[工作范文]索赔合同课件

,国家电网公司电力建设工程造价管理知识竞赛 工程索赔、合同管理,工程索赔（共139题） 一、判断题共25题，其中A类15题，B类6题，C类4题。 二、单选题共51题，其中A类25题，B类16题，C类10题。 三、填空题共18题，其中A类8题，B类6题，C类4题。 四、多选题共30题，其中A类15题，B类10题，C类5题。 五、简答题共5题，其中A类2题，B类2题，C类1题。 六、案例分析题 共10题,合同管理（共291题） 一、判断题共68题，其中A类45题，B类12题，C类11题 二、单选题共80题，其中A类41题，B类22题，C类17题 三、填空题共36题，其中A类19题，B类12题，C类5题 四、多选题共71题，其中A类35题，B类22题，C类14题。 五、简答题共27题，其中A类20题，B类4题，C类3题。 六、案例分析题 共9题,工程索赔知识点 1、工程索赔的基本概念 1）索赔与反索赔基本概念 2）产生索赔的原因 3）不可抗力 4）索赔处理的原则 5）索赔内容及分类 2、索赔的处理 1）索赔程序 2）可索赔各费用细项组成及计算方式 3）费用索赔计算方法 4）工期索赔计算方法 3、FIDIC及施工合同示范文本条款（索赔部分）,索赔基本概念 例：判断题 工程索赔中，承包人可以向发包人索赔，但是不可以向发包人反索赔。 答案：,工程索赔是在工程承包合同履行中，当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务或者出现了应当由对方承担的风险而遭受损失时，向另一方提出补偿要求的行为。在实际工作中，索赔是双向的，既包括承包人向发包人的索赔，也包括发包人向承包人的索赔。,例：单选题 反索赔的工作内容是（）。 A、防止对方提出索赔，而向对方索赔 B、反对对方提出索赔，反击或反驳对方的索赔要求 C、防止对方提出索赔，反击或反驳对方的索赔要求 D、反对对方提出索赔，而向对方索赔 答案：C 例：简答题 简述工程索赔证据的基本要求。 答案：真实性、及时性、全面性、关联性、有效性,工程索赔的性质 1. 索赔的损失结果与被索赔者的行为并不一定存在法律上的因果关系。 2. 索赔不是惩罚，而是补偿。 3. 索赔工作是承发包双方之间经常发生的管理业务，是双方的合作，而不是对立。,索赔的特征 索赔是双向的。 2. 只有实际发生了经济损失或权利损害，才能向对方索赔。 3. 索赔是一种未经对方确认的单方行为。,例：简答题 试简述工程索赔产生的主要原因。 答案：（1）当事人违约； （2）不可抗力； （3）合同缺陷； （4）合同变更； （5）工程师指令； （6）其他第三方原因,当事人违约 当事人通常表现为没有按照合同约定履行自己的业务。发包人违约常常表现为没有为承包人提供合同约定的施工条件、未按照合同约定的期限和数额付款等。工程师未能按照合同约定完成工作，如未能及时发出图纸、指令等也视为发包人违约。承包人违约的情况主要是没有按照合同约定的质量、期限完成施工，或者由于不当行为给发包人造成其他伤害。,不可抗力事件 例：填空题 不可抗力可以分为自然事件和（ ）。 答案：社会事件 自然事件主要是不利的自然条件和客观障碍，如在施工过程中遇到了经现场调查无法发现、业主提供的资料中也未提到的、无法预料的情况（如地下水、地址断层等）。社会事件则包括国家政策、法律、法令的变更，战争、罢工等。,合同缺陷 合同缺陷表现为合同文件规定不严谨甚至矛盾，合同中的遗漏或错误。在这种情况下。工程师应当给予解释，如果这种解释将导致成本增加或工期延长，发包人应道给与补偿。 合同变更 合同变更变现为设计变更、施工方法变更、追加或者取消某些工作及合同其他规定的变更等。,工程师指令 工程师指令有时也会产生索赔，如工程师指令承包人加速施工、进行某项工作、更换某些材料、采取某些措施等。 其他第三方原因 其他第三方原因常常表现为与工程有关的第三方的问题而引起的对本工程的不利影响。,例：简答题 试简述工程索赔的处理原则 （1）索赔必须以合同为依据； （2）及时、合理地处理索赔； （3）加强主动控制，减少工程索赔,例：简答题 试简述索赔的分类标准及具体分类 答案： （1）按索赔的合同依据分类有合同中明示的索赔、合同中默示的索赔； （2）按索赔目的分类有工期索赔、费用索赔； （3）按索赔事件的性质分类有工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔。,索赔程序 例：单选题 对以承包人向发包人的索赔请求，索赔文件首先应该交由（ ）审核。 A、项目经理 B、工程师 C、施工承包企业 D、业主 答案：B 例：判断题 当索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了14天内，向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。 答案：,例：简答题 试简述我国建设工程施工合同示范文本中关于工程索赔的程序 答案： 1)索赔事件发生后28d内，向工程师发出索赔意向通知； 2)发出索赔意向通知后的28d内，向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料； 3)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28d内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；,4)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28d内未给予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可； 5)当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28d内，向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。 例：填空题 一个完整的索赔报告应包括总论部分、根据部分、计算部分和（ ）。 答案：证据部分,可索赔各费用细项组成及计算方式 例：判断题 可索赔的费用中，增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费均按照计日工费计算。 答案： 例：填空题 费用索赔的目的是要求（ ）。 答案：经济补偿,费用索赔计算方法 从原则上说，凡是承包商有索赔权的工程成本增加，都是可以索赔的费用。这些费用都是承包尚未完成额外的施工任务而增加的开支。但是对于不同原因引起的索赔，可索赔费用的内容会有所不同。同一种新增的成本开支，在不同原因、不同性质的索赔中，有的可以肯定别列入索赔费用中，有的则可能列入，还有的在能否列入的问题上还需要进一步的具体分析判断。,可索赔的费用一般包括以下几个方面。 1. 人工费 2. 材料费 3. 施工机械费 4. 管理费用 5. 保函手续费 6. 规费 7. 贷款利息 8. 利润 9. 税金,一般不允许索赔的费用。 1.承包商对索赔事项的发生原因负有责任的有关费用 2.承包商对索赔事项未采取减轻措施因而扩大的费用 3.承包商进行索赔工作的准备费用。 4.索赔款在索赔处理期间的利息 5.工程有关的保险费用，除非在合同条款中另有约定。,例：单选题 承包商可以提出索赔的材料费包括（）。 A、项目材料实际用量超过计划用量 B、材料价格上涨的费用 C、由于非承包商责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存费用 D、由于承包商管理不善，造成材料损坏失效 答案：C 承包商可以提出施工机械使用费的索赔包括（）。 A、由于完成正常工作增加的机械使用费 B、非承包商责任工效降低增加的机械使用费 C、机械停工的窝工费 D、机械价值升值，折旧费用增加 答案：B,例：单选题 租赁设备的窝工费，一般按（）计算。 A、实际租金和调进调出费的分摊 B、台班折旧费 C、机械台班费 D、设备使用费 答案：A 承包商自有设备的窝工费，一般按（）计算。 A、实际租金和调进调出费的分摊 B、台班折旧费 C、机械台班费 D、设备使用费 答案：B,例：单选题 发生人工费索赔时能按计日工费计算的是( )。 A、增加工作内容的人工费 B、停工损失费 C、工作效率降低所引起的损失费 D、机上工作人员的工资 答案：A 例：多选题 某高速公路项目在施工过程中，由于业主修改某高架桥的设计，监理工程师下令工程暂停一个月。承包商对此提出了索赔要求：包括：人工费、材料费、施工机械使用费、分包费、现场管理费，（）也是在应该索赔的范围内。 A、保险费 B、保函手续费 C、利息 D、总部管理费 E、施工人员停工期间生活费 答案：A B C D,工期索赔中应当注意的问题 1. 划清施工进度拖延的责任。 2. 被延误的工作应是出于施工进度计划关键线路上的工作，只有位于关键线路上的工作滞后，才会对整个工期产生影响。,例：简答题 什么是“共同延误”，什么是“初始延误”。 答案：由于工期的拖延由两方，甚至多方原因同时发生（或相互作用）而形成的，称为“共同延误”。在共同延误下，最先发生的原因即为“初始延误”，它对工程拖延负责。 例：单选 在下列情况下，承包人工期不予顺延的是( )。 A 发包人未按时提供施工条件 B 设计变更造成工期延长，但此项有时差可利用 C 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8h D 不可抗力事件 答案：B,网络分析法 网络分析法是利用进度计划的网络图，通过计算相关时间参数，分析确定其关键线路。如果被延误的工作为关键工作，则延误的时间即为批准的工期顺延时间；如果延误的工作为非关键工作，若该工作延误后仍属非关键工作，则不存在工期索赔问题；当该工作由于延误超过时差现值而成为关键工作时，则将该工作的滞后时间与时差的差值作为批准的顺延工期。,例：判断题 进度计划网络中，任何工作的滞后延期，均应批准工期顺延。 答案： 对于不可索赔延误，如银行未能及时支付预付款或工程款导致工程延误，承包商不应向业主提出索赔，而且应该采取措施赶工，否则应向业主支付误期损害赔偿。 答案：,比例计算法在工程实施过程中，因业业主影响的工期，通常可直接作为工期的延长时间。但是，当业主提供的条件满足部分施工时，应按比例来计算工期索赔期 a. 已知部分工程的延期时间时，工期索赔值为 b. 已知额外增加工程量的价格时，工期索赔值为,FIDIC及施工合同示范文本条款（索赔部分） 判断题 在FIDIC合同条件下，不可抗力事件一般都列为业主承担的风险，包括承包人机械设备损坏都应当由业主承担。 答案： 根据FIDIC条件，由于不可遇见的外界条件影响，承包人可以同时获得工期、费用、利润的补偿。 答案：,例：判断题 根据FIDIC条件，由于传染病或者政府行为导致工期的延误，承包人可以同时获得工期和费用的补偿。 答案： 承包人只可以获得工期的补偿 根据FIDIC条件，由于受到业主方对竣工检验的干扰影响，承包人可以同时获得工期、费用和利润的补偿。 答案：,例：判断题 FIDIC条件下，工程师在收到索赔报告或对过去索赔的任何进一步证明资料后42天内作出回应。 答案： FIDIC条件下，如果引起索赔的事件或者情况具有连续影响，则承包商应按（ ）递交进一步的中间索赔报告。 答案：月,例：多选题 在FIDIC合同条件中，可索赔工期和费用，但不可以索赔利润的索赔事件包括( )。 A 业主延误移交施工现场 B、业主提前占用工程 C、工程师延误发放图纸 D、不可预见的外界条件 E、施工中遇到文物 答案：D E 按照FIDIC，在下列非承包方原因引起的索赔事件中，承包方可提出利润索赔的事件是（ ）。 A延误移交施工现场 B工程师检验导致施工延误 C业主提前占用工程 D业主未及时提供图纸导致工期延误 E业主提出暂停施工导致工期延误 答案：A B C D,例：多选题 根据FIDIC合同条件，承包商既可以索赔工期，又可以索赔费用和利润的索赔事件有（ ）。 A 延误发放图纸 B.延误移交施工现场 C.承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误 D.施工中遇到文物或古迹 E.业主提前占用工程 答案：A B C FIDIC合同条件中只补偿承包商工期，无费用和利润补偿的是（ ）。 A.变更导致竣工时间的延长 B.异常不利的气候条件 C.由于传染病或其他政府行为导致工期的延误 D.业主提前占用工程 E.业主办理的保险未能从保险公司获得补偿部分 答案：A, B, C,合同管理知识点 1、合同法 1）合同法原则及合同分类 2）合同的订立、合同效力、合同履行、合同的变更和转让 3）合同的权利和义务的终止 4）违约责任 5）合同的担保,2、 建设工程合同与合同管理知识点 1）建设工程合同的内容 2）建设工程合同的订立和履行 3）合同的计价 4）建设工程担保 5） 建设工程施工合同实施 6）国际建设工程承包合同的订立和履行、争议的解决方式，以及国际常用的几种建设工程承包合同条件的特点 7）与工程建设相关的其他合同（转移财产权利的合同、完成工作成果的合同、提供服务的合同）,一、合同法相关知识 （一）合同法的基本原则 1、平等原则 2、自愿原则 3、公平原则 4、诚实信用原则 5、遵守法律法规，尊重社会公德原则,合同管理,（二）合同的订立 合同的成立需要经过要约和承诺两个阶段。 1、要约 要约是希望和他人订立合同的意思表示。要约应当符合如下规定：1）内容具体确定；2）表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。 2、承诺 承诺是受要约人同意要约的意思表示。承诺通知到达要约人时生效。,合同管理,（三）有效合同 有效合同是指双方当事人订立的符合国家法律法规的规定和要求，具有法律效力，依法受到国家法律保护的合同。 1、合同有效的条件 （1）当事人具有相应的民事行为能力； （2）意思表示真实； （3）合同的内容合法； （4）合同的内容确定、可能。 2、合同生效的期限 依法成立的合同，自成立时生效。,合同管理,（四）合同履行 1、合同履行一般规则 （1）质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。 （2）价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。 （3）履行地点不明确的，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。,合同管理,（4）履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。 （5）履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行。 （6）履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担。,合同管理,（五）合同终止 合同终止是指合同当事人双方依法使相互间的权利义务关系终止，即合同关系消灭。 合同法规定了合同终止的几种情形：1）债务人已经按照约定履行；2）合同解除；3）债务相互抵消；4）债务人依法将标的物提存；5）债权人免除债务；6）债权债务同归于一人；7）法律规定或者当事人约定终止的其他情形。,合同管理,（六）违约责任 违约责任是指合同当事人不履行或不适当履行合同，应依法承担的责任。 1、违约责任的主要特征 （1）以有效合同为前提； （2）以违反合同义务为要件； （3）可由当事人在法定范围内约定； （4）是一种民事赔偿责任。,合同管理,2、违约责任承担方式 （1）继续履行。违反合同的当事人根据另一方的要求，在自己能够履行的条件下，继续履行合同义务。 （2）采取补救措施。如果合同的标的物不符合双方在合同中约定的质量要求，则提供标的物的一方当事人应当按照约定承担违约责任。 （3）赔偿损失。在履行义务或采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。 （4）支付违约金。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于或者过分高于造成的损失的，当事人都可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加或者减少。,合同管理,二、建设工程施工合同的类型 （一）总价合同 、固定总价合同 2、调值总价合同 3、固定工程量总价合同 （二）单价合同 1、估计工程量单价合同 2、纯单价合同 3、单价与包干混合式合同 （三）成本加酬金合同 1、成本加固定百分比酬金合同 2、成本加固定金额酬金合同 3、成本加奖罚合同 4、最高成本加变动酬金合同,合同管理,三、合同变更 （一）合同变更的含义 合同的变更有广义和狭义之分。合同关系属于民事法律关系，同样存在民事法律关系的三要素，广义的合同变更指合同构成要素的主体、客体、内容中的一项或多项要素的变更，也就是合同变更包括全同转让。狭义的合同变更不包括主体变更中的主体改变，即不包括合同转让。这里的合同变更指狭义的合同变更。,合同管理,（二）合同变更的效力 （1）变更后的合同部分，原有的合同失去效力，当事人应当按照变更后的合同履行； （2）合同变更只对合同未履行部分有效，不对合同中已经履行部分产生效力，除了当事人约定以外。即合同的变更不产生追溯力； （3）合同的变更不影响当事人请求损害赔偿的权利。,合同管理,（四）建设工程施工合同（示范文本）条件下的工程变更 1、变更后合同价款的确定程序 在工程变更确定后14天内，设计变更涉及工程价款调整的，由承包人向发包人提出，经发包人审核同意后调整合同价款。承包人在确定变更14天内未向发包人提出变更工程价款报告，则发包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体数额。,合同管理,收到变更工程价款报告的一方，应在收到之日起14天内予以确认或提出协商意见；自变更工程价款报告送达之日起14天内，收到方未确认也未提出协商意见时，视为变更工程价款报告已被确认。 确认增（减）的工程变更价款作为追加（减）的合同价款与工程进度款同期支付。,合同管理,2变更后合同价款的确定方法 （1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款； （2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款； （3）合同中没有适用或类似于的价格，由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后执行。如双方不能达成一致，可提请工程所在要的工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。,合同管理,四、工程价款支付 （一）工程合同价款的约定与调整 1招标工程的合同价款应当在规定时间内，依据招标文件、中标人的投标文件，由发包人与承包人订立书面合同约定。 非招标工程的合同价款依据审定的工程预（概）算书由发、承包人在合同中约定。 合同价款在合同中约定后，任何一方不得擅自改变。,合同管理,2发包人、承包人应当在合同条款中对涉及工程价款结算的下列事项进行约定： （1）预付工程款的数额、支付时限及抵扣方式； （2）工程进度款的支付方式、数额及时限； （3）工程施工中发生变更时，工程价款的调整方法、索赔方式、时限要求及金额支付方式； （4）发生工程价款纠纷的解决方法； （5）约定承担风险的范围及幅度以及超出约定范围和幅度的调整办法；,合同管理,（6）工程竣工价款的结算与支付方式、数额及时限； （7）工程质量保证（保修）金的数额、预扣方式及时限； （8）安全措施和意外伤害保险费用； （9）工期及工期提前或延后的奖惩办法； （10）与履行合同、支付价款相关的担保事项。,合同管理,（二）工程预付款支付与抵扣 1、预付备料款的限额 对于施工企业常年应备的备料款限额，可按下式计算： 包工包料工程的预付款的数量按合同约定拨付，一般建筑工程原则上预付比率不低于当年建筑工作量的10，不高于30；安装工程按年工作量的10，材料占比重较多的安装工程按年计划投资额的15左右拨付。,合同管理,2、备料款的扣回 可以从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于备料款数额时起扣，从每次结算工程价款中按材料比重扣抵工程价款，竣工时全部扣清。其基本表达公式是： T 起扣点，即预付备料款开始扣回时的累计完成工作量金额； M 预付备料款限额； N 主要材料所占比重； P 承包工程价款总额。,合同管理,（三）工程进度款的结算 1、工程进度款的结算方式 （1）按月结算与支付。 （2）分段结算与支付。 2、工程进度款支付 （1）工程款（进度款）在双方确认计量后14天内，发包方应向承包方支付工程款（进度款）。按约定时间发包方应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。,合同管理,（2）符合规范规定的合同价款的调整，工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。 （3）发包方超过约定的支付时间不支付工程款（进度款）的处理与建设工程价款结算暂行办法的规定相同。 （4）发包方不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包方可停止施工，由发包方承担违约责任。,合同管理,（四）工程保修金（尾留款）的预留 按照有关规定，工程项目总造价中应预留出一定比例的尾留款作为质量保修费用（又称保留金），待工程项目保修期结束后最后拨付。有关尾留款应如何扣除，一般有两种做法： 1当工程进度款拨付累计额达到该建筑安装工程造价的一定比例（一般为95%97%左右）时,停止支付,预留部分造价作为尾留款. 2.尾留款（保留金）的扣除也可以从发包方向承包方第一次支付的工程进度款开始,在每次承包方应得的工程款中扣留投标书附录中规定金额作为保留金,直至保留金总额达到投标书附录中规定的限额为止。,合同管理,例：简答题 不属于合同法的调整范围有哪些？ 答案：根据双方当事人协商一致产生的债权债务关系属于合同法的调整范围，因单方民事法律行为、侵权行为、不当得利、无因管理和其他法律事实产生的债权债务关系，则不属于合同法的调整范围。婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，也不属于合同法的调整范围。,合同法规定合同一般条款应当包括的条款有？ 答案： （1）当事人的名称或者姓名以及住所； （2）标的；（3）数量；（4）质量； （5）价款或者报酬；（6）履行的期限、地点和方式； （7）违约责任；（8）解决争议的方法 要约应当符合哪些规定？ 答案：要约应当符合以下规定： （1）内容具体确定； （2）表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。,要约不得撤销的情形有？ 答案： （）要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销； （）受要约人有理由认为要约不可撤销的，并已经为履行合同做了准备工作。 要约失效的情形有哪些？ 答案： （）拒绝要约的通知到达受要约人； （）要约人依法撤销要约； （）承诺期限届满，受要约人未做出承诺； （）受要约人对要约的内容作出实质性变更。,要约没有确定承诺期限的，承诺应当按照哪些规定到达？ 答案： （）除非当事人另有约定，以对话方式作出的要约，应当即时作出承诺； （）以非对话方式作出的要约，承诺应当在合理期限内到达。 缔约过失责任构成条件有？ 答案：其构成条件：一是当事人有过错；二是有损害后果的发生；三是当事人的过错行为与造成的损失有因果关系。,合同有效的条件包括？ 答案： （）当事人具有相应的民事行为能力 （）意思表示真实； （）合同的内容合法； （）合同的内容确定、可能。 合同法主要规定了哪几种效力待定的合同？ 答案： （）限制行为能力人订立的合同； （）无代理权人以他人的名义订立的合同； （）无处分权的人处分他人财产的合同。,合同法规定合同无效的情形有？ 答案： （）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益； （）恶意串通，损害国家、集体或第三人利益； （）以合法形式掩盖非法目的； （）损害社会公共利益； （）违反法律、行政法规的强制性规定。 效力待定合同有哪些类型？ 答案： （1）限制民事行为能力人依法不能独立签订的合同；（2）无权代理人以被代理人名义订立的合同；（3）越权订立的合同；（4）无处分权人订立的合同。,可变更、可撤销合同的特征？哪些合同属于可变更、可撤销合同？ 答案：可变更、可撤销合同的具有以下特征： （）可撤销合同的效力取决于撤销权人； （）可撤销的合同在未被撤销前有效； （）可撤销的合同一旦撤销自始无效。 构成条件：（）因重大误解订立的合同； （）在订立合同时显失公平的合同； （）欺诈、胁迫的合同。,无权代理的情形有哪几种？ 答： （1）行为人没有代理权； （2）行为人超越代理权； （3）代理权终止后仍以被代理人的名义订立合同。 合同履行的原则有哪些？ 答案： （1）全面、适当履行的原则； （2）遵循诚实信用的原则； （3）公平合理，促进合同履行的原则； （4）当事人一方不得擅自变更合同的原则。,什么是合同转让的类型有？ 答案： （1）合同权利转让； （2）合同义务转移； （3）合同权利义务概括转让（也称概括转移）。 合同权利转让的条件有那些？ 答案： （1）被转让的合同权利须有效存在； （2）转让人与受让人达成合同权利转让的协议； （3）被转让的合同权利应具有可转让性； （4）符合法定的程序。,合同权利不能转让的情形有那些？ 答案： （1）根据合同性质不得转让； （2）按照当事人约定不得转让； （3）依照法律规定不得转让。 合同义务转移的条件有哪些？ 答案： （1）被转移的债务有效存在； （2）第三人须与债务人达成协议； （3）被转移的债务应具有可转移性。,哪些合同的合同债务不具有可转移性？ 答案： （1）某些合同债务与债务人的人身有密切关系； （2）如果当事人特别约定合同债务不得转移，则这种约定应当得到遵守； （3）如果法律强制性规范规定不得转让债务，则该合同债务不得转移。,合同义务转移的效力有哪些？ 答案： （1）承担人成为合同新债务人； （2）抗辩权随之转移； （3）从债务随之转移。 债权债务的概括转移的条件有哪些？ 答案： （1）转让人与承受人达成合同转让协议； （2）原合同必须有效； （3）原合同为双务合同； （4）符合法定的程序。,合同解除的特征有哪些？ 答案：（1）合同解除是以有效成立的合同为对象； （2）合同解除必须具备必要的解除条件； （3）合同解除应当通过解除行为； （4）合