电气安装试运行分包合同.doc

XX项目电气安装试运行分包合同合同编号：甲方：乙方：二一五年XX月XX日合同协议书甲方：公司乙方：公司甲方承建xx工程，并通过（招标/议标）接受乙方为上述工程电气安装试运行（总/分项）分包方。根据相关法律、法规规定，甲、乙双方本着自愿、平等、互利原则，经友好协商，就双方权利义务等事项于年月日签订本合同协议书，双方共同遵守。一、术语本协议中所用术语的含义与下文提到的合同条款中相应术语的含义相同。（1） “合同(Contract)”指合同协议书、中标函、投标函、本合同条件、规范、图纸、资料表、以及在合同协议书或中标函中列明的其它进一步的文件(如有时)。（2） “文件的优先次序（Priority of documents）”指构成合同的各个文件应被视作互为说明的。（3） “法律和语言（Law and Language）”指合同应受投标函附录中规定的国家(或其它管辖区域)的法律的制约。（4） “文件的保管和提供（Care and Supply of documents）”指规范和图纸应由雇主保护和保管。除非合同另有规定，否则雇主应向承包商提供合同及每份后续图纸的两份复印件，承包商可自行复制或要求雇主为其提供更多的复印件，但费用自理。（5） “保密事项（Confidential Details）”指为证实承包商是否遵守合同，他应按照工程师的合理要求透露其要求的保密事项和其它情况。（6） “质量保证（Quality Assurance）”指承包商应按照合同的要求建立一套质量保证体系，以保证符合合同要求。该体系应符合合同中规定的细节。工程师有权审查质量保证体系的任何方面。二、合同文件下列文件应被认为是组成本合同协议书的一部分，并应作为其一部分阅读和理解。(一) 合同协议书含附件；(二) 招标技术文件；(三) 乙方的投标文件（含乙方在评标期间递交和确认并经甲方同意的对有关问题的补充材料和澄清文件、承诺书等）；(四) 合同条款含附件；(五) 标准、规范和有关技术文件；(六) 图纸（包括施工设计图和文件、本工程的设备图纸和文件）；(七) 工程量清单（附表一）；(八) 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同不可分割的组成部分。3、 项目信息(一) 项目名称：(二) 项目范围：(三) 项目工期：开始日期：年月日竣工日期：年月日总天数：天四、合同条款(一) 词语定义及合同文件1.1语言文字和适用法律、标准及规范1.1.1本合同使用语言：1.1.2适用法律和法规：1.1.3适用标准和规范：1.2.图纸1.2.1甲方向乙方提供图纸日期和套数：1.2.2乙方对图纸的保密要求：不得提供给第三方。(二) 双方一般权利和义务2.1甲方派驻代表：姓名： 职务：职权：（1）工程质量监督、检查、验收（2）现场安全监督（3）进度控制（4）现场协调（5）紧急事故处理2.2乙方的项目负责人：姓名： 职务：职权：(1)代表乙方全权负责施工现场管理（2）负责向甲方提供各种申请、报告（2）就施工有关事宜负责与甲方进行协调。2.3甲方工作：2.3.1组建与工程相适应的项目管理队伍，全面履行合同，组织实施项目管理的各项工作。2.3.2组织双方和设计单位、监理单位参加的施工图交底，并负责整理施工图交底纪要。2.3.3统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。2.3.4实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、试验的控制、监督、检查和验收。2.3.5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。2.4乙方工作2.4.1负责编制工程施工进度计划、施工组织设计。2.4.2负责向甲方现场施工负责人提供工程进度完成情况统计报表，发生工程事故及时报告甲方。2.4.3严格按施工图施工，确保工程质量，按合同规定工期交工。2.4.4负责对工程成品或半成品进行保护，应负责赔偿并承担相应损失。(三) 施工组织设计和工期3.1进度计划：乙方在签订合同的天内提供施工组织设计、主要施工方案、各分项施工的方案、技术和安全交底单及进度计划的时间，甲方收到后天予以确认。3.2工期延误：由乙方原因造成的工期延误不予顺延，由此造成的窝工或赶工费用由乙方承担；因甲方、咨询、业主原因造成的工期延误予以顺延由此造成的窝工或赶工费用另行再议。3.3乙方具体人员安排计划在签订合同后提供给甲方，乙方的人员要满足现场施工进度要求，如实际到现场达不到上述人数，又满足不了现场进度要求时，甲方有权要求乙方无条件满足现场人员安排。(四) 质量与验收4.1乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方派驻现场代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方派驻现场代表的检查检验，为检查检验提供便利条件。4.2工程质量达不到约定标准的部分，甲方派驻现场代表一经发现，应要求乙方拆除和重新施工，乙方应按照甲方派驻现场代表的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。4.3工程施工完毕后，由业主、咨询、甲方共同组织验收，并按规范要求执行。(五) 合同价款与支付方式（二者只能选择一项）5.1劳务分包合同5.1.1劳务报酬总额：包含税费在内，费用共计人民币：￥ 大写人民币：在合同约定的工期内，如乙方全部工作已完成并通过甲方验收后，按照甲方的要求留下相关人员配合送电，甲方不再支付乙方费用。5.1.2如工期超过 个月，超过 个月的部分，甲乙双方约定按照每人每月 元（含税）；不足整月的，按照每人每天 元进行结算。5.1.3支付方式在双方正式签订合同后10天内，甲方向乙方支付人民币 元（大写： ），作为预付款； 除预付款和质保金外的所有剩余费用，甲方在工程结束或乙方所有人员回国后15天内，向乙方支付；质保金：人民币 元。质保期为 年（遵从主合同要求，从合同竣工开始计算），到期后15天内，甲方向乙方支付质保金。乙方和甲方对劳务报酬结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。5.2固定单价合同5.2.1固定劳务报酬支付：工程预付款：本工程工程预付款和施工准备金为万元。本合同签订后，施工人员进场前支付。质保金：合同额的10%，质保期为年（非乙方原因质保期需要质保，甲方承担一切费用）。进度款：乙方按照甲方要求上报工时及进度，甲方核准，协助甲方按月向业主申请进度款，在甲方收到业主支付的进度款后天内向乙方支付进度款，在工程全部结束支付乙方总进度款的90%。5.2.2工程量计算报酬支付：工程预付款：本工程工程预付款和施工准备金为万元。本合同签订后，施工人员进场前支付。甲方将按照%的比例在进度款中逐次扣回。进度款：甲方应在双方计量确认后的天内，按照工程量清单相应的单价计算支付工程进度款。措施项目及其他项目费用支付：1)工程开工阶段发生的费用，甲方在乙方完成该项工程项目内容后一次性支付；2)与工程施工工期相关联的工程项目(如临水、临电等)费用，甲方按工程计划工期每月等额支付；3)与工程特定项目(如专利技术、地下文物和古墓等)相关联的费用，甲方在乙方施工过程中实际发生时给予支付。5.3双方约定本合同所约定的价款中的其它风险和因素：施工期内至工程结算完成为止，期间物价上涨、政策性调整等诸多因素及由此引起的费用变化在 %内，不再进行调整，超出部分予以调整。5.4乙方人员境内外交通、资料、餐饮住宿、保险、工资、签证费用均由乙方办理并承担。(六) 材料设备及施工机具供应6.1甲方提供工程所需的全部装置性材料。6.2甲方供应的材料设备，乙方应按照甲方的要求派人参加验收，清点后由乙方妥善保管，因乙方原因发生损坏，由乙方承担责任。6.3乙方负责提供施工及试验设备的清单，（甲方/乙方）负责提供上述设备，并保证满足安装试验的要求。6.4乙方负责自行准备施工所需的日常小型工具如钳子类、起子类、扳手类、刀子类等。6.5乙方按施工计划编制每周的材料领用计划，报甲方现场负责人审核后按计划领用，因乙方原因造成的材料浪费由乙方负责经济损失并从总承包费中扣除。(七) 安全施工7.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受业主、甲方安全检查人员实施的监督检查，乙方提供合格的劳保用品并正确使用，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。7.2发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应立即通知甲方派驻现场代表，同时积极采取措施进行抢救，由事故责任方承担相应责任发生的费用。(八) 转包和分包非甲方同意，乙方不得将工程任何部分进行转包与分包。(九) 工程变更9.1分包人应按照工程师根据总包合同作出的变更指令，以更改、增补或省略的方式对分包工程进行变更。因变更导致劳务报酬的增加及造成的劳务分包人损失，由工程承包人承担，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，劳务报酬应相应减少，工期相应调整。9.2因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失，由劳务分包人承担，延误的工期不予顺延。9.3分包工程变更价款的确定应按照总包合同的相应条款履行。分包人应在工程变更确定后 10 天内向承包人提出变更分包工程价款的报告，经承包人确认后调整合同价款。(十) 工程验收乙方先向甲方提供原始安装资料，经甲方检验符合移交要求后，将合格的电子版资料交甲方备份，并配合甲方对竣工资料进行编制及装订，甲方负责审核、协调和汇总。(十一) 违约、索赔和争议11.1保证本合同约定的项目负责人为本合同施工的现场实际负责人，在未经甲方许可时不得擅自更换，如擅自更换将承担万元的违约金。11.2乙方必须按双方提前约定的内容提供施工人员，在施工过程中达不到甲方对工程进度计划及质量的要求，乙方应采取必要的措施，否则甲方有权对乙方所承担工程委托第三方进行施工，结算时将扣除由第三方所完成的工程量，同时将对乙方处以所未施工项目费用%的违约处罚。11.3乙方未按合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工，每逾期1日，向甲方支付合同价款的%作为违约金，甲方可在结算时予以扣除。11.4乙方应严格执行甲方项目管理文件（包括安全、文明施工、综合治理、环境、消防、质量及处罚管理规定等），否则视为违约。11.5索赔：乙方根据合同向甲方递交索赔意向通知或其它资料时，甲方应予以积极配合，保存并出示相应资料，以便乙方能遵守总包合同。11.6争议：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，提交仲裁。仲裁地点为甲方企业注册所在地。(十二) 不可抗力12.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方、乙方责任造成的爆炸、火灾，以及风、雨、雪、洪、震等自然灾害。12.2不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方派驻现场代表，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽量减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方派驻现场代表认为应当暂停施工的，乙方应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内，乙方向甲方派驻现场代表通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方派驻现场代表报告一次受害情况。不可抗力事件结束14天内，乙方向甲方派驻现场代表提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。12.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担。12.3.1工程本身的损害、因工程本身损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由甲方承担。12.3.2甲方、乙方人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。12.3.3乙方停工损失，由乙方承担（乙方提出退场，甲方应予同意）。12.3.4停工期间，乙方留在施工场地的必要的管理人员的费用由乙方承担。12.3.5工程所需清理、修理费用由甲方承担。12.3.6延误的工期相应顺延。12.3.7乙方在工作、生活区域内非自身原因的人身伤害及乙方因工作需要外出办事（经甲方同意）发生的人身伤害由甲方负责。12.4因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。(十三) 合同份数：正本份，副本份，双方各份。(十四) 补充条款14.1按照中国和相关法律法规需要为其施工人员购买相关保险，乙方必须为其施工人员购买保险，费用由甲方承担、乙方各承担。14.2乙方各个分项工程的完成时间必须服从甲方对整个工程的整体工期安排。14.3设备安装工程具备无负荷联动试车条件，甲方组织试车，并