承诺有效的以外，为新要约 D.除要约人及时受要约人该承诺有效的以外，为有效的承诺 23.当事人泄露在订立合同中知悉的商业给对方当事人造成损失的，应当承担（ B ） A.违约责任 B.缔约过失责任 C.行政责任 D.经济责任 24.我国解决合同争议采取“或裁或审”制度，如果当事人就合同争议的解决方法未订有效的仲裁协议时，只能通过( D )方式最终解决合同争议。 A. 和 解 B. 调 解 C. 行 政 裁 决 D.

35、25.合同履行的诚实信用原则，是指无论当事人是否在合同中有所约定，根据合同性质应履行( C )义务。 A.提供担保 B.办理保险 C.保密 D.质量保修 26.根据合同法规定，执行市场价的合同，履行期限内市场价格发生波动的，按照( B )的价格计价。 A.交付时 B.合同约定 C.逾期交付标的物的，遇价格下降时，按新 D.逾期付款的，遇价格下降时，按新 27.根据合同法规定，当事人行使同时履行抗辩权的条件是（ A ） A.在合同中未约定履行顺序 B.先履行的一方没有履行合同 C.先履行一方经营状况严重恶化 D.当事人中止履行合同后，未及时对方 28.根据合同法规定，当事人在合同中约定的违约金过

36、分高于因违约行为造成的损失的，违约方可以（ C ） A. 拒 绝 支 付 违 约 金 B. 应 当 如 数 支 付 违 约 金 C.请求仲裁机构适当减少违约金 D.请求合同管理机关予以适当减少违约金 29.根据合同法规定，限制行为能力人订立的与其年龄不相适应的合同，属于（ D ） A.无效合同 B.可变更合同 C.可撤销合同 D.效力待定合同 30.合同当事人就其违约行为依法承担违约责任的形式不包括（ D ） A. 支 付 违 约 金 B. 支 付 赔 偿 金 C.按对方要求继续履行合同 D.解除合同 二、填空题 1.时效，是指权利人在法定期间内，未向人民提讼请求保护其权利时，法律规定消灭其

37、胜诉权 的制度。 2.承包商有责任在没有竣工验收之前保护好工程，这是基于 合同 的债 3.根据建筑法的规定，关于施工许可证的延期次数为 2次 与延期时间 3个月 。 4.依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为 五 人以上单数，其中技术经济等方面的专家不得少于成员总数的 三分之二 。 三、判断题 1、同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决。 ( ) 2、某单位出2000元运费委托某运输公司将一批货物运往海南，此类合同的客体是财物。( ) 3、银行储蓄员因自己疏忽大意导致多给了李某4200元现金，李某没有点数就拿走了

38、，回到家发现钱多了，于是打车给送回银行，这属于无因管理之债。( ) 4、建设单位领取施工许可证的单位是工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门。( ) 5、施工招标中，项目技术复杂或有特殊要求可以采用邀请招标。( ) 四、简答题 1、简述合同终止的情形？ 答： 1)债务已经按照约定履行 2)合同解除 3)债务相互抵消 4)债务人依法将标的物提存 5)债务债权同归于一人 6)债权人免除债务 7)法律规定或者当事人约定终止的其他情形。 （三） 一、单项选择题 1如果甲乙组成的联合体中标，且在施工过程中由于乙公司所用施工技术不当出现了质量问题而遭到业主 30 万元索赔，则以下错误的说法是（ B ）

39、。 A.联合承包体双方对承包合同的履行承担连带责任，甲或乙无权拒绝业主单独向其提出的索赔要求 B.共同投标协议约定甲乙各承担 50的责任，业主只能分别向甲、乙各索赔 15 万元 C.业主既可要求甲承担赔偿责任，也可要求乙承担赔偿责任 D.若乙先行赔付业主 30 万元，乙可以向甲追偿 15 万元 2、债务人下列行为中，债权人不能行使撤销权的是( D )。 A受让人明知债务人以明显不合理的低价转让财产 B债务人放弃到期的债权 C债务人将财 产 赠 予 他 人 D 债 务 人 丧 失 商 业 信 誉 3、某建设工程施工合同约定，合同工期为 10 个月，合同价款为 1000 万元。根据法律规定，建设单

40、位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为（ C ）万元。 A100 B200 C500 D600 4 根据仲裁法，下列关于仲裁制度的表述正确的是（ C ）。 C.首席仲裁员可以当事人双方共同选定 D.我国仲裁采用二审终审制 5、某施工单位违反施工程序，导致 13 名工人死亡，直接经济损失达 7000 余万元人民币，根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，该属于（ B ）事故。 A特别重重大 C较大 D一般 6、招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为( A ) 。 A公开招标 B邀请招标 C。议标 D定向招标 7、城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例规定了商

41、业、旅游、娱乐用地的最高出让年限是（ A ）。 A40 年 B50 年 C60 年 D70 年 8、关于工程质量保修的期限，下列说法正确的是（ B ）。 A屋面防水工程的保修期为 3 年 B.装修工程为 2 年 C 设 备 安 装 为 1 年 D. 给 排 水 管 道 为 1 年 9、根据建设工程安全生产管理条例，实行施工总承包的建设工程发生安全事故的，由( B )负责上报事故。 A. 总 承 包 单 位 B. 建 设 单 位 C.发现事故的任何单位 D.发现事故的任何个人 10、根据招标投标法的规定，招标人要对已发出的招标文件进行必要的修改与澄清的，最晚必须在投标截止日期（ B ）日前，以书

42、面形式所有招标文件买受人。 A10 日 B.15 日 C.20 日 D.30 日 11、某项目的招标人于2016 年3 月20 日向中标人发出了中标书，双方应当于（ A ）之前，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 A、2016 年 4 月 19 日 B、2016 年 4 月 25 日 C、2016 年 4 月 30 日 D、2016 年5 月 1 日 12、根据建筑业企业资质管理规定，我国建筑业企业资质分为（ D ）三个序列。 A工程总承包、施工总承包和专业承包 B.工程总承包、专业分包和劳务分包 C施工总承包、专业分包和劳务分包 D.施工总承包、专业承包和劳务分包 二、多项选择题

43、1、合同订立后，应具备以下（ ACD ）要件，才能生效，产生法律约束力。 A、当事人具有相应的民事行为能力 B、意思表示达成一致 C、意思表示真实 D、不违反法律、行政法规的强制性规定，不损害社会公共利益 E、采用书面形式 2、下列选项中，对施工单位的质量责任和义务表述正确的是( AC )。 A总承包单位不得将主体工程对外分包 B分包单位应当按照分包合同的约定对建设单位负责 C总承包单位与每一个分包单位就各自分包部分的质量承担连带责任 D施工单位在施工中发现设计图纸有差错时，应当按该施工图施工 E在建设工程竣工验收合格之前，施工单位应当对质量问题履行保修义务 3、建设工程合同的担保方式包括（

44、ABCDE ） A、保证 B、抵押 C、质押 D、定金 E、留置 三、名词解释 1、竣工验收 竣工验收，指在建筑工程已按照设计要求完成全部施工任务，准备交付给建设单位投入使用时，有建设单位或有关主管部门依照国家关于建筑工程竣工验收制度的规定，对该项工程是否符合设计要求和工程质量标准所进行的检查、考核工作。 2、缔约过失责任 缔约过失责任： 是指在合同当事人订立过程中，因违反法律规定、违背诚实信用原则，致使合同未能成立，并给对方造成损失，而应承担的损害赔偿责任。 3、三控三管一协调 即工程建设监理工作中的投资控制、工期控制、质量控制；合同管理、安全管理、信息管理；组织协调 4、邀请招标： 招标人

45、向预先选择的若干家具备承担招标项目能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请函，将招标工程的概况、工作范围和实施条件等作出简要说明，请他们参加投标竞争。邀请对象不得少于 3 家。 四、简答题 1、简述工程项目建设程序划分 工程项目建设共分五个阶段： (1)工程项目建设前期阶段（投资意向、投资机会分析、项目建议书、可行性研究、审批立项） (2)工程项目建设准备阶段（规划、获取土地使用权、拆迁、报建、工程发包与承包） (3)工程项目建设实施阶段（工程勘察设计、施工准备、工程施工、生产准备） (4)工程竣工验收与保修阶段 (5)工程项目建设后评价阶段。 2、申领施工许可证应当具备的条件？ （1）

46、已经办理该建筑工程用地批准手续 （2）在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证 （3）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求 （4）已经确定建筑施工企业 （5）有满足施工需要的施工图纸及技术资料 （6）有保证工程质量和安全的具体措施 （7）按照规定应该委托建立的工程已委托监理 （8）建设资金已经落实 3、土地使用权出让的方式有哪些？ 土地使用权出让的方式有哪些？） 国有土地使用权出让可以采取拍卖、招标或者双方协议的方式。商业、旅游、娱乐和商品住宅用地，必须采取拍卖、招标或者挂牌出让方式； （1）招标方式。 （2）拍卖方式。 （3）协议出让。 （4）挂牌出让方式。 4、工程建设质量管理的基本制度有

47、哪些？ 建设工程质量监督管理制度。 建设工程主体的监督管理制度。 建设工程质量的检测制度。 企业质量体系和产品质量认证制度。 建设工程质量事故报告制度。 建设工程竣工验收备案制度。 建设工程质量检举、控告、投诉制度 5、投标人与招标人之间串通招投标的表现形式？ 招标人在公开开标前，开启标书，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换标书，更改报价; 招标人向投标人泄露标底; 投标人与招标人商定，在招标投标时压低者或者抬高标价，中标后再给投标人或者招标人额外补偿; 招标人预先内定中标者，在确定中标者时以此决定取舍; 招标人在投标人作标书澄清事实说明时，故意做引导性提问，以促使其中标；招标实行

48、差别对待 6 什么是无效合同、监理工程师、工程投标 答：（1）无效合同：无效合同违法了法律的规定，国家不予承认和保护，一旦确认无效，将具有溯及力，使合同从订立之日起就不具有法律约束力，以后也不能转化为有效合同。 （2）监理工程师：是指经全一考试合格，取得监理工程师资格证书并经注册登记的工程建设监理人员，监理工程师是代表业主监控工程质量，是业主和承包商之间的桥梁。 （3）工程投标：工程招标是应用技术经济的评价方法和市场经济的竞争机制的相互作用，通过有组织、有规则地开展择优成交的一种相对成熟、高级和规划化的交易活动！ 7.在工程施工中由于设计变更原因导致工期延误，承包方应该承担违约责任，这种说法对

49、不？ 答：不对 解析：违约行为是合同当事人不履行合同义务或履行合同义务不符合约定条件的行。 8.对于规划、建设后可能造成重大的项目，建设单位应当编制报告书，这种说法对不？ 答：对的 9.因施工合同调价与索赔条款重合产生的纠纷，属于施工合同主体纠纷，这种说法对不？ 答：错误 解析：因施工合同调价与索赔条款重合产生的纠纷，属于施工合同工程款纠纷 10.建设工程施工合同的特点是什么 建筑工程施工合同的特点有四点： （1）合同的标的物仅限于基本建设工程。即主要作为基本建设工程的各类建筑物、地下设施附属设施的建筑，以及对线路、管道、设备进行的安装建设。 （2）合同的主体存在限制。建设工程合同的主体是有限制的，承包人只能是具有从事勘察、设计、建筑、安装资格的人。根据法释200414 号第一条的规定，承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质登记的，或没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的，建设工程施工合同无效。但该司法解释第 5 条确认，承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设施工竣工前取得相应资质等级的， 当事人请求按照合同无效处理的，不予支持。 （3）建设工程合同具有较强的国家管理型。由于建设工程的标的物为不动产，工程建设对国家和社会生活的方方面面影响较大，在建设工程合同的定力和履行上，就具有强烈的国家干预的色彩。 （4）建设工程合同