钢结构工程承揽合同书.doc

钢结构工程承揽合同书甲方：乙方： 按照中华人民共和国合同法，中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据工程具体实际情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条 工程概况工程名称：工程地点：工程建筑面积： M2，价格 元/ M2工程总价款 元，大写：第二条 甲方责任1、完成“三通一平”（即路通、水通、电通）。做好施工场地及道路的清理、平整、水及电源在施工现场附近，临时水管及电源要乙方自理。2、开工前甲方须办理报建、临时场地、道路占用等政府要求之一切手续，乙方要进场前五天前通知甲方临时场地的大小要求，场地位置由甲方定。乙方不能占用厂区外场地。3、采供本工程合同范围内所需的全部建筑材料，钢构配件、设备等物资。4、甲方要协助乙方办理进入当地管理区施工之有关手续，暂住证费用乙方自理。5、乙方工人临时食及住宿场所，由乙方安排。6、甲方要委派工地代表： 为甲方现场负责人，甲方代表及其指定监理公司人员具体负责工程监督；协调及工程签证等事务，甲方中途更换驻工地代表，要求书面通知乙方。7、图纸会审及确认图纸。第三条 乙方责任1、组织现场施工人员察看工地，根据甲方要求设计图纸，编制施工组织设计或施工方案、施工进度计划。2、乙方应严格按图纸要求及国家钢结构施工规范施工。如因钢构工程质量有问题，一切后果乙方自负。3、乙方应按甲方布置图要求，进行钢结构现场拼装。4、乙方施工人员应遵守甲方工地的各项管理制度。5、乙方应严格按照安全施工规程进行施工。第四条 工程范围1、所有设计范围内的钢结构安装，防锈及面漆,以及预埋件的制作安装等工程。2、工程所用的金属材料与焊接材料须经业主对材料产地、厂家、品牌、型号、规格、材质、材料的耐火极限及价格的认可，并由甲方承担本承揽工程的所有费用，包括：材料购买与运杂费用、制作、吊装与油漆费用、检测与复试费用；所属职工的人身意外伤害及财产保险费用、工伤事故医疗费用；工程保修费用及税金；其他应由乙方负担的有关费用等。乙方对施工成品的保修期限，参照国家有关规定。第五条 工程工期根据双方协商，商定总工期为 工作日（自乙方收到甲方全部定金，乙方开始安装钢架之日起至乙方按图纸及合同范围内要求完成全部钢构工程时止）。遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延。1、甲方不能提供本合同第二条第一项的要求，影响进场施工时间或影响工程地进度的；2、在施工中如因甲方原因而指示造成停电、停水、未提供或提供的资料不准确而延误工期的；3、计为变更或由于乙方不可抗拒的因素而影响工期的；4、天气因素影响施工的，包括下雨和刮台风5、未按本合同规定支付定金或工程进度款；6、人力不可抗拒的因素而延误工期；7、因土建延期或质量不合格而影响乙方正常施工，及因甲方负责的其它工程项目交叉施工而影响乙方正常施工的；8、乙方在以上情况发生后的三天内，就延误的内容和因此发生的经济损失向甲方代表提出书面报告，甲方代表收到报告后，应在三天内予以确认答复，逾期不予答复，则被视为乙方的报告内容和延期要求已被确认。 第六条 质量和保修1、按照国家及省、市的有关钢结构施工规范进行施工。2、根据甲方签字确认的设计图纸要求、报价单所列材料规格，说明施工及工作范围。3、钢构件焊接等级必须达到本工程图纸要求，外表要美观。4、工程保修期为一年，在保修期内如钢构质量发生问题，乙方负责维修，其费用由乙方自理。第七条 承揽方式和造价承揽方式：乙方根据施工图实行承揽，其中费用参照本合同第二条所列项目及工作范围为准，本工程总造价大写（人民币）： 万元正，小写：￥ 万元。总造价按甲方现有确认图纸总包干。如有增减工程量，经甲方确认参照现乙方报价单上的单价结算。第八条 付款1、合同签订及图纸会审后乙方进驻工地，预付给乙方工程总工程款的30%：即人民币￥ 元（大写： 元整）。2、主框架安装完成三天内，甲方须支付给乙方进度款总金额的30%，即人民币￥ 元，（大写： 元整）。3、彩钢板安装完成后2日内甲方须支付给乙方进度款总金额的30%，即人民币￥ 元，（大写： 元整）。4、余款待全部工程完毕后在3日内进行验收，在验收合格后及认可的施工资料交甲方后，甲方应付清余款。第九条 工程交工验收1、钢构工程交工验收，应以甲方提供报价的施工图、图纸会审记录、有关变更增减的书面文件、国家颁发的施工验收规范和质量检验的标准作为依据。2、钢构工程竣工前三天，由乙方通知甲方进行验收，验收工作应在钢构工程竣工后3天内进行，并应按期验收完毕。工程质量及工程内容符合要求的，双方在竣工工程验收证明书上签章，如工程质量不合格，由双方在商定的期限内进行整改后再进行验收，直到达到合格要求为止。甲方逾期组织验收的，应向乙方偿付违约金；逾期一星期不验收或工程未验收之前被投入使用则视为甲方认可整个工程为合格。如确因土建原因而影响钢构工程验收，则甲方必须在钢构工程完工后五天之内支付清所有工程欠款。第十条1、签订合同后，任何一方在壹个月内不履行合同的，均须赔偿对方总工程款30%的违约金、赔偿金，如损失大于30%则实际发生赔偿。2、甲方不按期支付工程款，每拖延一天，工期顺延；超过三天，按照银行有关延期付款的规定每天支付给乙方逾期付款违约金总价之1%，停工期间的一切损失据实由甲方承担。3、乙方逾期施工，从逾期第三天开始，每逾期一天，按该工程总造价的1%向甲方支付违约金。第十一条1、发生纠纷双方应友好协商解决，若协商不能解决，双方可向原告方所住地之人民法院起诉解决。2、本合同一式两份，甲执一份，已方执一份，具有同等法律效力。3、本合同自签订