临泉刑塘安置区二期劳务合同.doc

阜阳市临泉县邢塘安置区二标段工程工程劳务分包合同 甲方： 湖南园艺建筑有限公司 乙方：安徽凯杰建筑劳务有限公司第一部分 协议书甲方：湖南园艺建筑有限公司 乙方：安徽凯杰建筑劳务有限公司依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。一、工程名称： 阜阳市临泉县邢塘安置区二标段工程 。二、工程地点：安徽临泉经济开发区。 8#、9#、10#、11#楼及地下室建筑面积暂定：67955平方米，其中主楼建筑面积暂定：45934平方米，地下室建筑面积暂定22021平方米（地下室以后浇带划分为准）具体面积以实际施工承包面积为准。三、本合同劳务分包内容：1.土建主体结构、二次结构、室外阳台飘窗及公共部位抹灰、装修工程（不含外墙保温、室内外油工、室内吊顶），自剔桩头、桩间清土开始至竣工交用，包括但不限于土建工程图纸的全部内容及配合专业施工修补孔洞沟槽等中的劳务费、大小辅助材料费、手头工具、机械费、内外安全防护人工费及个人防护用品费、安全文明施工费、管理费、利润、税金等；以及本地块施工范围内的临时设施、临时道路的人工、机械费、工具脚手架租赁安装拆运。2.包括水电、消防、通风、（如有玻璃幕墙）、弱电等必须需要土建主体结构预埋的预埋件安装和必须土建主体结构留置的孔洞及由于承包人留置孔洞位置个别不准确造成的返工用工费、现场二次搬运费、进出场材料装卸费、冬雨季施工费、高层建筑超高费、生产用具工具费、原材料、半成品、成品保护费，施工中全部剔凿、修补、清理用工以及与其他专业工程交接时所发生的协调、配合等所须用工费、包括一级配电箱以下的线箱制安（含箱）（指临电）、安全文明施工、理赔等，除此以外发生的承包人所有人员的工伤、医疗和意外伤害所需费用及文明现场清理等所有用工费、用料费、零工包干、降效、停、窝工等所有相关工作，配合其他各专业完成预留预埋、开槽、补洞、浇注、砌筑等任务及其费用；乙方承包范围内的临水、临电、人货电梯操作工、信号工等需无条件配合甲方专业分包工程施工，且不收取任何费用。3屋面工程、混凝土垫层、保护层施工、施工现场所需的人工降水配合费等。4土工布、排水板敷设过程所需的人工配合费等。5现场大型机械设备进出场、使用及安拆费。6乙方进场后新建的围档、临建、临时施工道路、加工棚搭拆费。7工程完工后现场临设拆除、清理和乙方自己的临时设施拆除所发生的人工费及需要的工具费。8乙方所有现场使用的机械操作人员的工资等一切费用。9不在本劳务分包合同内的内容：降水工程、桩基工程、土方工程、基坑支护工程、内外墙涂料及室内吊顶；阳台、露台、楼梯的栏杆及扶手安装、百叶工程；门窗幕墙工程；防水工程；外墙保温工程；水电（预埋）安装工程；消防工程；强弱电工程、景观工程、市政工程、电梯工程；人防专用防护设施工程；等专业分包工程；除此以外的所有项目均包含在承包人施工范围内。10 本工程主体和基础结构部分发包人仅提供钢筋、商品混凝土；二次结构部分发包人仅提供砌体砖（图纸设计要求的商品砼甲供、装饰面材如墙地砖、石材甲供，如有细石砼自拌人工材料机械归甲供，自拌砂浆由乙方自行处理），其他施工过程中所有材料及设备，如砖胎膜砖及防水保护层所需材料及聚苯板、黄沙、水泥、石子、贴砖用粘贴剂、模板木方、钢筋网片、止水条、止水钢板、止水螺栓、自拌砂浆、内外架业、人货电梯、塔吊等施工过程所涉及的辅材及设备均包含在承包人承包价格中。 11所有大小机械设备、塔吊、施工电梯均由乙方提供（汽泵车和地泵归甲供）。分包范围内现场文明施工和环境保护所需工具和材料由乙方提供。钢筋、混凝土、和二次结构的砖、墙地砖、石材、工人宿舍、现场消防设备、吸音穿孔石膏板工料和屋面保温材料、麻丝油膏材料、一级配电均由甲方提供。其余均由乙方提供，并材料涨跌不调整。四、合同价款：本合同价款采用 固定全费用综合单价形式。 分包合同固定全费用综合单价价款包含以下内容：为完成本工程所叙的全部内容；固定全费用综合单价包含以下内容但不限于以下内容：（1）工人工资；（2）劳保统筹费用；（3）劳动保护费用；（4）管理费用；（5）现场临设费用；（6）文明施工费用；（7）利润；（8）超高人工降效费用；（9）中小型施工机具费；（10）小型辅助材料费；（11）垂直、现场二次运输人工费；（12）成品保护费；（13）安全防护措施费（14）其它专业配合费、（15）创优措施费,（16）；乙方承包范围内的人货电梯操作工、信号工等需无条件配合甲方专业分包工程施工，且不收取任何费用，不含税金。 1、8#、9#、10#、11#楼承包价 ： 8# 、9#、10#、11#楼座固定全费用综合单价按建筑面积合计为：460元每平方米，如有分项内容变更取消，扣除相应费用。 项目单价组成:1. 水泥、砂子、石灰膏，固定全费用综合单价按建筑面积30元/每平方米；2. 泥付工主体人工（人工清土至屋面女儿墙），固定全费用综合单价按建筑面积60元/每平方米；3. 泥付工的内粉刷人工料、屋面保温、钢性层、盖瓦、女儿墙内抹灰，含厨房、卫生间、公其部分的瓷砖粘贴、墙面钢丝网和用胶，固定全费用综合单价按建筑面积70元/每平方米。4. 装模人工料（带辅料），固定全费用综合单价按建筑面积115元/每平方米；5.钢筋人工料（含有直径大于等于14直接头、电渣压力焊、机械连接工料、植筋工料、扎丝、保护层垫块、按下料单加工和绑扎），固定全费用综合单价按建筑面积47元/每平方米；6.架子人工（带各种防护、挑架、上料平台、挂安全网），固定全费用综合单价按建筑面积22元/每平方米；7.模板、木方，固定全费用综合单价按建筑面积35元/每平方米；8.外架、安全网、支模架、槽钢、槽钢固定铁件、上料平台、架板（内、外）等材料，固定全费用综合单价按建筑面积40元/每平方米；9.机械，固定全费用综合单价按建筑面积35元/每平方米；10.室外工程：室外散水、台阶、坡道、排水沟，固定全费用综合单价按建筑面积6元/每平方米； 建筑面积计算按建筑工程建筑面积计算规范（GB/T50353-2005）计算规则计算，（其中阳台均按一半面积计算），外墙保温厚度不计入建筑面积。 2、地下室部分承包价：地下车库 固定全费用综合单价，按建筑面积合计为：330元每平方米，如有分项内容变更取消，扣除相应费用。 项单价组成:1.泥付工主体（挖土至屋面伸出部分），固定全费用综合单价按建筑面积32元/每平方米；2.泥付工内粉刷、地面、屋面保温、钢性层，固定全费用综合单价按建筑面积22元/每平方米；3.木工装模，固定全费用综合单价按建筑面积90元/每平方米；4.钢筋工（含直径大于等于14直接头），固定全费用综合单价按建筑面积80元/每平方米；5.外架子工（带防护），固定全费用综合单价按建筑面积13元/每平方米；6.模板、木方、止水钢板、所有辅材（含有水泥砂子石灰膏红砖）、支模架、架板（内、外）材料，固定全费用综合单价按建筑面积50元/每平方米；7.外架租金，固定全费用综合单价按建筑面积15元/每平方米；8.机械，固定全费用综合单价按建筑面积23元/每平方米；建筑面积计算按建筑工程建筑面积计算规范（GB/T50353-2005）计算规则计算，（其中阳台按一半面积计算），外墙保温厚度不计入建筑面积。五、履约保证金：1合同签订前,乙方甲方交纳合同履约诚信保证金,总金额人民币：2000000.00元（大写：贰佰万元整）。2 履约保证金的返还：施工至正负零时，验收合格，甲方无息返还乙方履约保证金￥： 1000000.00元（壹佰万元整）；施工至结构封顶时，结构验收合格，甲方无息返还乙方履约保证金￥：500000.00元（伍拾万元整）；竣工验收并办理完结算后，甲方无息返还乙方履约保证金￥：500000.00元（伍拾万元整）。投标保证金缴纳账户：开户行：中国建设银行合肥城东支行 账号：34001448608053016387 开户名：湖南园艺建筑有限公司合肥分公司 六、支付方式为：1 本工程无预付款；进度款支付：每标段内主体结构施工至正负零,验收合格支付已完产值的70%，每标段主体结构施工至十六层支付已完合格产值的70%，每标段内主体结构封顶后支付已完工程量产值的70%,二次结构完工分部验收合格后支付至已完工程总工程量的70%，竣工验收合格后办理结算，支付至结算总价款的90%，建设单位及审计单位进行审计结束后，支付至审计结果的95%，余款5%作为质保金，质保期（自工程竣工验收合格后2年）满后，如无质量问题，质保金一次性无息付清。2乙方开户行： ， 账号： ；开户名： 乙方每次申请付款时，需提供可抵扣的增值税专用发票。七、分包工作期限：工期：按项目部现场施工组织设计，劳务作业人数：每栋约 50 人左右。乙方保证可根据进度情况动态调整劳动人数及构成，以保证周、月计划的按时完成原则。 同生效：本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。合同订立时间： 2016 年 月 日合同订立地点： （以下无正文）甲 方： （合同专用章） 乙 方 ： （合同专用章 地 址： 住 址： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 联系电话： 联系电话：第二部分 通用条款（详见合同文本）第三部分 专用条款21、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同； （2）中标通知书（如有）；（3）投标书及其附件（如有）；（4）专用条款；（5）通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）图纸及工程量清单；（8）合同履行过程中，甲方和乙方协商一致的其它书面文件；（9）甲方与建设单位（项目业主）总承包合同文件相关内容；（10）甲方提供的各项管理制度；（11）甲方内部管理办法。除非另有约定，合同履行过程中双方共同签署的补充协议、会议纪要、备忘录及其他文件，以及经确认的双方往来文件也视为本合同组成部分。22、项目经理、施工队长及劳动力管理员：22.1甲方中标建造师（项目经理）为 ，职务：项目总指挥，身份证号码： ，委托权限： 对项目管理全权负责 。甲方也可委托 有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人员如有变动，应提前7日书面通知乙方。22.2乙方委派的担任驻工地履行本合同的负责人为 ，职务： 乙方项目经理，身份证号码： ，委托权限：对承包的项目全权负责 ，人员如有变动，应提前7日书面通知发包人。乙方人员如有变动，应提前7日书面通知发包人。乙方负责人在工程施工过程中不得随意更换，且应当专职于本工程，每月在现场的办公时间不得少于28个工作日，并且保证每天24小时有项目主要管理人员在场，如有特殊情况应向甲方项目经理请假，未获批准不得擅自离场，否则视为乙方违约。甲方将因此有权从任何乙方应得的款项中扣除5000元/人次的违约金，但最高违约金额不超过本合同价款的百分之五。甲方有权提出更换认为不称职的负责人或乙方主要管理人员，但乙方的违约责任不能免除。22.3甲方现场劳动力管理员为 ，上岗证号： ，职责为： ；乙方现场劳动力管理员为 ，上岗证号： ，职责为： 。22.4乙方委派的分包合同价款收取负责人为 ，身份证号码： ，职务： ，联系电话： ，在昆住址： ，家庭住址： 。23、图纸：甲方应在劳务分包工作开工 7 天前，向乙方提供与分包工程有关的图纸 1套。24、材料、机工器具：24.1甲方只负责供应本工程及临设中的钢筋、混凝土、二次结构砌体砖及装修材料面材，（甲方对乙方提供的材料消耗的考核为安徽省建筑工程消耗量定额）消耗量定额范围内下浮2%且钢筋损耗率不得超过.%） 作为承包考核标准，节超额度按照“24.7”和“24.8”执行）。其余所有构成工程实体及为实体形成所需要的全部大、小辅助材料都包含在劳务承包范围内。大、小辅助材料包括但不限于：水泥、石子、沙子、砖胎膜砖、防水层保护所需材料及聚苯板、模板、周转材料、止水钢板、止水条、电焊条、钢丝网或钢丝、钢筋绑丝、钉子、铁丝、固定墙体模板穿墙螺杆及塑料套管、钢筋套筒、固定模板内衬、保护层垫块、预埋件、胶布、胶带、胶水、美纹纸、棉线、扫把及从一级箱以外的所有电线、电缆及配电箱、开关箱、高低压灯架、灯具、灯管、灯泡、电线及易消耗品等所有材料。机械范围划分：所有机械都包括在劳务承包范围内。24.2 材料管理的基本原则：24.2.1乙方应在接到图纸 10 天内，向发包人提交材料、设备、构配件供应计划；经甲方确认后，甲方应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付给乙方；需要乙方运输、卸车的，乙方必须及时进行运输及卸车，费用包含在劳务费用中，不在另行发生任何费用。甲方保证所提供的材料、设备机具、构配件符合国家有关质量要求，如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时以书面形式提出，甲方负责在三日内更换或调整。24.2.2乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备机具及构配件。因保管不善发生丢失、损坏，乙方应按损坏的材料、设备机具及构配件价格的150%进行赔偿，并承担因此造成的经济损失。24.2.3 原材料、半成品材料由甲方和乙方共同验收，验收合格后视为乙方已收料入库，由乙方组织管理与使用，甲方不参与原材料和半成品材料的管理与使用，如出现材料不足或材料剩余的现象，则按照“24.7”和“24.8”执行；24.2.4成品材料由甲方验收管理，乙方用料时到甲方指定地点领料并验收，验收合格后，材料出现的各种问题由乙方负责，乙方书面证明指定专人 到甲方处领用材料，如中途更换领料人员，需在两日前书面通知甲方； 24.3 材料定量管理办法：依照承包人按施工图，并结合施工过程中图纸的变更对分部、分项工程材料进行计算，乙方在报材料计划时，必须如实准确，如出现材料因承包人虚报、错报而造成的一切损失由乙方承担；24.4甲方对乙方的材料节约工作承担检查监督责任，对乙方出现的材料浪费现象发包人将对乙方进行批评、警告甚至处罚，对乙方处以浪费材料价格的5倍10倍不等的经济处罚，在进度款中扣除；24.5钢筋用量的承包方法：承包人在钢筋工程施工过程中，按照甲方的施工蓝图及施工方案进行钢筋翻样，由甲方审核。主体结构施工，服从甲方管理人员的统一指挥，钢筋由甲方供给，每次领料时，乙方应同甲方有关人员共同清点钢筋数量，除盘条直接过磅称量外，其余型号的钢筋均按根点数，并按理论重量结算，结构施工完后，正常的钢筋用量依据图纸、定额下浮2%且钢筋损耗率不得超过.%，乙方实际钢筋总领用量超过此用量，超过部分由乙方承担并按照“24.7条款”处理，节省下来的材料部分按照“24.8条款”执行；24.6乙方携带机具进场时，应由甲方项目部材料部及综合办公室登记备案，以备日常检查和作为退场时的凭证；24.7若材料用量超出24.1条款用量，则超出部分的材料用量价格，以安徽省建设行政主管部门发布的阜阳市市场信息价格或以甲方采购价格为标准折合人民币按超出额的150%在乙方的工程款中扣除；24.8若材料用量有所节省，则将节省部分的材料用量的50%，以安徽省建设行政主管部门发布的阜阳市市场信息价格及地方信息价或以发包人采购价格为标准折合人民币作为对承包人的奖励；24.9乙方应遵守和执行甲方材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与甲方共同清点，履行书面领、还手续，对借用的甲方的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。24.10本工程材料实行限额领用制度，乙方在施工过程中，应注意节约材料，严禁人为浪费，乙方所领用的材料须按次签收，如不签收，则按乙方所报计划量计算，且实行包亏不包盈，即只罚不奖的原则。材料节约奖励标准为 执行24.8条款 ，材料浪费处罚标准为执行24.7条款。为保证工程质量，乙方提供的辅材、低值易耗材料、工机具用具，使用7天前向甲方报验，经甲方验收合格后方可投入使用，施工过程中，如发现乙方私自使用不合格材料，甲方有权责令乙方停止使用，由乙方赔偿不合格材料引起的各种损失，并接受发包人的经济处罚，乙方必须提供有关材料的合格证明及其它相关技术资料；25、质量标准：本工程应当达到质量评定“合格”等级。25.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、甲方指令和国家及安徽省施工验收规范、标准之间有差异或不一致，乙方应在取得甲方书面认可后，以质量要求较高者为施工依据；25.2 乙方必须严格按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向甲方提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。施工结构由乙方办理验收交接签收单，签收后因原结构的质量问题由乙方承担；因乙方原因造成窝工的，工期不得顺延，发生的费用由乙方承担；25.3 隐蔽工程具备覆盖、掩盖条件时，由承包人提前24小时以书面形式通知甲方进行隐蔽工程验收，甲方应在接到通知后 12小时内进行验收，验收合格的，甲方出据书面材料，乙方方可进行下道工序施工；验收不合格的，乙方须在约定时间内整改完毕重新验收；25.4 质量等级：分部分项工程合格率必须达到100%；25.5 乙方现场必须配备专职质检员，必须持有安徽省住建厅承认的上岗证进场施工，按照国家、安徽省及阜阳市和甲方的质量标准进行自检，配合项目部的质检员参与验收、填报验单、质量记录等，并配合项目部质检员、监理进行质量例检、联检等，如在甲方或监理验收中达不到标准所造成修补、返工所发生的人工费、材料费及由此造成的误工损失由乙方负责；25.6 乙方应自觉遵守和履行甲方的各项质量要求，建立质量保证体系，严格遵守“三检”制和“样板”制及交底，责任到班组到人，一旦出现质量事故，甲方有权对承包人进行警告、停工、经济处罚和清退出场；对事故的责任者甲方有权进行批评、警告、罚款和清除出场，并由乙方承担一切由此造成的损失；25.7 乙方必须对其所承揽的全部工程的质量负责，严格按照国家、建筑行业及发包人的质量标准执行，进行全过程的质量检验和控制；25.8 施工过程中，乙方不得擅自降低工程质量要求；乙方施工工程质量达到一次验收合格标准不奖不罚，如果一次验收不合格，发包人对承包人处以施工面积2元/m处罚,其整改的全部费用由乙方承担，同时承担给甲方造成的一切损失。25.9 施工过程中，乙方必须以样板施工开路，样板施工经过甲方、监理、建设单位验收合格后方可进入全面施工，否则造成的一切后果由乙方承担；在施工过程中一旦乙方发生质量问题、事故，则在当期甲方支付工程款中扣除承包人质量罚款金额；（分部检查时发包人、业主、监理、政府有关部门开据的工程质量罚款单）；25.10竣工验收移交业主后，如果发现因结构造成的建筑几何尺寸、标高、墙厚、保温、开裂、断开等各种结构质量问题，而引起业主提出索赔，根据业主提出的索赔要求，由甲方出面协调，其索赔金额由乙方承担，以物业、甲方签字为准。26、安全文明施工标准：本工程安全文明施工要求达到：省市级安全文明标准化工地（以建设工程安全质量标准化工地现场管理标准图集为准） 。达到此标准，发包人将按照不予扣除合同内安全文明施工费用予以奖励；未达到此标准，甲方将按照本合同价款的2%标准予以处罚。乙方应严格遵守建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）及国家地方行业安全文明各项法律规范、制度，无条件执行承包人管理规定（以最新管理规定为准），严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，保证工地达到文明现场标准。乙方必须满足安徽省、阜阳市有关规定要求达到文明施工现场，如果受到上述部门通报批评和处罚，每发生一次，甲方对乙方处以施工面积2元/处罚，乙方同时承担有关部门的处罚后果。乙方须无条件按甲方要求张挂标语、旗帜等满足行业、企业安全文明宣传内容的各种设施。文明安全施工日常维护和处置专业组：每队不少于25人，每栋不少于1人；由项目安全员安排工作和考勤，每月考勤且评价效果，不配置的，安全文明施工费2元/m2予以扣除；不按规定配置、考勤人数明显不足或人员素质达不到、效果不佳的，项目班子成员每月审定评价一次，分为优良、合格、不合格。最终综合评价达不到合格以上的扣2元/m2。27、本合同价款核算规则及构成方式27.1本工程的合同价款采用建筑面积固定全费用综合单价形式（本合同固定全费用综合单价应理解为已包含乙方为完成承包工程范围内所有合同内容所需要的以明示或默示或从本合同条件中合理推论出的方式体现的所有费用，不再因任何因素而调整。构成本合同的固定单价应为一次性包干固定单价合同价款；除本合同另有约定外一律不得进行调整）。甲方不接受任何基于乙方对单价的组价不当（包括但不限于工作内容理解的偏差、工料消耗量水平的确定、生产要素市场价格的变化、取费调整等）或任何差错而引起的任何索赔；指标工作范围按照发包人给定的范围确定，甲方不接受乙方对承包范围的理解存在偏差而导致的任何索赔。27.4 合同价款结算方式：27.4.1建筑面积固定全费用综合单价结算：按建筑工程建筑面积计算规范（GB/T50353-2005）计算规则计算建筑面积乘以合同固定全费用综合单价确定结算价款，外墙保温厚度不计入建筑面积，（其中阳台按一半面积计算）。27.5本工程的合同价款，不再调整。28.1详见协议书支付方式 28.2乙方每次申请付款时，需向甲方提供可抵扣增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款。28.3乙方应购买危险作业意外伤害保险等。28.4 劳务作业工作完成竣工验收合格后90日内；乙方向甲方递交完整的结算资料（合格工程量清单、有效书面签证、任务书等），双方按照本合同约定的计价方式，进行合同价款的最终确认。28.5甲方收到乙方递交的结算资料后56天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。甲方确认结算资料后按28.2条款向乙方支付合同价款尾款。28.6乙方和甲方对合同结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。28.7甲方必须将合同价款支付给乙方在22.4款中指定的合同价款收取负责人，并索要收款证明。由于甲方将合同价款支付给合同价款收取负责人以外的人员、现金支付合同价款，或存在其他违规支付行为的，造成后果由甲方负责。乙方合同价款收取负责人收到合同价款后产生的分配问题由乙方自行负责。28.8乙方上报已完节点完成劳务作业量及应支付的劳务分包合同价款的同时附上已完节点发放农民工工资证明，由于乙方未支付农民工工资，甲方有权在进度款中扣除农民工工资部分代付。29、违约责任：29.1甲方责任：29.1.1工期进度要求：按照项目部制订的施工进度计划执行，严格按进度计划时间节点执行。29.1.2 乙方在订立工程合同前，必须认真审核单体工程进度完成计划，一旦合同签订后，各分项工程必须在进度计划规定的工期内完成，做到提前配备人员、材料，合理组织施工。29.1.3施工期间若因甲方或业主原因造成停工，或遇到不可抗拒自然灾害等特殊原因，工期可顺延。29.1.4暂停施工：甲方在认为确有必要时，可指令乙方暂停施工，停工时间原则上不超过3天，乙方必须按甲方指令停止施工，妥善保护已完项目；乙方如不执行甲方的停工指令或擅自复工，乙方应承担1万元违约金，对此造成的后果乙方应承担全部责任。甲方不承担停工窝工等责任，乙方自行安排人员。29.1.5 乙方实际施工进度不能满足合同项目工期进度要求时，甲方有权调整其他施工队伍进场施工，费用价格由甲方确定并由乙方承担；甲方也可直接解除合同，清退乙方出场。29.1.6 如乙方严重违约不能全面履行合同、中途退场，或甲方责令退场后拒不退出，甲方没收履约保证金并保留向乙方索赔的权利。如甲方需要，乙方已进场设备由甲方无条件留置本项目使用，直至本合同项目施工结束，费用按市场价80%结算。29.1.7与甲方签订安全协议、临电施工协议、文明施工协议，并严格遵守，违反按相关规定执行。29.2乙方违约责任：29.2.1乙方各分部、各分项工程严格按进度计划时间节点执行，每延误一天，罚款5000元；每提前一天，奖励3000元，奖罚金额均即日现金兑付。总工期每延误一天，罚款10000元；每提前一天，奖励6000元；奖罚金额均即日现金兑付。奖罚金额最高不超过合同总价的10%。29.2.2乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，乙方应向甲方支付合同价款5%的违约金。甲方可以要求乙方整改，并承担甲方的材料价款；乙方因自身原因无法完成的，甲方可以委派其他劳务企业完成，产生的费用由乙方承担。29.2.3乙方未达到合同约定的安全文明施工工地，乙方应向甲方支付合同价款2% 的违约金。 29.2.4乙方以非正当方式（包括10人以上围堵、占据施工现场、甲方办公场所；以任何手段阻止施工现场正常施工、甲方正常办公秩序；阻塞交通；攀爬塔吊、建筑物、广告牌等；以及国务院信访工作条例国务院第431号令第二十条规定的行为）向甲方提出要求的，乙方支付违约金 壹万元/人/次；如该违约金不足以弥补甲方的损失，甲方可以要求乙方继续予以赔偿。由此造成工期延误、质量未达到约定标准、文明安全施工未达到约定标准的，甲方索赔违约金不受本合同约定的上限的约束。29.2.5乙方未在每月 5 日前向发包人提供上月本企业在本项目上所有工人的出勤情况（以现场门禁系统刷卡上岗记录为准）、工资核算及支付情况的盖章书面记录的，每发生一次，应向甲方支付违约金壹仟元。29.2.6乙方擅自终止本合同，视为放弃乙方未付的工程款，并承担违约金50万元，且应赔偿甲方一切损失。29.2.7由于乙方人员违章违规所造成的因工或非因工伤亡事故，乙方必须独立承担法律及经济责任，重伤人员的医药费、误工费、赔偿费、差旅费等均由乙方自行承担。29.2.8乙方违反甲方的各项现场管理规定,拒不服从发包人指挥,在甲方警告下仍无改进；乙方应支付违约金 1000元/次。29.2.9乙方退场前，必须将生活及生产垃圾的清理及清运要达到甲方的要求，并经过甲方确认；否则乙方应支付违约金伍万元；29.2.10乙方必须以样板施工开路，样版施工必须经过发包人、监理、建设单位验收合格后进入全面施工，由于乙方样板施工质量不符合或整改后质量还不符合合同要求，甲方有权解除合同或减少乙方的工作内容；同时要求乙方承担甲方向建设单位承诺的质量、工期、安全等一切违约经济责任，并承担因施工而出现的一切政府性罚款和管理费。29.2.11乙方负责施工区域内、周边地区的生产安全、环境保护、治安保卫、交通安全、消防工作等工作并承担全部责任；29.2.12乙方在施工现场及周边区域内发生的冲突、打架、斗殴等现象，乙方自行承担全部经济及法律责任，并承担甲方对其的每次壹仟元至壹万元不等的罚款，给甲方造成重大影响的，乙方承担一切连带经济损失；29.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。29.4乙方先有29.2.4、29.2.5行为的，甲方自行为发生之日起 30 日内不履行分包合同价款的结算和支付手续的行为不构成违约。行为存在连续状态的，自连续状态终止之日起计算时限。29.5甲方及乙方下列人员应当签订保证书作为本合同附件。发包人：姓名 身份证号： 承包人：姓名 身份证号： 30、工程保修：30.1按国家有关规定由责任单位承担保修责任，并承担一切连带经济责任及法律责任。30.2本工程的保修金为分包合同结算价的5%.30.3乙方的保修责任按照甲方与建设单位在工程竣工前签订的质量保修书执行,保修期按照甲方与业主签订的合同规定执行,保修金在保修期满后一次性结清,且保修期满并不免除乙方的施工质量责任.30.4乙方在保修内接到甲方或业主的报修通知后,必须24小时内赶到现场修理. 如果乙方在24小时内没有赶到现场修理，甲方可采取必要的补救措施，但责任和费用由承包人承担,按照甲方处理费用的2倍从保修金中扣除。并承担一切连带经济责任. 保修金不够扣除的情况下, 甲方有权追加承包人索赔的权利. 30.5乙方所承包项目按照国家规定保修时间进行保修，如果维修不及时或维修时态度蛮横、无理取闹或者维修时抱侥幸心理，给业主造成不良影响，而业主要求索赔，其损失均由乙方承担。保修范围及期限以甲方与建设单位（业主）保修合同为准，保修合同与劳务合同具有同等法律效力。31、争议解决：甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第 （2） 种方式解决争议：（1）向阜阳市临泉县仲裁委员会申请仲裁；（2）向 工程所在地 人民法院起诉。32、本合同正本两份，具有同等效力，由甲方和乙方各执一份；本合同副本 6 份，发包人执 4 份，承包人执 1 份，发包人负责向行政主管部门备案 1 份。33、补充条款：33.1工期顺延的处罚：各分部、各分项工程严格按进度计划时间节点执行，每延误一天，罚款5000元；每提前一天，奖励3000元，奖罚金额均即日现金兑付。总工期每延误一天，罚款10000元；每提前一天，奖励6000元；奖罚金额均即日现金兑付。连续 3周未按时完成施工计划，发包人人有权终止合同并责令承包方退场，承包方不得以任何理由拒绝。33.2双方权利和义务33.2.1乙方委派的负责人全权负责承包人施工现场管理，代表乙方行使与本合同有关的权利和义务，乙方对该负责人所有基于履行本合同约定的行为承担全部法律责任。33.2.2乙方向施工现场派驻的施工队长和其他管理人员必须持有上岗证件，且不得随意更换。若乙方未经甲方允许更换任何一位管理人员，则乙方应承担违约责任。如遇特殊原因需要更换上述人员，乙方需事先向甲方提出申请并提交拟任命的管理人员的详细资料，经甲方审查批准后方可更换。33.2.3如果在履约过程中，甲方认为乙方的管理人员不能胜任其工作，则有权要求乙方更换，乙方应在5日内提交拟任命的管理人员的详细资料，经甲方批准后更换。如乙方在5日内未提交出新的人选，或两次提出的人选都不能令甲方满意，将视为乙方违约，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。33.2.4乙方应完善其工人的劳务注册手续，办理工程所在地政府要求的相关证件（如外来人员就业证、暂住证等），并与其工人签订劳动合同，负责为其工人安排食宿并提供必须的生活设施，并应采取合理的卫生防护措施和安全措施以保护其工人的健康和安全。工人中有从事职业病危害的劳动者（如电气焊、油漆、防水、粉尘、噪声作业等），乙方应当组织进行上岗防护知识的培训，并配备有效的个人防护用具，并对上述人员定期进行检查。33.2.5乙方必须确保工人工资的按时足额发放，如因拖欠工人工资导致工人讨薪、聚众扰民事件，或乙方的任何人员（包括其雇佣人员）未经发包人同意，以索要工资、工程价款等名义，擅自进入建设单位、监理、甲方办公区或工程现场妨碍建设单位、监理、甲方工作人员正常办公，或影响正常施工，或做出任何影响甲方和建设单位声誉的行为，甲方无须通知乙方或征得乙方同意，可按工人提出的拖欠工资额直接向其支付工资，并从乙方的工程价款中扣除，同时要求乙方承担违约责任。33.2.6乙方劳动力安排计划应按合同约定的阶段工程分别注明各工种最低人员数量。该计划一经甲方审批确认，即成为具备合同效力的文件。若乙方怠于报送该计划，甲方可单方面通知或分阶段通知乙方关于劳动力数量的要求，通知送达后，该要求即对乙方具备约束力。若乙方人员不足最低数量要求时，甲方可自行安排劳动力工作直至乙方调配足够劳动力之日止，并按甲方另行安排的劳动力零工或者工日价格的150%从乙方工程价款中扣除相应费用。乙方连续三十天不能满足上述人员数量要求时，甲方可单方面解除合同，并要求乙方承担违约责任。33.2.7乙方应与甲方签订安全生产协议（作为本合同附件），并遵守工程建设职业健康、环境保护、安全生产以及文明施工有关规定，严格按标准进行施工。在施工过程中必须遵守工程所在地有关消防、安全文明施工、环境管理等规定，办理相关手续，承担由此发生的费用。严格遵守甲方安全生产管理体系，服从甲方安全施工管理，交纳相关保证金，配备足额、专职的持证安全生产管理人员，建立安全生产保证体系。乙方应按照工程所在地有关规定做好安全教育、安全防护（包括为所属人员配备个人防护用品）等工作，自备劳动保护用品，确保施工安全和人身安全。除非乙方举证证明其已尽到安全生产管理的所有义务，否则在合同期内，乙方应承担承包范围内发生的所有人员伤亡事故的相应责任和费用，并应积极采取有效措施防止损失扩大，同时按规定立即书面报告甲方及有关部门。甲方认为乙方工作中安全措施不力或安全设施不足，可要求乙方限期改正，若仍不能满足安全要求，甲方有权自行安排，所发生的费用由乙方承担。33.2.8严格按照合同及甲方的指令施工，未经甲方授权或允许，不得擅自接受或拒绝建设单位、监理的任何指令。若建设单位、监理及有关部门直接向乙方发布指令，乙方应立即报告甲方，经甲方审批后方可实施，否则合同价款不予调整，不计任何费用，且不顺延工期。33.2.9施工过程中要节约资源，保护环境，满足环保要求，避免噪声扰民并严格控制粉尘污染，如有投诉或因为粉尘污染受到相关部门处罚，乙方应承担相应费用和违约责任。33.2.10乙方在施工过程中要注意电源、电线的摆放与连接安全，严防发生火灾、触电事故。施工现场严禁有明火，现场施工人员不准吸烟，避免明火。如需明火施工，需提前到甲方处办理动火证。施工现场要消除一切火灾隐患，并配备灭火工具。若乙方承包范围内每发生一起火灾事故，应赔偿造成的所有损失及政府处罚，并承担相应违约责任。33.2.11乙方应认真做好施工现场责任范围内的地下管线、临近建筑物、构筑物及交通要道、人行道等的保护。若此类建筑、管线及道路发生损坏，除非乙方举证证明其已尽到保护义务，否则因修复损坏及因此发生的赔偿等一切责任均由乙方承担。33.2.12严禁乙方将工程转包或再分包，否则甲方有权单方面终止合同并有权要求乙方承担违约责任和赔偿损失。33.2.13若甲方现场管理制度对乙方应当承担的义务有更为详细的规定，乙方应遵照执行。34.3合同价款34.3.1乙方已对工程现场环境、地质条件、及所有有关资料进行了全面细致的勘查和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算。本合同27条中单价，均为一次性含税包干价，并充分考虑施工条件、冬雨季施工、农忙季节等因素，除经甲方和乙方双方书面确认的工程变更以及依照本合同27条约定的价格调整的因素以外，不因法律、法规、规定、汇率的变化和/或市场相关价格浮动引起本分包工程有关材料、设备、人工等价格以及数量的浮动而作出调整，乙方不得以低于成本、出现亏损等任何原因要求调高价款。34.4进度款支付34.4.1详见协议书5支付方式 34.4.1.1乙方每次申请付款时，需向甲方提供可抵扣的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款。34.4.2乙方在完成每个支付节点后报送完成劳务作业量的书面资料应当由乙方委派的负责人签字并加盖单位公章，并应完整、准确的统计当期工程量完成情况，并包括中期结算价及明细表及上期农民工工资已发放的工资单据。甲方在收到乙方报送工程量后在合同规定的时间内进行审核，经甲方项目经理、公司分管领导签字并经甲方商务部门审定确认后，作为支付当期进度款的依据。甲方在进行审核时承包人应为计量提供便利条件并派人参加。乙方收到通知后不参加计量，计量结果有效。34.4.3乙方未按照合同约定的时间和方式向甲方提交已完工程量报告，或其提交的报告未按甲方的要求进行整改的，甲方不予计量，并视为乙方放弃当期支付请求。34.4.4甲方依本条约定确认的工程进度款仅为中期付款依据，对双方不产生任何合同价款确认方面的约束力，并不被视为对因变更调整的合同价款、索赔的价款或费用以及其他约定的追加合同价款的确认。因变更调整的合同价款、索赔价款或费用以及其他依合同约定追加的合同价款由双方确认后在最终结算时一并支付。34.4.5依规定应有甲方代扣代缴的已计入合同价格中的各类款项，由甲方在向乙方支付款项时直接扣除。34.4.6除合同另有约定外，甲方有权自在以下情况发生当期起，拒绝支付乙方合同价款，直至乙方整改完毕，符合合同约定后再行支付，延付期间甲方不承担任何利息及违约责任，并且乙方需对其违约行为承担违约责任：乙方未按合同约定履行义务或履行义务不完全（包括合同约定的工期、质量、材料检验、成品保护、资料提交、农民工工资发放等所有合同约定的承包人义务）的；34.5结算 34.5.1结算依据双方结算依据为合同、乙方根据施工图纸实际完成并经甲方授权人员按合同约定程序和有效形式核实、确认的工程内容和工程量、有效签证、洽商、变更、索赔等，结算时需将合同以外工程量计算方式及有效的签证、洽商、变更、索赔等作为结算单的附件。技术交底、施工方案、施工组织设计不作为双方结算依据。34.5.2结算程序乙方在劳务分包作业全部内容完成并经验收合格之日起28日内向甲方上报其结算资料，结算资料应包括其结算总价及明细表。甲方在收到该结算资料后予以审核，并由甲方项目部材料主管、生产主管、质量主管、项目经理、商务部等人员进行联签，确认乙方的工程质量、奖惩及其它各种扣款项目。巡签单完成联签手续后，报公司合约商务部门审定，商务部审定后上报公司有关领导审校，审校完成并签字视为结算成立。逾期未办理者无特殊原因的不予补偿该项费用。乙方没有就工程事项与发包人签订结算书之前不得对工程余款提出任何付款请求。当乙方未在本合同规定期限内上报结算资料，或结算资料不符合本条约定时，则被视为乙方违反合同约定，甲方有权根据甲方现有资料，单方面进行计算，并确定结算价格，乙方应无条件接受，且不得提出异议。甲方有权扣留合同约定结算完成后应付的任何款项，直至结算最终办理完毕，且乙方无权要求甲方承担任何违约责任及利息。甲方前期依据合同已支付的款项被视为已满足乙方支付农民工工资的需要，若因此发生乙方拖欠农民工工资、农民工聚众闹事等情况，乙方将承担结算价款的10%/次的违约责任。34.5.3配合甲方与建设单位的结算甲方若要求乙方就工程结算事宜，与工程监理、建设单位（项目业主）或建设单位委托的审查单位共同核实时，不论与乙方的结算价格是否直接相关，乙方均须按甲方的要求予以配合。若乙方未予配合的，造成甲方与建设单位（项目业主）结算中未能获得相应价款的，乙方在合同价款的结算中不得计取。34.6质量控制34.6.1无论乙方施工工程是否已经通过验收，当甲方或本工程监理发现乙方施工质量不符合合同约定，乙方应按甲方的要求返工、修理或整改，并承担由此发生的一切费用，工期不予顺延。乙方在施工中如发现有质量问题或隐患，须立即通知甲方，